Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №306427428

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть28  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование_цены_(дезхлор) - Посмотреть таблицу с даннымиЕП_Поставка_ДезХлор_на_ЕАТ

Государственный контракт № ______

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

г. Новокузнецк «___»___________ 2025 года

Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний», действующее от имени Российской Федерации, именуемое
в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице ___________, действующего на основании _________, с одной стороны, и _________________, в лице ___________, действующего на основании _________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта.

1.1. «Поставщик» обязуется поставить «Государственному заказчику» дезинфицирующие средства (далее – Товар) в соответствии с Техническим заданием.

Техническое задание:

- Посмотреть таблицу с данными

1.2. «Поставщик» обязуется исполнить условия Контракта надлежащим образом.

1.3. «Государственный заказчик» обязуется принять и оплатить поставленный Товар согласно условиям Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов.

Определение и обоснование заключения Контракта, определение цены Контракта

2.1. Цена Контракта составляет _______________, в том числе НДС - (____ процентов) ________ (______) рублей __ копеек/НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта включает в себя: расходы «Поставщика», связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, складирование Товара на место хранения в помещениях «Государственного заказчика».

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Законом № 44-ФЗ.

2.2. Оплата производится «Государственным заказчиком» в безналичной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней по факту поставки Товара, после подписания «Сторонами» выставленного «Поставщиком» универсального передаточного документа или товарной накладной, счета/счет-фактуры (далее – документ о приемке).

2.3. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления «Государственным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Поставщика», указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета «Поставщик» обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета направить «Государственному заказчику» в количестве двух экземпляров, оформленные надлежащим образом дополнительные соглашения, с приложением сопроводительного письма, с указанием в нем причин изменения. При этом если «Поставщик» не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением «Государственным заказчиком» денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет «Поставщик».

2.4. Обязательства по оплате поставленного Товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счета «Государственного заказчика».

2.5. В случае наступления ответственности, предусмотренной разделом 7 Контракта, «Государственный заказчик» направляет «Поставщику» требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Сумма неустоек (штрафов, пеней), предъявленная «Государственным заказчиком» в соответствии с Законом № 44-ФЗ и неоплаченная «Поставщиком», удерживается из суммы, подлежащей оплате «Поставщику». В данном случае начисление по исполнению денежного обязательства по Контракту производится на основании акта приемки, содержащего сведения об исполнении обязательства «Поставщиком», о принятых результатах исполнения Контракта, включая сумму неустойки (штрафа, пени). Оплата Контракта будет осуществлена путем выплаты «Поставщику» суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени) с последующим перечислением неустойки (штрафа, пени) в доход федерального бюджета на основании платежного документа, оформленного «Государственным заказчиком» с указанием «Поставщика», за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями Контракта по следующим реквизитам:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

УФК по Кемеровской области - Кузбассу (ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России
л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00)

р/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области - Кузбассу г Кемерово

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть140.

2.6. Источник финансирования: средства федерального бюджета на 2025 год.

2.7. Сумма, подлежащая уплате «Государственным заказчиком» «Поставщику», уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации «Государственным заказчиком».

2.8. Цена контракта определена в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.

Цена контракта заключаемого с единственным «Поставщиком» определена методом сопоставимых рыночных цен: как наименьшее значение цен, полученных по запросу не менее чем от трех потенциальных поставщиков.

2.9. Код бюджетной классификации расходов▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3. Сроки, место и порядок поставки товара.

3.1. Поставка Товара осуществляется одной партией в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Контракта.

Согласование «Поставщиком» даты и времени поставки с «Государственным заказчиком» производится не менее чем за 2 (два) рабочих дня с определением конкретного автотранспортного средства и лиц, сопровождающих Товар.

В связи с требованиями приказа Минюста России от 11.10.2018 № 211 «Об утверждении Порядка обеспечения безопасности объектов уголовно-исполнительной системы…», по причине осуществления пропускного режима на территории «Государственного заказчика» «Поставщик» предоставляет список работников, которым для поставки Товара необходим доступ на территорию «Государственного заказчика», копии документов удостоверяющих их личность, копии приказов о принятии на работу. В случае, если задействованные работники являются иностранными гражданами, «Поставщик», не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты поставки Товара, дополнительно предоставляет «Государственному заказчику» копии документов, подтверждающих законность их пребывания, а также дающих право на осуществление трудовой деятельности на территории РФ.

Контактное лицо «Поставщика»: ФИО________, тел _______, e-mail_________.

Контактное лицо «Государственного заказчика»: Бараксанов Семен Александрович, Тимохин Николай Владимирович, тел. 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 1963, e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.2. Поставка Товара по настоящему Контракту производится силами, средствами и за счет «Поставщика» по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 49, материальный склад, с 09:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:30 в рабочие дни.

3.3. Право собственности на Товар переходит от «Поставщика» к «Государственному заказчику» с момента приемки Товара и подписания документа о приемке «Государственным заказчиком» или его уполномоченным представителем.

4. Требования к качеству товара, его упаковке. Гарантия.

4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям стандартов, технических регламентов, санитарных норм, законодательных актов, действующих на территории Российской Федерации для данного вида Товара.

4.2. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 58151.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"Национальный стандарт Российской Федерации. Средства дезинфицирующие. Общие технические требования", ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 "Национальный стандарт Российской Федерации. Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности".

4.3. Поставляемый товар должен иметь сертификат качества, паспорт безопасности, экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

4.4. «Поставщик» гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду Товара правом Евразийского экономического союза и (или) законодательством Российской Федерации.

4.5. Поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства). На Товаре не должно быть механических повреждений.

4.6. Одновременно с передачей Товара «Поставщик» передаёт «Государственному заказчику» документы, подтверждающие качество Товара (в случае если Товар подлежит сертификации, декларированию).

4.7.Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. «Поставщик» поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и хранения. Упаковка должна соответствовать характеру поставляемого Товара и способу его транспортировки. Упаковка возврату не подлежит.

4.8. Остаточный срок хранения не менее 3 (трех) месяцев. Остаточный срок исчисляется с момента подписания «Государственным заказчиком» документов о приемке Товара. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены «Государственным заказчиком» в течение всего остаточного срока на Товар.

4.9.«Государственный заказчик» вправе в течение всего остаточного срока направить «Поставщику» претензию по качеству Товара. При обнаружении дефектов Товара, возникших по независящим от «Государственного заказчика» причинам, «Поставщик» обязан за свой счет устранить дефекты, либо заменить Товар ненадлежащего качества новым. При отказе или уклонении «Поставщика» от устранения обнаруженных дефектов Товара «Государственный заказчик» вправе привлечь для их устранения третьих лиц с возмещением расходов за счет «Поставщика».

4.10.При замене Товара остаточный срок на него исчисляется заново с момента подписания «Государственным заказчиком» документов о его приемке. Расходы, связанные с заменой Товара в период остаточного срока несет «Поставщик».

5. Порядок приемки товара.

5.1. Для проверки поставленного «Поставщиком» Товара, предусмотренного Контрактом, в части соответствия условиям Контракта «Государственный заказчик» проводит экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться «Государственным заказчиком» своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Расходы, понесенные «Государственным заказчиком» в случае привлечения экспертов, экспертных организаций на основании государственных контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ подлежат возмещению «Поставщиком».

В случае привлечения «Государственным заказчиком» для проведения экспертизы поставленного Товара экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара «Государственный заказчик» учитывает отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. Товар на период проведения экспертизы находится у «Государственного заказчика» на ответственном хранении.

Товар, не соответствующий условиям Контракта и требованиям действующего законодательства Российской Федерации для данного вида Товара, не подлежит приёмке. В случае отказа «Поставщика» забрать Товар, не подлежащий приёмке, «Государственный заказчик» принимает Товар на ответственное хранение.

Расходы, понесенные «Государственным заказчиком» в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению «Поставщиком».

5.2. В день поставки экспертная комиссия «Государственного заказчика» осуществляет приемку Товара по наименованию, качеству, количеству и иным характеристикам поставляемого Товара. «Государственный заказчик» проводит проверку их соответствия сведениям, содержащимся в сопроводительных документах «Поставщика». Приемка Товара осуществляется в присутствии уполномоченного представителя «Поставщика». «Поставщик» обязан направить в адрес «Государственного заказчика» уполномоченного представителя для осуществления приемки Товара, а в случае невыполнения данного обязательства «Государственный заказчик» имеет право отказаться от приёмки Товара, либо осуществить приёмку Товара в одностороннем порядке, результаты такой приемки Товара признаются «Сторонами» надлежаще оформленными, что в дальнейшем лишает «Поставщика» права ссылаться на недостатки приемки Товара. Неприбытие уполномоченного представителя «Поставщика» для приёмки Товара рассматривается «Сторонами», как согласие «Поставщика» на одностороннюю приемку Товара «Государственным заказчиком».

5.3. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке после проведения экспертизы поставленного Товара «Государственный заказчик» подписывает поступивший документ о приемке или составляет мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.4. По результатам проведенной экспертизы Товара, «Государственный заказчик» составляет экспертное заключение об отсутствии или наличии нарушений условий настоящего Контракта. При выявлении несоответствий поставленного Товара требованиям настоящего Контракта (наименования, качества, количества, комплектности, иных характеристик, в том числе в случае выявления внешних признаков, препятствующих его дальнейшему использованию (повреждение содержимого и т.д.) «Государственный заказчик», в присутствии уполномоченного представителя «Поставщика», отказывается от приемки Товара, составляет экспертное заключение с указанием выявленных несоответствий. При отсутствии представителя «Поставщика» проводится видео-фотосъемка такого Товара. «Государственный заказчик» составляет мотивированный отказ от подписания документа о приемке Товара (с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения) и направляет его «Поставщику» по адресу, указанному в Контракте, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении либо направлением на электронную почту либо факсимильной связи либо сотовой связи (с использованием мессенджеров).

5.5. При получении мотивированного отказа «Поставщик» обязан устранить выявленные несоответствия или представить мотивированный отказ в удовлетворении требований в целом или частично с приложением актов (заключений) независимой экспертной организации (эксперта). Выявленные недостатки устраняются «Поставщиком» за его счет.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. «Поставщик» обязан:

6.1.1. Поставить Товар в порядке, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

6.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (требованиям стандартов, технических регламентов, санитарных норм), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

6.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

6.1.4. Предоставлять «Государственному заказчику» по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять «Государственному заказчику» достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

6.1.5. В случае принятия «Поставщиком» решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени «Государственного заказчика», лично под расписку или направляется «Государственному заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Государственного заказчика», указанному в Контракте. Выполнение «Поставщиком» требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением «Государственного заказчика» об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

• дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени «Государственного заказчика», в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени «Государственного заказчика», лично под расписку);
• дата получения «Поставщиком» подтверждения о вручении «Государственному заказчику» заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения «Поставщиком» информации об отсутствии «Государственного заказчика» по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

6.2. «Поставщик» вправе:

6.2.1. Требовать от «Государственного заказчика» произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

6.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого «Государственным заказчиком» Товара;

6.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

6.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 Контракта;

6.2.5. По согласованию с «Государственным заказчиком» (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона № 44-ФЗ).

6.2.6. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Законом № 44-ФЗ.

6.2.7. Предложить снизить цену Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества и качества поставляемого Товара.

6.3. Государственный заказчик обязуется:

6.3.1. Обеспечить приемку поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом,

6.3.2. Провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям настоящего Контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

6.3.3. Обеспечить оплату поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;

6.3.4. В случае принятия «Государственным заказчиком» решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени «Поставщика» лично под расписку или направляется «Поставщику» по адресу «Поставщика» указанному в Контракте. Выполнение «Государственным заказчиком» требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением «Поставщика» об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Датой такого надлежащего уведомления считается:

• дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени «Поставщика», в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени «Поставщика» лично под расписку);
• дата получения «Государственным заказчиком» подтверждения о вручении «Поставщику» заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения «Государственным заказчиком» информации об отсутствии «Поставщика» по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

6.3.5.Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 Контракта;

6.4. «Государственный заказчик» вправе:

6.4.1. Требовать от «Поставщика» полного и своевременного исполнения обязательств по Контракту;

6.4.2.проверять ход и качество выполнения «Поставщиком» условий Контракта без вмешательства
в оперативно-хозяйственную деятельность «Поставщика»;

6.4.3. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;

6.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

6.4.5. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

6.4.6. Требовать от «Поставщика» своевременного устранения выявленных недостатков Товара.

6.4.7. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Законом № 44-ФЗ.

6.4.8. Предложить снизить цену Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества и качества поставляемого Товара.

7. Ответственность.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае неисполнения «Поставщиком» условий Контракта «Государственный заказчик» вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

7.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой.

7.4. В случае просрочки исполнения «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, «Поставщик» вправе потребовать уплаты неустоек (пени, штрафов).

1) Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Государственным заказчиком» обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

2) За каждый факт неисполнения «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.5. В случае просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, «Поставщик» уплачивает «Государственному заказчику» неустойки (пени, штрафов).

1) Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных «Поставщиком», за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

2) За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов от цены Контракта (этапа).

3) За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (не предоставление документов на оплату, предоставление неверно оформленных документов на оплату и в иных случаях), штраф устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.6. В случае просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, «Государственный заказчик» направляет «Поставщику» требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.10. «Поставщик» возмещает «Государственному заказчику» убытки, причинённые вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.11. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. «Сторона» освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но, не ограничиваясь, землетрясение, наводнение, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли «Сторон». Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли «Сторон».

8.2. «Сторона», для которой создалась невозможность исполнения обязательств
по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую «Сторону». После прекращения обстоятельств непреодолимой силы «Сторона», прекратившая исполнение обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение.

8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы «Стороны» вправе расторгнуть настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из «Сторон» не вправе требовать возмещения убытков.

8.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов (торгово-промышленной палаты или иного уполномоченного органа).

8.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения «Сторонами» обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9. Обстоятельства, исключающие ответственность

«Государственного заказчика»

9.1 «Государственный заказчик» освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием действия органов исполнительной власти и управления, либо при иных обстоятельствах, не зависящих от воли «Государственного заказчика».

9.2 «Государственный заказчик» освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием действия Федерального казначейства, его структурных, обособленных подразделений по отказу в акцепте заявок на кассовый расход по независящим от «Государственного заказчика» обстоятельствам.

10. Рассмотрение и разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения Контракта, решаются «Сторонами» в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 7 (семь) рабочих дней.

10.2.До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Кемеровской области «Стороны» принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие «Сторонами» мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

10.3.Претензия оформляется в письменной форме и направляется «Стороне», которой допущены нарушения условий Контракта, по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении либо направлением на электронную почту либо факсимильной связи либо сотовой связи (с использованием мессенджеров).

10.4. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены «Стороной» для устранения нарушений.

10.5. В подтверждение заявленных требований к претензии могут быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

10.6. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.7. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение Арбитражного суда Кемеровской области.

10.8. При не урегулировании «Сторонами» спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Кемеровской области.

11. Условия изменения и расторжения Контракта.

11.1. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов, организационно-правового статуса «Сторона» обязана направить другой «Стороне» в течение 5 (пяти) календарных дней с даты изменения, в количестве двух экземпляров, оформленные надлежащим образом дополнительные соглашения, с приложением сопроводительного письма, с указанием в нем причин изменения.

11.2. При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 и 112 Закона № 44-ФЗ.

11.3. Контрактом предусмотрена возможность:

- снижения цены Контракта без изменений иных условий Контракта, по согласованию «Сторон».

11.4. Контракт может быть расторгнут:

11.4.1. по решению суда;

11.4.2. по соглашению «Сторон»;

11.4.3. в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и Законом № 44-ФЗ.

12. Срок действия Контракта.

12.1 Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими «Сторонами» и действует по «31» декабря 2025 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств «Сторон» по Контракту.

13. Прочие условия.

13.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон (в случае подписания Контракта на ЕАТ).

Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из «Сторон» (в случае подписания Контракта не на ЕАТ).

13.2. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему Контракту направляются по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении либо направлением на электронную почту либо факсимильной связи либо сотовой связи (с использованием мессенджеров).

13.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена «Поставщика», за исключением случая, если новый «Поставщик» является правопреемником «Поставщика» по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена «Поставщика» оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

14. Юридические адреса, банковские реквизиты «Сторон».

- Посмотреть таблицу с данными