Тендер - Поставка дезинфицирующих средств и антисептиков №312442939

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть39 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Челябинская область
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 07.10.2025 по 09.10.2025Место предоставления документации:ЭТП ФЕДЕРАЦИЯ ЗАКУПОК https://торги.223фз.рфПорядок предоставления документации:В электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:07.10.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):09.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке.
Подведение итоговМесто подведения итогов:454046, обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Электровозная 5-я, д. 5Дата подведения итогов:09.10.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке. ГАУЗ_ГКБ9_док_электронный_магазин_дезсредств_и_антисептиков_СМП Документация к ЭЛЕКТРОННОМУ АУКЦИОНУ

Документация и извещение о закупке,

проводимой способом неконкурентная закупка в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства,у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), с использованием агрегатора малых закупок (электронного магазина) на поставку дезинфицирующих средств и антисептиков для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «городская клиническая больница № 9 г. Челябинск»

г. Челябинск

2025 год

РазделI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Неконкурентной закупки в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства

Основные термины, используемые в настоящей документации

Заказчик -Государственное автономное учреждение здравоохранения«Городская клиническая больница № 9 г. Челябинск» (ГАУЗ «ГКБ № 9 Г. ЧЕЛЯБИНСК»);

Единая информационная система (далее по тексту - ЕИС) - совокупность информации о закупках, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

Закупка - совокупность действий, осуществляемых заказчиком и направленных на обеспечение нужд заказчика в товарах, работах, услугах. Закупка начинается с отбора поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами договора;

Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в извещении и документации о закупке.

Документация о закупке - комплект документов (в том числе проект договора), содержащий установленныеФедеральным законом №223-ФЗ и Положением о закупке сведения о закупке, в том числе информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявки участником закупки, правилах выбора поставщика (подрядчика, исполнителя);

Заявка на участие в закупке - комплект документов, требования к содержанию, форме, оформлению, составу и порядку подачи, которых установлены Положением о закупке, извещением о закупке и (или) соответствующей документацией о закупке, предоставляемый Заказчику участником закупки в целях участия в закупке;

Оператор электронной площадки - являющееся коммерческой организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, и владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для её функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее — программно-аппаратные средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона №223-ФЗ.

Протокол — документ, которым оформлено проведение закупки.

Приоритет РП — установленный Заказчиком в целях исполнения Постановления Правительства РФ от 16 октября 2016 г. №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением прямых закупок.

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

Комиссия по осуществлению закупок — постоянно действующий коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для осуществления закупочной деятельности.

Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, посредством которого проводятся закупки в электронной форме, указанный в извещении о закупке.

Электронный документ — документированная информация, предоставленная в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участника закупки или оператора электронной площадки.

Закупка у единственного поставщика – процедура закупки, при которой договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключается без проведения конкурентных процедур.

Способ закупки – порядок выбора победителя и последовательность обязательных действий при осуществлении конкретной процедуры закупки.

Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) – зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие условиям, установленнымчасти 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ).

2.Неконкурентная закупка в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства

2.1. Неконкурентная закупка в электронной форме среди субъектов МСП (далее – электронная закупка среди субъектов МСП) – это неконкурентный способ закупки, участниками которого могут быть только субъекты МСП, проводимый на условиях настоящего пункта Положения о закупке, а также регламента соответствующей электронной площадки. Победителем такой закупки признается участник, соответствующий требованиям, установленным Заказчиком, и предложение которого по результатам сопоставления предложений согласно установленным критериям оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

2.1.1. Электронная закупка среди субъектов МСП осуществляется с предусмотренным подпунктом 2 пункта 21.1 Типового положения о закупке с учетом следующих особенностей:

а)осуществление закупки осуществляется в электронной форме на электронной площадке, предусмотренной частью 10 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ;

б)не должна превышать двадцать миллионов рублей;

в)размещение участником закупки из числа субъектов МСП на электронной площадке предварительного предложения о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг;

г)размещение Заказчиком на электронной площадке информации о закупаемых товарах, работах, услугах, требований к таким товарам, работам, услугам, участнику закупки из числа субъектов МСП;

д)определение оператором электронной площадки из состава предварительных предложений, предусмотренных подпунктом «в» настоящего пункта, соответствующих требованиям Заказчика, предусмотренным подпунктом «г» настоящего пункта, предложений о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг участников закупки из числа субъектов МСП;

е)о закупке, Заказчиком участника (участников) закупки из числа субъектов МСП, с которым (которыми) заключается договор (договоры), из участников закупки, определенных оператором электронной площадки в соответствии с подпунктом «д» настоящего пункта;

ж)о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги.

2.1.2. Порядок подготовки и осуществленияэлектронной закупки среди субъектов МСП проводится в соответствии с предусмотренным подпунктом «б» пункта 21.1 Типового положения с использованием электронного магазина.

2.1.2.1. Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг с НМЦД, не превышающей двадцать миллионов рублей с использованием электронного магазина в соответствии с пунктом 20(1) постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». При этом такие закупки осуществляются Заказчиком на электронной площадке, функционирующей в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным законом № 44-ФЗ, и дополнительными требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

2.1.2.2. Заказчик разрабатывает извещение и документацию при осуществлении закупки с использованием электронного магазина. В извещении о закупке и документации о закупке указывается, что участниками такой закупки могут быть только субъекты МСП, указывается информация о закупаемом товаре, работе, услуге, требования к таким товару, работе, услуге, участникам закупки из числа субъектов МСП. Извещение и документация о закупке размещается на электронной площадке и в ЕИС.

2.1.2.3. Заказчик самостоятельно определяет требования к участникам закупки, перечень сведений, содержащихся в извещении и документации в зависимости от особенности закупаемой продукции, при этом требования части 9 и части 10 статьи 4 Федерального Закона № 223-ФЗ Заказчик вправе не предъявлять к такому извещению и документации.

2.1.2.4. Заказчик при описании предмета закупки вправе указывать конкретные марки, модели, товарные знаки, без указания на слова «или эквивалент».

2.1.2.5. Участники закупки из числа субъектов МСП размещают на электронной площадке предварительные предложения о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг в порядке, установленном регламентом оператора электронной площадки.

2.1.2.6. Оператор электронной площадки определяет из состава предварительных предложений, предусмотренных пунктом 2.1.2.5 настоящего Положения о закупке, соответствующих требованиям Заказчика, предложения о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг участников закупки из числа субъектов МСП.

2.1.2.7. Заказчик рассматривает определенные оператором предварительные предложения на соответствие требованиям извещения и документации. По результатам рассмотрения таких предварительных предложений Заказчик формирует протокол и размещает его в соответствии с регламентом оператора электронной площадки.

2.1.2.8. Единственным критерием оценки участников закупки является цена. Заказчик определяет участника (участников) закупки из числа субъектов МСП, предложившего наименьшую цену, с которым (которыми) заключается договор (договоры), из участников закупки, определенных оператором электронной площадки и признанных соответствующим требованиям извещения и документации Заказчиком.

2.1.2.9. Договор заключается с использованием электронной площадки с участником закупки из числа субъектов МСП, определенным Заказчиком в соответствии с настоящим разделом и на условиях, определенных в соответствии с требованиями, предусмотренными извещением и документацией, а также предложением соответствующего участника закупки о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг. В случае, если договор не заключен с признанным победителем закупки, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, чье предварительное предложение занимает второе и последующие места.

2.1.2.10. Срок заключения договора при осуществлении закупки с использованием электронного магазина должен составлять не более 20 дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления Заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

2.1.2.11.Условия и срок проведения закупки с использованием электронного магазина Заказчик устанавливает самостоятельно в соответствии с регламентом электронной площадки.

2.1.2.12. Закупка с использованием электронного магазина проводится по правилам и в порядке, установленным оператором электронной площадки, с учетом требований настоящего Положения о закупке. В случае, если регламентом электронной площадки установлены иные по сравнению с установленными настоящим Положением о закупке правилами проведения закупки в электронной форме процедурного (технического) характера, приоритет будут иметь правила, содержащиеся в регламенте электронной площадки, при условии, что указанный регламент размещен в ЕИС и доступен неограниченному кругу лиц. При этом в любом случае не допускается осуществление закупки по правилам, противоречащим требованиям Федерального закона № 223-ФЗ.»

3. Предоставление национального режима при осуществлении закупок.

3.1. При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, положения настоящего раздела, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.

3.2. При осуществлении закупки товара:

1) если настоящим извещением установлен запрет закупок товара, не допускаются:

а) заключение договора на поставку такого товара;

б) при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

2)если настоящим извещением установлено ограничение закупок товара, не допускаются:

а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;

б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

3)если настоящим извещением установлено преимущество в отношении товара российского происхождения:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с настоящим положением о закупке участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте "а" настоящего подпункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом "а" настоящего подпункта;

в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

3.3. При осуществлении закупки работы, услуги:

1)если настоящим извещением установлен запрет закупки таких работ, услуг, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

2)если настоящим извещением установлено ограничение закупки таких работ, услуг, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки);

б)переменаподрядчика(исполнителя)(вслучае,если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

3)если настоящим извещением установлено преимущество в отношении таких работ, услуг, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с положением о закупке участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте "а" настоящего подпункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом "а" настоящего подпункта;

в) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

РАЗДЕЛ II. ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация

Приложение №2 к Информационной карте закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к информационной карте закупки

ДОГОВОР №

напоставкудезинфицирующих средств и антисептиков

г. Челябинск «____» _________ 20__год

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 9 г. Челябинск», в лице Старшего специалиста по закупкам Михайлова Марина Анатольевна, действующей на основании Доверенности № б/н от 09.04.2025 г., именуемого в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________,

(наименование организации, ФИО ПБОЮЛ)

в лице ,

(должность, ФИО уполномоченного лица)

действующего на основании ____________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик»,

(Устава, Положения, доверенности)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

Настоящий договор заключается по результатам Неконкурентной закупки в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства, у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), с использованием агрегатора малых закупок (электронного магазина) в электронной форме на поставку товаров для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 9 г. Челябинск», а именно: поставку дезинфицирующих средств и антисептиков в соответствии с протоколом от «___»___________ 20____ г. №_______________, победителем которого стал Поставщик.

Настоящий договор заключен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №9 г. Челябинск».

По настоящему договору Поставщик обязуетсяпоставитьдезинфицирующех средства и антисептиков (далее по тексту - товар) в соответствии с наименованиями, характеристиками и в количестве согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Сроки и порядок поставки

Поставка товара должна быть осуществлена Поставщикомпосле заключения договорав течение 7 (семи) календарных дней 1/3 объема, оставшийся объем по заявке Заказчика до 15.12.2025г. (включительно)

Контактные данные уполномоченного представителя Заказчика: Товаровед,Баркеева Зоя Мустафовна, тел: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, e-mail:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Заявка может подаваться Поставщику по телефонной, факсимильной, электронной связи, а также путем направления ее заказной почтой с уведомлением, либо передачей Поставщику нарочным (в офис, представителю или через курьера и т.п.).

Поставщик обязан сообщить о времени поставки товара Заказчику за день до его поставки.

Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику.

В случае поставки Поставщиком Товара за пределами периода, указанного в п. 2.1. настоящего Договора, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать данный Товар.

Поставка осуществляется путем доставки Товара Заказчику. Адрес местонахождения Заказчика:

г. Челябинск, ул. 5-я Электровозная, д.5.- Склад -время поставки – в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10.00 до 15.00 часов, в порядке и в сроки, указанные в п.2.1. настоящего договора.

Товар должен соответствовать стандартам качества, действующим на территории Российской Федерации,.

Упаковка и тара Товара должны обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту поставки и соответствовать действующим стандартам и техническим условиям. Товар должен быть в упаковке, исключающей повреждение и промокание Товара.

Поставщик обязан обеспечить погрузочно-разгрузочные работы при поставке Товара Заказчику.

Качество товара ,порядок приемки товара по количеству, качеству и комплектности.

Срок годности товара на момент поставки должен бытьне менее12 месяцев с момента поставки товара с момента поставки товара. Все упаковки должны иметь дату изготовления и сроки годности, а также инструкции на русском языке.

При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения и другие документы, удостоверяющие качество Товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара.Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. Поставщик гарантирует, что товар принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

Приемка товара осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего договора. Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

Товар передается по ТН или ТТН или УПД, в которой указывается наименование, количество, стоимость Товара, номер и дата Договора. Предоставлять с каждой партией инструкции по применению.

Датой приемки Товара является дата подписания Заказчиком ТН или ТТН или УПД.

Отказ Заказчика от переданного Товара возможен в случае несоответствия поставленного Товара условиям пункта 3.1 настоящего Договора и (или) Спецификации (Приложение 1), о чем Сторонами составляется акт. В случае необоснованного отказа представителя Поставщика от подписи акта, об этом делается в нем отметка.

Заказчик обязан обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить Поставщика.

Поставщик обязан вывезти товар, принятый Заказчиком на ответственное хранение, в течение 3 (трех) календарных дней.

Необходимые расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение, его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком.

Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику по срокам годности поставленного Товара в течение 10 (десяти) календарных дней со дня приемки Товара.

Замена Товара, поставленного с нарушением п. 3.1 настоящего Договора, осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также требование о замене Товара. Срок рассмотрения претензии Поставщиком 3 (три) рабочих дня с момента получения претензии.

Поставщик обязуется заменить Товар несоответствующих сроков годности в течение 3 (трех) календарных дней от даты окончания срока рассмотрения претензии.

Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику по качеству поставленного Товара в течение срока годности поставленного Товара при условии соблюдения Заказчиком правил хранения Товара.

Замена Товара ненадлежащего качества осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика. Претензия направляется Поставщику с приложением документов, доказывающих обоснованность претензии. Срок рассмотрения претензии 5 (пять) рабочих дней с момента ее получения.

В случае поставки товара, не соответствующего Спецификации (Приложение № 1) Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты, а если они оплачены, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Если Поставщик передал Заказчику наряду с товаром, соответствующим Спецификации, товар с нарушением условий, указанных в Спецификации, Заказчик вправе по своему выбору:

• принять товар, соответствующий условиям Спецификации, и отказаться от остальных товаров;
• отказаться от всех переданных товаров;
• потребовать заменить товары, не соответствующие Спецификации, на соответствующие Спецификации товары.

В случае необходимости замены товара, не соответствующего Спецификации, Заказчик направляет Поставщику претензию о замене товара. Срок замены товара составляет 3 рабочих дня с момента получения претензии Поставщиком.

Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Датой приемки считается дата поставки Товара Заказчику, указанная в товарной накладной, в этот же срок Заказчик подписывает товарные накладные и передает Поставщику.

3.13 Срок гарантии качества товара составляет не менее не менее 12 месяцев, с даты имплантации..

3.14. В течение Гарантийного срока Поставщик гарантирует соответствие качества товара требованиям, указанным в Договоре, возможность использования товара в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные недостатки (дефекты), если не докажет, что такие недостатки (дефекты) явились следствием несоблюдения Заказчиком требований по транспортировке, хранению и использованию товара, установленных в инструкциях и иных документах, переданных Заказчику .

Цена договора и порядок расчетов

Цена настоящего договора составляет ____________ рублей (_______________), в том числе НДС (если предусмотрен НК РФ). Заказчик оплачивает поставленный Поставщиком товар по ценам, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору).

Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

В цену настоящего договора входит:

- цена товара с учетом НДС (если предусмотрен НК РФ);

- расходы Поставщика на перевозку, доставку товара на склад аптеки Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, хранение, а также на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей;

- иные расходы Поставщика, понесенные им при исполнении настоящего договора.

Оплата товара, поставленного по настоящему договору, осуществляется Заказчиком в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке каждой партии товара (накладная, ТН, ТТН, УПД), путем безналичного перечисления денежных средств.

Датой оплаты поставленного товара является дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Источник финансирования: ФОМС.

Ответственность сторон.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Заказчик при нарушении своих обязательств по оплате, предусмотренных настоящим договором, несет ответственность перед Поставщиком в денежной форме:

- пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пени, от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства.

Общая сумма начисленных пени за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену настоящего договора.

Поставщик при нарушении своих обязательств по поставке товара, предусмотренных настоящим договором, в том числе по замене поставленного товара ненадлежащего качества и допоставке, несет ответственность перед Заказчиком в денежной форме:

• пени в размере 0,5 % от суммы фактически просроченного исполнением обязательства за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства;
• за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, штраф в размере 10 % от суммы фактически нарушенного обязательства.

Общая сумма начисленных пени, штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену настоящего договора.

Поставщик обязан возместить все убытки, причинённые Заказчику вследствие нарушения Поставщиком условий настоящего договора.

Штрафные санкции подлежат уплате Заказчиком и Поставщиком в срок, указанный в соответствующей письменной претензии, направленной в соответствии с условиями настоящего договора.

Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, в том числе обязательств по уплате штрафных санкций, Заказчик вправе произвести оплату по настоящему договору за вычетом соответствующих сумм пени и/или штрафа, подлежащих взысканию с Поставщика. При этом оплата по настоящему договору должна осуществляться на основании соответствующего Акта, подписанного обеими Сторонами, в котором должны быть указаны следующие сведения:

• сумма, подлежащая оплате Заказчиком в соответствии с условиями настоящего договора,
• размер штрафных санкций (пени, штрафа), подлежащих взысканию с Поставщика;
• основания применения и порядок расчета штрафных санкций (пени, штрафа);
• сведения о соблюдении Заказчиком претензионного порядка рассмотрения споров, установленного условиями настоящего договора;
• итоговая сумма, подлежащая оплате Заказчиком Поставщику по настоящему договору.
• Обстоятельства непреодолимой силы
• Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим договором, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.
• Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента возникновения таких обстоятельств с приложением документов, подтверждающих обстоятельства непреодолимой силы, выданных и/или заверенных уполномоченным органом. В случае нарушения срока уведомления, Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, не вправе ссылаться на них в качестве освобождения от ответственности при нарушении условий настоящего договора.
• Порядок изменения и расторжения договора

Изменение существенных условий договора при его заключении и исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

количество товара, объем и (или) виды выполняемых работ, оказываемых услуг по договору. При этом допускается изменение цены договора не более чем на 10 процентов цены договора;

сроки исполнения обязательств по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, в случае если необходимость изменения сроков вызвана независящими от сторон договора обстоятельствами, влекущим невозможность его исполнения, либо по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) не исполнен в установленный в договоре срок, допускается однократное изменение срока исполнения договора на срок, не превышающий срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении, при полной оплате поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки, начисленной Заказчиком (в случае наличия просрочки и (или) иного нарушения условий договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) за совершение которого договором предусмотрена ответственность в виде уплату неустойки);

цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 7 п. 19.10 Положения о закупке;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в договоре. При этом, при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре;

Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны от исполнения настоящего договора в соответствии с гражданским законодательством.

Настоящий договор считается расторгнутым в одностороннем порядке через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора.

Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего договора в следующих случаях:

- задержка поставки товара более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушение Поставщиком условий настоящего договора, ведущих к снижению качества товара.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора, если в ходе исполнения настоящего договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным требованиям к участнику закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

Информация о Поставщике, с которым настоящий договор расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий настоящего договора, включается в установленном порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

Дополнительные условия

Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до«31» декабря 2025 г., а в части обязательств Заказчика по оплате поставленного товара – до их полного исполнения.

Все споры и разногласия, возникающие между Заказчиком и Поставщиком при заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего договора подлежат рассмотрению в ходе переговоров.

Претензионный порядок рассмотрения всех споров, возникающих по настоящему договору, обязателен. Срок ответа на претензию, направляемую Стороной в связи с ненадлежащим исполнением и/или нарушением условий настоящего Договора другой Стороной, должен составлять не более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Стороной соответствующей претензии.

Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение в порядке, установленным пунктом 8.2. настоящего договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области.

При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и организационно-правовой формы Поставщик в пятидневный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения деятельности Поставщика Стороной Договора является его правопреемник.

Настоящий договор составлен в электронной форме и подписан усиленными электронными подписями Сторон.

Неотъемлемой частью настоящего договора является:

- Спецификация (Приложение №1 к настоящему договору).

9. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору

№ ________ от «__» _______ 202_г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик Поставщик

Старший специалист по закупкам

____________________ /М.А. Михайлова/__________________________

Приложение №4 к Информационной карте закупки

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №5 к Информационной карте закупки

Декларация соответствия участника аукциона в электронной форме

требованиям, установленным аукционной документацией

Настоящим декларируем, что участник закупки

_________________________________________________________________________________,

(полное наименование участника закупки)

соответствует следующим требованиям, установленным аукционной документацией, а именно:

1)в отношении участника закупки не проводится ликвидация юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, на день подачи заявки на участие в закупке;

2) деятельность участника закупки в порядке, предусмотренномКодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не приостановлена на день подачи заявки на участие в закупке;

3) у участника закупки отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

4) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5) у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) отсутствует судимость за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также отсутствует применение в отношении указанных физических лиц наказание в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;