Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №305789618

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Договор № 12/25

поставки товаров

г. Кемерово «___» _______ 2025г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Макарова Сергея Анатольевича, действующего на основании Доверенности от 01.01.2023г., с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________ ______________, действующий на основании _________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путем подписания Сторонами усиленной электронной подписью согласно требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» с использованием электронной платформы «Портал поставщиков» города Москвы, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Осуществить поставку Товара, соответствующего требованиям и в сроки, предусмотренные условиями настоящего договора.

3.1.2. Предоставить Заказчику сертификаты соответствия либо документы, подтверждающие качество и безопасность закупаемого товара.

3.1.3. Принять Товар в случае его возврата по основаниям, предусмотренным настоящим Договором.

3.1.4. Поставить Товар в соответствии с п.1.1. настоящего Договора.

3.1.5. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Принять поставленный Товар, указанный в п. 1.1. настоящего договора, и оплатить его на условиях настоящего Договора.

4.Сроки и условия поставки Товара

4.1. Поставка осуществляется с момента подписания настоящего договора, в срок до 30.08.2025г.

4.2. О предстоящей поставке Поставщик заблаговременно уведомляет Заказчика, путем направления по тел. 8(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили электронной почте: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть следующих

сведений: номер Договора, дату отгрузки, количество мест, вес брутто и нетто, номер товарно-транспортной накладной.

4.3. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за его счет на условиях франко-склад Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, б-р имени академика Л.С. Барбараша, стр.6.

4.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного настоящим Договором.

5. Порядок приемки товара

5.1. В момент получения Товара осуществляется приемка Товара Заказчиком по количеству мест и качеству упаковки. Факт произведенной приемки по количеству мест и качеству упаковки подтверждается фактом подписания товарно-транспортной накладной на Товар.

По факту приемки товара Заказчик подписывает товарную накладную и/или УПД, акт приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Приказ Минфина от 15.04.2021г. №61н), оформленные в соответствии с законодательством и содержащие ссылку на договор (номер, дата), подтверждающие факт и срок передачи Товара. При наличии технической возможности у обеих сторон акт приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьподписывается электронно. При отсутствии технической возможности акт приемки ТРУ по Форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьподписывается сторонами на бумажном носителе. При отсутствии претензий и расхождений по результатам приемки без участия поставщика (подрядчика, исполнителя) допустимо его уведомление о результатах приемки путем направления ему электронного акта приемки (скана копии такого акта, оформленного на бумаге).

5.2. Приемка Товара по количеству, качеству, соответствию Товара техническим характеристикам, указанным в спецификации, осуществляется Заказчиком в месте доставки Товара, указанном в п.4.3 настоящего Договора.

5.3. В случае выявления в процессе приемки Товара Заказчиком несоответствия Товара по техническим характеристикам, по качеству и/или количеству условиям настоящего Договора Заказчик сообщает Поставщику об указанных фактах в письменной форме. Поставщик направляет к Заказчику своего представителя для составления соответствующего акта в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня получения претензии Заказчика. В случае неявки представителя Поставщика Заказчик вправе самостоятельно составить и подписать соответствующий акт.

5.4. Поставщик обязуется до поставить недостающий Товар и/или произвести замену Товара, не соответствующего техническим характеристикам, ненадлежащего качества и/или бракованного Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта или получения одностороннего акта, составленного Заказчиком в случае неявки представителя Поставщика, при условии надлежащего режима хранения Товара Заказчиком.

5.5. Претензии по техническим характеристикам, по количеству и по качеству Товара могут быть заявлены Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания документа о приемке, предусмотренного настоящим Договором.

5.6. Риск случайной гибели Товара несет собственник Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.7. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара и подписания Поставщиком и Заказчиком документа о приемке, предусмотренного настоящим Договором.

6.Гарантия качества

6.1. Качество поставляемого товара должно полностью соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории РФ, и подтверждаться документами, содержащими сведения о наличии сертификата соответствия Госстандарта РФ и другой нормативной документации. Поставщик гарантирует, что поставляемая им продукция отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством РФ.

6.2. При поставке Товара Поставщик представляет сертификат соответствия, регистрационное удостоверение.

6.3. Остаточный срок годности Товара на дату поставки должен составлять не менее 70 % установленного срока. Поставка Товара с меньшим сроком годности производится только с согласия Заказчика, в противном случае поставка такого Товара считается ненадлежащей.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствие с действующим законодательством РФ.

7.2.В случае нарушения сроков поставки, допоставки, замены Товара, установленных п.4.1. 5.4. настоящего договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7.3.Удержание с Поставщика пени не освобождает его от выполнения обязательств по настоящему договору.

7.4. В случае поставки некачественного Товара Заказчик вправе:

- потребовать от Поставщика заменить некачественный Товар;

- отказать Поставщику в оплате некачественного Товара.

7.5. За нарушение сроков оплаты за поставленный Товар более чем на 10 банковских дней Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7.6. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены Договора.

8. Упаковка и маркировка

8.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке соответствующей характеру данного Товара и гарантирующей его полную сохранность от повреждений при отгрузке, транспортировке и хранении. Поставляемый Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями НТД, ГОСТов и ТУ.

8.2 Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность груза от всякого рода повреждений при перевозке всеми видами транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути, а также хранение в соответствии с условиями, предусмотренными ГОСТ.

8.3 Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение груза вследствие ненадлежащей упаковки и/или транспортировки.

9. Срок действия договора

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до 30.08.2025, а в части оплаты за Товар – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно:

- по соглашению Сторон, с составлением соответствующего дополнительного соглашения;

- по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- в одностороннем порядке Заказчиком в случае нарушения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, при условии письменного уведомления Поставщика не менее чем за 10 дней до даты расторжения.

9.3. Дополнительные соглашения к настоящему договору, оформленные письменно и подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями.

9.4. Все вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора и не предусмотренные его условиями, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные условия

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, решаются путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Кемеровской области.

10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.3. Поставщик декларирует свое соответствие требованиям установленные ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Приложение № 1

к договору поставки товаров

№ 12/25 от «__» ______ 2025г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость товара составляет _____________ (_______) рублей __ копеек

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №318035863 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОСОБОГО ТИПА "КУЗБАССКОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #318035863	106 128 Обеспечение контракта: 5%	2 дня 20.11.2025 02.12.2025
Тендер №318090617 Поставка моющих средств	Запрос котировок #318090617	347 600	2 дня 21.11.2025 01.12.2025
Тендер №318197432 Поставка моющих средств	Запрос котировок #318197432	209 131	3 дня 24.11.2025 02.12.2025
Тендер №318200327 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" объявляет тендер: Поставка средств бытовой химии	Запрос котировок #318200327	24 568 Обеспечение контракта: 5%	2 дня 24.11.2025 01.12.2025
Тендер №318237014 Поставка хозяйственных товаров	Малая закупка #318237014	9 554	3 дня 24.11.2025 02.12.2025

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №305789537 Средство для мытья посуды (с результатом)	Электронный аукцион #305789537	82 399 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 05.08.2025 13.08.2025
Тендер №305789512 КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Средство для мытья посуды	Электронный аукцион #305789512	82 399 Обеспечение контракта: 5%	срок истек - 13.08.2025
Тендер №305789441 Средство дезинфицирующее (применяемое в медицинских целях) (с результатом)	Электронный аукцион #305789441	51 335 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 05.08.2025 13.08.2025
Тендер №305789370 Открытый запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на Право заключения договора на поставка средств по уходу за пароконвектоматами Rational	Запрос котировок #305789370	320 803	срок истек - 13.08.2025
Тендер №305789234 на поставку товаров бытовой химии	Малая закупка #305789234	См. док.	срок истек - 11.08.2025

Тендеры из региона Кемеровская область - Кузбасс

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №305789607 Поставка реагентов и реактивов для лабораторных исследований:	Малая закупка #305789607	84 000	срок истек - 06.08.2025
Тендер №305789507 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ НОВОКУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА" объявляет тендер: Поставка продуктов питания (изделия макаронные, соль)	Электронный аукцион #305789507	387 519 Обеспечение контракта: 10%	срок истек - 13.08.2025
Тендер №305789501 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВОКУЗНЕЦКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка продуктов питания	Электронный аукцион #305789501	19 334	срок истек - 15.08.2025
Тендер №305789495 Оказание услуг по ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств	Малая закупка #305789495	166 570	срок истек - 06.08.2025
Тендер №305789492 Ремонт автомобиля Ford Tranzit	Малая закупка #305789492	18 700	срок истек - 06.08.2025