Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №306247822

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть22 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Челябинская облМесто поставки (адрес):454047, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Лазурная, 14, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 11.08.2025 по 20.08.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Извещение_дез_средств

Приказ № 223-фз▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьА

об исполнении утвержденного

плана закупки

Директор ГСУСО "ЧПНИ № 2"

_________________________ С.А. Малыгин

ИЗВЕЩЕНИЕ, ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

предмет закупки: Поставка дезинфицирующих средств

Реестровый номер: № 223-фз▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьА

Заказчик: Государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Челябинский психоневрологический интернат № 2»

г. Челябинск, 2025 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ I.ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

РАЗДЕЛ II. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЗАЯВКУ

РАЗДЕЛ I.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ИЗВЕЩЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРНТНОЙ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙФОРМЕ

Настоящее решение о проведении закупки, извещение и документация об аукционе в электронной форме подготовлены в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее также - закон, Федеральный закон № 223-ФЗ), и в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Челябинский психоневрологический интернат № 2» (далее – Положение о закупках).

Аукцион в электронной форме (далее также - закупка, аукцион, электронный аукцион) проводится на электронной площадке, указанной в разделе II "Информационная карты извещения и документация о проведении закупки" (далее также - ЭП).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к документации
о закупке

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Обоснование начальной (максимальной) цены договора (Н(М)ЦК) методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Предмет закупки: Поставка дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Контрактный управляющий Дмитриева А.А.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Приложение №2 к документации о закупке

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Требования к товару

- Посмотреть таблицу с данными

Поставляемый товар не должен иметь дефектов упаковки и изделия. Товар должен быть новым и соответствовать требованиям, указанным в настоящей Спецификации.

Приложение №3 к документации о закупке/

Приложение к 1 части заявки*

СПЕЦИФИКАЦИЯ (РЕКОМЕНДОВАННАЯ ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ)

- Посмотреть таблицу с данными

Поставляемый товар не должен иметь дефектов упаковки и изделия. Товар должен быть новым и соответствовать требованиям, указанным в настоящей Спецификации.

*характеристики товара указываются участником закупки в первой части заявки.

Приложение № 4 к документации

об аукционе в электронной форме

Рекомендуемая форма анкеты участника

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ*

I вариант (если участник закупки является юридическим лицом) **

- Посмотреть таблицу с данными

II вариант (если участник закупки является физическим лицом,

в том числе индивидуальным предпринимателем) **

- Посмотреть таблицу с данными

* Анкета в составе заявки нужна для корректного заполнения проекта договора

** Ненужный вариант удалить

Приложение № 5 к извещению
о проведении электронного аукциона

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ______

на поставку дезинфицирующих средств

г. Челябинск «____» _____________202_ г.

Государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Челябинский психоневрологический интернат № 2», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Малыгина Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее также – Закон № 223-ФЗ), 19 разделом Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Челябинский психоневрологический интернат № 2» , заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Настоящий договор заключается по итогам проведенного аукциона в электронной форме, победителем которого стал «Поставщик», протокол _____________ от __________ года.

1.2. По настоящему договору Поставщик обязуется в обусловленный настоящим договором срок поставить дезинфицирующие средства Заказчику, а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату поставленных товаров, указанных в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).

2. ОБЯЗАННОСТЬ СТОРОН

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Поставить товар Заказчику по номенклатуре, цене и в количестве согласно приложению №1 к настоящему договору;

2.1.2. При поставке товаров Поставщик обеспечивает выполнение требований Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

Поставщик обязан передать совместно с отгруженным товаром по месту нахождения Заказчика сопроводительную документацию, документы, подтверждающие качество и безопасность товара (сертификаты соответствия (декларации), удостоверения качества и безопасности товара и другие документы).

Товары должны поставляться в таре и упаковке, соответствующим государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации. Товар должен быть в таре и упаковке, препятствующей его порче, а также проникновению влаги. Тара должна быть чистой и сухой, без постороннего запаха. Тара и упаковка должна соответствовать характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Весь товар должен быть замаркирован в соответствии с требованиями стандартов, этикетки и ярлыки должны быть выполнены на русском языке. На таре, упаковке и в сопроводительных документах обязательно указание информации о наименовании товара, об изготовителе, дате выработки и другой информации, предусмотренной требованиями государственного стандарта на русском языке. Упаковка возврату не подлежит и входит в стоимость товара.

2.1.3. Поставить Заказчику товар надлежащего качества в соответствии с требованием Технического Регламента (ГОСТ, ТУ).

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. осуществить приемку и оприходование поставляемого товара по количеству и качеству в соответствии с условиями настоящего договора.

2.2.2. оплатить поставленный товар.

3. ЦЕНА ДОГОВОРОВ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Цена договора составляет __________руб. (______________) в том числе НДС _______ руб. (или НДС не предусмотрен).

Цена Договора включает в себя стоимость товара, тары, упаковки, маркировки, страхования и иные расходы: в том числе по погрузке, укладке, транспортировке, разгрузке товара и подъема на этаж, а также включает уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.2. При поставке товаров по настоящему договору оплата товара производится по ценам, определенным в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1 к настоящему договору).

3.3. Оплата поставляемого Товара производится Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, по факту передачи партии товара, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документов о приемке. Выплата аванса по настоящему договору не предусмотрена.

3.4. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев снижения цены, без изменения количества товаров.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставка товаров осуществляется с даты заключения договора по 19.12.2025 г.

Поставка товаров осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки. Периодичность поставок партий товара в течение срока действия Договора определяется с учетом потребностей Заказчика и согласовывается Сторонами посредством подачи заявок (в том числе с использованием телефонной связи и электронной почты, указанной в договоре).

4.2. Поставщику может быть предоставлено право досрочной отгрузки товара по согласованию с Заказчиком.

4.3. Передача (приемка-сдача товара) осуществляется по месту нахождения Заказчика:

454047, г. Челябинск, ул. Лазурная, 14

4.4. Условия поставки товара:

Поставка должна включать в себя доставку, погрузо-разгрузочные работы, упаковку (обеспечивающую сохранность груза от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке и хранении в складском помещении), сертификат соответствия, в случае если товар подлежит обязательной сертификации или декларацию о соответствии. Доставка должна быть осуществлена транспортом и силами Поставщика в соответствующей таре и производственной упаковке.

В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузо-разгрузочных работах, поставщик должен заменить данную продукцию своими силами и за свой счет в течении рабочего дня с момента обнаружения.

4.5. Порядок приёмки товаров:

Приемка – передача товара осуществляется на основании документов о приемке, которые подписываются Заказчиком с одной стороны и Поставщиком или его полномочным представителем (на основании доверенности) с другой стороны.

Поставщик обязуется присутствовать при поставке товара или обеспечить присутствие полномочного представителя Поставщика на основании доверенности.

Заказчик осуществляет приёмку поставленного товара в течение рабочего дня в день поставки.

Документы о приемке товаров по количеству составляются в соответствии с фактическим наличием товаров. При приемке товаров по качеству и комплектности должны выполняться требования к качеству товаров, предусмотренные договором. Приёмка товара завершается подписанием документов о приемке и акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), который формируется Заказчиком в течение срока приёмки товара.

1) При отсутствии расхождений фактического наличия товаров, качества, технических, функциональных характеристик, установленных в договоре Заказчик и Поставщик (либо его представитель) подписывают документы о приемке и акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

Если Поставщик (либо его представитель) по каким-либо причинам не может подписать акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), либо отказывается от подписания акта, Заказчик направляет ему, в течение рабочего дня в день поставки, на электронную почту, указанную в договоре, скан-копию Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), который подписан со стороны Заказчика. На основании данного сообщения Поставщик считается уведомленным о приемке товара.

2) При обнаружении отклонений по количеству, качеству, техническим, функциональным характеристикам (составу) Заказчик обязан приостановить приемку; обеспечить сохранность товара и принять все необходимые меры к предотвращению его смешения с другим однородным товаром.

В случае несоответствия фактического наличия товаров или отклонения по качеству, техническим, функциональным характеристикам, установленным в договоре, или данным, указанным в сопроводительных документах, все расхождения фиксируются Заказчиком в акте приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), который является юридическим основанием для предъявления претензии Поставщику.

Если Поставщик (либо его представитель) по каким-либо причинам отсутствует при поставке товара Заказчик уведомляет Поставщика (либо его представителя) о составлении акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), в котором зафиксированы все расхождения, путем направления ему, в течение рабочего дня в день поставки, на электронную почту, указанную в договоре, скан-копии Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), который подписан со стороны Заказчика. На основании данного сообщения Поставщик считается уведомленным о составлении акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

В случае, когда Поставщик и Заказчик находятся в одном городе, представитель Поставщика должен явиться не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления.

В том случае, если поставщик иногородний, его представитель должен прибыть на приемку согласованный с Заказчиком срок, но не позднее 5 рабочих дней после получения уведомления, не считая времени, необходимого для проезда. Представитель организации Поставщика должен иметь при себе необходимые документы (доверенность, удостоверение на право участия в приемке товара у Заказчика и т.п.).

4.6. Экспертиза поставленного товара:

Для проверки поставленных Поставщиком Товаров (предоставленных Поставщиком результатов), предусмотренных настоящим договором, в части их соответствия условиям настоящего договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза поставленных Поставщиком Товаров, предусмотренных настоящим договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании заключенных договоров.

5. ТАРА И УПАКОВКА

5.1. Товары, являющиеся предметом настоящего договора, поставляются в таре и упаковке, соответствующих государственным стандартам, техническим условиям, номера и индексы которых указаны в сопроводительной документации. Тара и упаковка должна быть пригодной для данного товара, обеспечить сохранность товара при транспортировке и хранении.

5.2. При поставке товаров в многооборотной таре Поставщик обязан направить Заказчику сертификат на тару, указав в нем наименование и количество подлежащей возврату тары, сроки возврата.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевая ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитанной из цены договора на момент заключения договора, и составляет 1000,00 рублей. Размер штрафа определяется в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевая ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитанной из цены договора на момент заключения договора, и составляет __________ рублей. Размер штрафа определяется в следующем порядке:

а) 10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

6.8. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательства по настоящему договору.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по договору осуществляется на основании акта (при необходимости), в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по договору.

6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Обеспечение исполнения договора осуществляется в срок, установленный для заключения договора, в размере 5% начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,62 руб. или в случае применения антидемпинговых мер, размер обеспечения исполнения договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,44 рублей, что составляет 7,5% начальной (максимальной) цены договора.

7.2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем 7 (семь) рабочих дней с даты исполнения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) и при условии надлежащего исполнения обязательств по договору. Возврат независимой гарантии в случае, указанном в настоящем пункте Положения о закупке, Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору, заказчик вправе уменьшить подлежащую возврату сумму обеспечения, установленную в п. 7.1. договора, на сумму начисленных неустойки, штрафов, пени.

7.4. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

7.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

7.6. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договора, самостоятельно.

7.7. Исполнение обязательства Поставщика по договору по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджетов бюджетной системы РФ возложено на заказчика.

7.8. В случае, если обеспечение исполнения настоящего договора будет осуществляться путём внесения денежных средств, указанные денежные средства должны быть внесены по следующим реквизитам:

ИНН/КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банковские реквизиты:

Наименование получателя: Министерство финансов Челябинской области (ГСУСО ЧПНИ N2 ЛС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть46ВР)

Номер счета плательщика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк: Отделение Челябинск банка России//УФК по Челябинской области

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер счета банка плательщика средств:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В назначении платежа указывать: обеспечение выполнения Договора № _____.

7.9. В случае, если обеспечение исполнения настоящего договора будет осуществляться путём предоставления независимой гарантии, указанная независимая гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным ч. 1 ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также – Закон № 44-ФЗ), информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный ч. 8 ст. 45 Закона № 44-ФЗ;

2) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим её гарантом;

3) независимая гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днём получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком (бенефициаром) гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с п. 4 ч. 32 ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ;

4) должна содержать указание на срок её действия, который не может составлять менее 1 (одного) месяца с даты окончания срока исполнения основного обязательства, предусмотренного настоящим договором;

5) не должна содержать условие о представлении Заказчиком (бенефициаром) гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение Подрядчиком (принципалом) обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией;

6) должна содержать обязанность гаранта об уплате Заказчику (бенефициару) неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии, в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком (бенефициаром) до окончания срока её действия;

7) независимая гарантия должна соответствовать форме и требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с ч. 32 ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ.

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения настоящего договора, требованиям, предусмотренным ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ, является основанием для отказа в принятии её Заказчиком.

7.10. В ходе исполнения настоящего договора Подрядчик, вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего договора, уменьшенное соразмерно объёму выполненных обязательств, предусмотренных настоящим договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего договора, а также изменить способ обеспечения исполнения настоящего договора из числа способов, предусмотренных Положением о закупке Заказчика.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

8.2. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при условии грубого или неоднократного нарушения условий настоящего договора со стороны Поставщика.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как то: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, вновь принятые нормативные акты РФ, препятствующие исполнению обязательств по настоящему договору.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по «31» декабря 2025 г.

10.2. Разногласия, возникающие между Поставщиком и Заказчиком при заключении, расторжении настоящего договора рассматриваются в установленном ГК РФ порядке.

10.3. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение разрешаются Арбитражным судом Челябинской области.

10.4. В части, не предусмотренной настоящим договором, стороны руководствуются действующим федеральным законодательством РФ.

11. ОБМЕН ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

11.1. В ходе взаимодействия по настоящему Договору Стороны признают возможность применения электронного документооборота (далее – ЭДО) и (или) направления файла с подписанными электронной подписью (далее – ЭП) документами в электронном виде в адрес получающей Стороны напрямую, без привлечения оператора ЭДО, и признают юридическую силу всех полученных или отправленных электронных документов, в том числе счетов-фактур.

11.2. В ходе обмена электронными документами Стороны могут использовать усиленную квалифицированную электронную подпись, которую Стороны признают равнозначной собственноручной подписи владельца сертификата и порождает юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей.

11.3. Стороны признают, что полученные электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями.

11.4. Стороны не ограничивают перечень документов, подлежащих обмену в виде электронных документов.

11.5. Наличие договоренности о юридически значимом обмене электронными документами не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами.

11.6. Любая Сторона вправе в любой момент в одностороннем порядке отказаться от соглашения об обмене электронными документами, направив другой Стороне извещение об отказе, подписанное уполномоченным лицом. Соглашение будет считаться прекратившим свое действие в день, следующим за днем получения извещения об отказе от Соглашения другой Стороной.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Поставщик: - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору №____________

от «___» ____________ 2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными