Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №312440277

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№_1_к_извещению_(Спецификация)xx

Приложение № 1 к извещению

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_3_к_извещению_(Проект_договора)xx

ДОГОВОР № 76-ЭМ-ПЛ

на поставку дезинфицирующих средств

г. Челябинск «____» _________ 2025 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 6 г. Челябинск», в лице главного врача Мозговой Елены Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и_______________________, в лице ________________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор заключен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», пп.1 п.17.1. разд.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг для государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 6 г. Челябинск», подведомственного Министерству здравоохранения Челябинской области.

1.2. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить Заказчику дезинфицирующие средства (далее по тексту - товар) в соответствии с наименованиями, характеристиками и в количестве согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору) и в установленный настоящим договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего договора.

1.4. Место исполнения настоящего договора и место исполнения обязательств Поставщика по поставке: г. Челябинск.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Поставить товар Заказчику на склад Заказчика, расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Румянцева, д. 28, время поставки – в рабочие дни (понедельник-пятница) с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (время местное), в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.

2.1.2. Поставить товар в неповрежденной внешней упаковке (потребительской таре) и неповрежденной упаковке производителя, обеспечивающей сохранность товара от воздействия механических и климатических факторов при его транспортировке, хранении, выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

Упаковка товара должна обеспечивать сохранение функциональных и эксплуатационных характеристик товара в течение всего срока его годности и должна соответствовать требованиям безопасности, установленным на товар. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы упаковка не могла быть вскрыта без нарушения ее целостности.

2.1.3. Поставить товар в пределах срока его годности, при этом на дату поставки товара Заказчику срок остаточной годности поставляемого товара должен составлять не менее 12 месяцев. Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара и на вторичной (потребительской) упаковке.

2.1.4. Предоставить Заказчику копии регистрационных удостоверений, подтверждающих качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, декларацию о соответствии, сертификат. Наименование поставляемого товара, указанного в отгрузочных документах (счетах-фактурах (если предусмотрены), товарных накладных и т.п.), должно соответствовать регистрационному удостоверению. Характеристики поставляемого товара должны соответствовать функциональным, техническим и качественным характеристикам товара, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору).

2.1.5. При каждой поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:

а) товарную накладную или универсальный передаточный документ (в 3-ех экземплярах: 1 экземпляр для Поставщика, 2 экземпляра для Заказчика), составленный по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) инструкцию по медицинскому применению Товара на русском языке;

в) предоставить Заказчику вместе с поставленным товаром, копии регистрационных удостоверений на товар и(или) копии иных документов, удостоверяющих качество товара и его соответствие законодательству РФ, в случаях, если действующим законодательством РФ предусмотрено наличие таких документов на товар (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии и иных документов).

2.1.6. В случае несоответствия поставленного товара по ассортименту и количеству, а также по качеству, срокам годности и иным характеристикам, предусмотренным условиями настоящего договора, Поставщик обязан устранить допущенные нарушения условий настоящего договора в срок, указанный Заказчиком в соответствующем требовании.

2.1.7. Самостоятельно исполнить обязанность по уплате НДС в срок, установленный законодательством о налогах и сборах (в случае если стоимость товара, поставляемого по настоящему договору, включает НДС).

2.1.8. Представить Заказчику сведения об изменении своих реквизитов, в том числе почтового адреса, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления о таких изменениях, реквизитами Поставщика будут считаться реквизиты, указанные в настоящем договоре.

2.1.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

2.2. Поставщик имеет право:

2.2.1. Требовать оплаты поставленного товара в размере и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.2.2. Запрашивать у Заказчика необходимую информацию по вопросам выполнения условий настоящего договора.

2.2.3. Пользоваться иными правами, установленными настоящим договором и законодательством Российской Федерации.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Осуществить приемку поставленного товара по количеству и качеству в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящего договора.

2.3.2. Оплатить поставленный товар в сроки, установленные настоящим договором.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Осуществлять контроль за своевременной и надлежащей поставкой товара Поставщиком согласно условиям настоящего договора.

2.4.2. Отказаться от приема некачественного или некомплектного Товара и потребовать при этом замену (допоставку) такого Товара; оперативность реагирования на замечания Заказчика в период гарантийного срока в письменной, электронной форме – не более 3-х рабочих дней; замена товара и/или допоставка - в срок не более 5 рабочих дней со дня получения Поставщиком претензии Заказчика в письменной или электронной форме.

2.4.3. Привлекать независимых экспертов для оценки качества поставляемого товара и его соответствия требованиям Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору).

2.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора в случаях, предусмотренных условиями настоящего договора.

2.4.5. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

2.4.6. Пользоваться иными правами, установленными настоящим договором и законодательством Российской Федерации.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора установлена в соответствии с предложением Поставщика по результатам закупки в электронной форме и составляет ____________ (_______________) рублей __ копеек, в том числе НДС (если предусмотрен). Заказчик оплачивает поставленный Поставщиком товар по ценам, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору).

В случае если стоимость товара, поставляемого по настоящему договору, включает НДС, Поставщик гарантирует Заказчику, что самостоятельно исполнит обязанность по уплате НДС в срок, установленный законодательством о налогах и сборах.

3.2. Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

3.3. В цену договора входит:

- стоимость товара с учетом НДС (если предусмотрен);

- расходы Поставщика на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, хранение, а также на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей;

- прочие затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, понесенные им при исполнении договора.

3.4. Оплата товара, поставленного по настоящему договору, осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара (накладная, ТН, ТТН, УПД), путем безналичного перечисления денежных средств. Аванс не предусмотрен.

3.5. Датой оплаты поставленного товара является дата списания денежных средств со счета Заказчика.

3.6. Источник финансирования: средства от оказания платных услуг.

4. Сроки, порядок поставки товара

4.1. Товар поставляется в течении 10 (десяти) календарных дней с даты заключения настоящего договора.

Поставщик обязан сообщить уполномоченному представителю Заказчика о конкретном времени поставки товара не менее чем за 1 (один) день до поставки.

Контактные данные уполномоченного представителя Заказчика: тел: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб. 6)

4.2. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику.

4.3. Товар должен соответствовать стандартам качества, действующим на территории Российской Федерации.

4.4. Упаковка и тара товара должны обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту поставки и соответствовать действующим стандартам и техническим условиям.

4.5. Поставщик обязан выполнить разгрузочные работы при поставке товара Заказчику.

4.6. При поставке товара Поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные товарно-сопроводительные документы (счет, счет-фактуру (если предусмотрена), накладную, ТН, ТТН, УПД), а также все иные документы на товар, предусмотренные условиями настоящего договора.

4.7. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара.

4.8. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору), Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты. В случае если часть поставленного Поставщиком товара не соответствует требованиям Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору), Заказчик вправе по своему выбору:

- принять товар, соответствующий условиям Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору), и отказаться от приема товара, не соответствующего указанным условиям;

- отказаться от приема всего поставленного товара;

- потребовать от Поставщика замены товара, не соответствующего условиям Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору), на товар, соответствующий указанным условиям. В случае необходимости замены товара, не соответствующего условиям Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору), Заказчик направляет Поставщику требование о замене товара.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. За просрочку исполнения обязательства заказчиком по условиям договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки (штраф, пени) должен составлять не более 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине поставщика (подрядчика, исполнителя).

Общая сумма начисленных пени за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену настоящего договора.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине поставщика (подрядчика, исполнителя).

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором. Если поставщиком (подрядчиком, исполнителем) просрочено исполнение обязательства либо это обязательство ненадлежаще исполнено, заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки должен составлять не менее 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации на день уплаты неустойки (штрафа, пеней).

Поставщик (подрядчик, исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине заказчика.

- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, штраф в размере 5 % от суммы фактически нарушенного обязательства.

Общая сумма начисленных пени, штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену настоящего договора.

5.4. Поставщик обязан возместить все убытки, причинённые Заказчику вследствие нарушения Поставщиком условий настоящего договора.

5.5. Штрафные санкции подлежат уплате Заказчиком и Поставщиком в срок, указанный в соответствующей письменной претензии, направленной в соответствии с условиями настоящего договора.

5.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, в том числе обязательств по уплате штрафных санкций, Заказчик вправе произвести оплату по настоящему договору за вычетом соответствующих сумм пени и/или штрафа, подлежащих взысканию с Поставщика. При этом оплата по настоящему договору должна осуществляться на основании соответствующего Акта, подписанного обеими Сторонами, в котором должны быть указаны следующие сведения:

- сумма, подлежащая оплате Заказчиком в соответствии с условиями настоящего договора,

- размер штрафных санкций (пени, штрафа), подлежащих взысканию с Поставщика;

- основания применения и порядок расчета штрафных санкций (пени, штрафа);

- сведения о соблюдении Заказчиком претензионного порядка рассмотрения споров, установленного условиями настоящего договора;

- итоговая сумма, подлежащая оплате Заказчиком Поставщику по настоящему договору.

5.8. Заказчик не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязанности по уплате НДС. В случае направления налоговым или таможенным органом в адрес Заказчика требования об уплате НДС по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязанностей по уплате НДС, Поставщик обязан уплатить НДС.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения настоящего договора такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить любыми доступными способами и обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся как природные явления (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), так и общественные явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

6.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по настоящему договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения настоящего договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

7. Порядок изменения и расторжения договора

7.1. Заказчик по согласованию с поставщиком при исполнении договора вправе изменить:

1) количество товара, объем и (или) виды выполняемых работ, оказываемых услуг по договору. При этом допускается изменение цены договора не более чем на 10 процентов цены договора;

2) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случаях, предусмотренных подпунктами 1 настоящего пункта;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

3) требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в договоре.

4) сведения договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для формирования заявок, определения победителя, формирования ценового или неценового предложения участниками закупки;

8.2. Изменение условий настоящего договора осуществляется путем подписания Сторонами соответствующих дополнительных соглашений к настоящему договору

7.3. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и договором.

7.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора с участником закупки в следующих случаях:

1) в случае установления факта несоответствия участника закупки, поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги требованиям документации закупки или предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке;

2) в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

3) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность исполнения договора.

7.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем договоре, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в настоящем договоре.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора вступает в силу и настоящий договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора.

При расторжении настоящего договора в одностороннем порядке по вине Поставщика Заказчик обязан потребовать от Поставщика возмещения причиненных убытков (при их наличии) и предпринять меры для взыскания неустойки.

7.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем договоре, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора вступает в силу и настоящий договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора.

7.7. Расторжение настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон настоящего договора по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения настоящего договора.

7.8. Информация о Поставщике, с которым настоящий договор расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий настоящего договора, включается в установленном порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

8. Дополнительные условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2025 г.

8.2. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, смены руководителя, Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 3 (трех) рабочих дней со дня такого изменения.

Иные изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

Внесение изменений и дополнений в настоящий договор допускается в случаях, предусмотренных настоящим договором.

8.3. Все споры и разногласия, возникающие между Заказчиком и Поставщиком при заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего договора подлежат рассмотрению в ходе переговоров.

Претензионный порядок рассмотрения всех споров, возникающих по настоящему договору, обязателен. Срок ответа на претензию, направляемую Стороной в связи с ненадлежащим исполнением и/или нарушением условий настоящего Договора другой Стороной, должен составлять не более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Стороной соответствующей претензии.

8.4. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение в порядке, установленным пунктом 8.3. настоящего договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области.

8.5. Настоящий договор составлен в электронной форме и подписан электронными подписями Сторон.

8.6. В случае перемены Заказчика по настоящему договору права и обязанности Заказчика по настоящему договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

При исполнении настоящего договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.7. Неотъемлемой частью настоящего договора является:

- Спецификация (Приложение №1 к настоящему договору).

10. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № 76-ЭМ-ПЛ

от «____» _______ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_2_к_извещению_(ОБОСНОВАНИЕ_НМЦД) - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_4_к_извещению_(Форма_Заявка_ед.поставщик)

Заявка участника закупки не должна содержать недостоверную информацию и противоречивые сведения, предполагающие неоднозначное и (или) двоякое толкование

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

на бланке организации – участника закупки (при наличии)

Заказчику:

Государственного автономного учреждение здравоохранения

«Стоматологическая поликлиника № 6 г. Челябинск»

Заявка на участие в закупке

Изучив Извещение о закупке и проект Договора на поставку Заказчику дезинфицирующих средств, участник _______________________________, сообщает о своем согласии участвовать в закупке и направляет настоящую заявку.
(указывается полное наименование участника закупки)

Предлагаемая участником цена договора (цена товара) составляет _________ (___________________________________) рублей 1 ,
(указывается цена договора цифрами и прописью)
НДС не предусмотрен или в том числе НДС - _____ % (______ процентов), ______ (______) рублей.
Участник предлагает к поставке следующий товар: - Посмотреть таблицу с данными

Участник гарантирует качество поставляемого товара.

Если наши условия, изложенные выше, будут приняты, и мы будем признаны победителем закупки, мы берем на себя обязательство поставить товар в соответствии с требованиями договора и согласно нашему предложению о цене предлагаемого товара.

Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной нами в настоящем предложении, и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем предложении юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в нем сведения.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен

_

(указывается контактная информация уполномоченного лица (его ФИО и телефон)

Все сведения о проведении закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

1 Заказчик вправе отклонить поданную участником заявку в случае если предложение участника закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина не соответствующим требованиям в случае, если такое предложение содержит предложение о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги на условиях, не предусмотренных извещением и документацией о закупке, проектом договора, размещенными на электронной площадке.

2 Предложение участника закупки о цене договора (цене товара) и о цене 1 (одной) единицы предлагаемого товара не должно содержать расхождений между указанными показателями, не должно содержать двойных и неоднозначных предложений.

ИЗВЕЩЕНИЕ_и_ДОКУМЕНТАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина

- Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина в соответствии с пп.1 п.17.1. разд.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг для государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 6 г. Челябинск», подведомственного Министерству здравоохранения Челябинской области

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Закупки с использованием электронного магазина проводятся в порядке, предусмотренном регламентом (инструкцией) электронного магазина и Положением о закупке, договор заключается в электронной форме.

Извещение и документация о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина.
1. Извещение и документация о закупке, проект договора размещаются Заказчиком не менее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи предложений от участников закупки.
2. В случае внесения изменений в извещение и документацию о закупке, проект договора, срок подачи предложений от участников закупки должен быть продлен не менее чем на один рабочий день.
3. Заказчик вправе отменить закупку на любом этапе до заключения договора.

Порядок подачи заявок на участие в закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина
1. Участник закупки в соответствии с регламентом электронной площадки подает предложение о цене договора либо о цене единицы товара, работы, услуги и дает согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением и документацией о закупке, проектом договора путем размещения на электронной площадке заявки, содержащей информацию в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 настоящей документации.
2. Заявка на участие в закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина должна содержать следующую информацию и документы:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника закупки, номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика участника такой закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такой закупки (для иностранного лица), банковские реквизиты;
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки:
а) индивидуальным предпринимателем, если участником закупки является индивидуальный предприниматель;
б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, если участником закупки является юридическое лицо;
3) копию документа, удостоверяющего личность участника в соответствии с законодательством Российской Федерации (для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем).

Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина
1. Заказчиком не рассматривается предложение о цене договора либо о цене единицы товара, работы, услуги на участие в закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина в случае непредоставления заявки с использованием электронного магазина в соответствии с подпунктами 1, 2 пункта 2 настоящей документации.
2. Срок рассмотрения предложений участников закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина о цене договора либо о цене единицы товара, работы, услуги не может превышать срок, установленный на электронной площадке для подачи предложений участников по такой закупке. Заказчик рассматривает предложения участника закупки на соответствие требованиям извещения и документации о закупке, проекта договора. По результатам рассмотрения таких предложений Заказчик формирует протокол и размещает его в соответствии с регламентом оператора электронной площадки.
3. Предложение участника закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина признается не соответствующим требованиям в случае, если такое предложение содержит предложение о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги на условиях, не предусмотренных извещением и документацией о закупке, проектом договора, размещенными на электронной площадке.
4. Если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина не подано ни одного предложения о цене договора либо о цене единицы товара, работы, услуги, закупка признается несостоявшейся.

Заключение договора по итогам закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина.
1. Договор заключается с участником закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина, предложение о цене договора либо о цене единицы товара, работы, услуги, которого содержит наиболее низкую цену договора, цену единицы товара, работы, услуги. При предложении одинаковой цены договора либо одинаковой цены единицы товара, работы, услуги несколькими участниками такой закупки договор заключается с участником, предложение о цене которого поступило ранее других предложений.
2. Договор составляется Заказчиком путем включения в проект договора цены договора и цены единицы товара, работы, услуги, предложенной участником закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина, с которым заключается договор.
3. Срок заключения договора при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина должен составлять не более 20 дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора.

Требования к участникам закупки.

Участник закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием"

К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки -ТРЕБОВАНИЕ НЕ УСТАНОВЛЕНО;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются обстоятельства, при которых должностное лицо Заказчика (руководитель Заказчика, член комиссии), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом Заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом Заказчика, либо усыновитель этого должностного лица Заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

7) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

9) участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

6. Предоставление национального режима при осуществлении закупок

10.1. При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, положения ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.

10.2. Заказчик в случае принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ:

1) применяет:

а) запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

б) ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения;

в) преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами;

2) устанавливает в извещении об осуществлении конкурентной закупки

(в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) требование к участникам закупки о предоставлении информации и документов, которые подтверждают страну происхождения товара.

10.3. Заказчик при осуществлении закупки товара:

1) в случае установления Правительством Российской Федерации запрета закупок товара, предусмотренного пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, не вправе:

а) заключать договор на поставку такого товара;

б) при исполнении договора осуществлять замену такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

2) в случае установления Правительством Российской Федерации ограничения закупок товара, предусмотренного пп. «б» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, не вправе:

а) заключать договор на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям настоящего Положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;

б) при исполнении договора осуществлять замену товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

3) в случае установления Правительством Российской Федерации преимущества в отношении товара российского происхождения, предусмотренного пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляет снижение на 15% ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением о закупке участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на 15% ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в пп. «а» п. 3 ч. 4 ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, заключает договор без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с пп. «а» п. 3 ч. 4 ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ;

в) при исполнении договора вправе заменить товар исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

10.4. В случае установления Правительством Российской Федерации случаев, при которых при осуществлении закупок промышленной продукции, в отношении которых Правительством Российской Федерации приняты меры, предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, заявка на участие в закупке, окончательное предложение, в которых содержится предложение о поставке товара российского происхождения, приравниваются соответственно к заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения, в наибольшей степени удовлетворяющего требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в соответствии с законодательством в сфере промышленной политики в целях отнесения этой продукции к российской промышленной продукции.

10.5. Заказчик при осуществлении закупки работы, услуги:

1) в случае установления Правительством Российской Федерации запрета закупки такой работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, предусмотренного пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, не вправе:

а) заключать договор на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;

б) осуществлять перемену подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

2) в случае установления Правительством Российской Федерации ограничения закупки такой работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, предусмотренного пп. «б» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, не вправе:

а) заключать договор с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям настоящего Положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки);

б) осуществлять перемену подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

3) в случае установления Правительством Российской Федерации преимущества в отношении такой работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, предусмотренного пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, окончательных предложений осуществляет снижение на 15% ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением о закупке участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на 15% ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в пп. «а» п. 3 ч. 5 ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, заключает договор без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с пп. «а» п. 3 ч. 5 ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ;

в) осуществляет перемену подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.