Тендер - Поставка дезинфицирующего средства №315752596

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Описание_объектаxx

Описание объекта.

Поставка Товара осуществляется по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академгородок д.56а

Товары должны иметь упаковку, предотвращающую их порчу при транспортировке.

Поставляемые товары должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, быть зарегистрированными в Российской Федерации, сопровождаться необходимыми документами о качестве в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных товаров, а также с проведением, в связи с этим, повторного контроля органами сертификации и контроля, осуществляются за счет Поставщика.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиРАСЧЕТ_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракт

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

поставки материальных запасов

г. Красноярск «______»__________2025г

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 24 Федеральной службы исполнения наказаний» (ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России) выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице врио начальника Воронина Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь:

п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее 44-ФЗ),

Федеральным законом от 30.11.2024 № 419-ФЗ "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов",

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2024 № 1995 "Об особенностях реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов",

заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Грузополучателю, уполномоченному Государственным заказчиком, материальные запасы (далее – товар) в количестве, по цене, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта и в сроки, предусмотренные п. 1.3 контракта, а Грузополучатель и Государственный заказчик обязуются обеспечить приемку и оплату товара соответственно согласно условиям контракта.

1.2. Грузополучателями Государственного заказчика являются учреждения, уполномоченные Государственным заказчиком на приемку товара и предъявление претензий к Поставщику по вопросам неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта (далее – Грузополучатели) по адресу: филиал «Больница № 1» ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России, г. Красноярск, ул. Академгородок, 56А.

1.3. Поставщик обязуется передать Грузополучателю, уполномоченному Государственным заказчиком, товар в течение 5 рабочих дней, после подписания контракта.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить приемку товара в соответствии с условиями раздела 5 контракта.

2.1.2. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями раздела 3 контракта.

2.1.3. . Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и контрактом

2.2. Государственный заказчик имеет право:

2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

2.2.2. Привлекать экспертов, в том числе независимых, выбор которых осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для оценки (экспертизы) показателей качества и безопасности товара, установленных в нормативных и технических документах и настоящем контракте, в ходе приемки товара.

2.2.3. Требовать замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем контракте.

2.2.4. Отказаться от исполнения контракта, а также требовать возмещения убытков в случае нарушения Поставщиком условий контракта о сроках поставки и качестве товара.

2.2.5. Взыскивать пеню и штраф, а также требовать возмещения убытков в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.2.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков в случае расторжения контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий контракта.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, иных актов Государственного заказчика и условиям контракта.

2.3.2. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных и технических документах, в количестве, предусмотренном настоящим контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.3. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 4 контракта.

2.3.4. Передать товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 4.2. контракта.

2.3.5. Передать Государственному заказчику платежные и иные документы в порядке и на условиях, установленных пунктом 4.2. контракта.

2.3.6. Производить замену некачественного товара, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 6 контракта.

2.3.7. В случае нарушения условий контракта о сроках поставки и качестве товара возместить убытки, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 5.5. контракта.

2.3.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату за поставленный товар в соответствии с условиями контракта.

2.4.2. Требовать уплату пеней, а также возмещения убытков, согласно условиям настоящего контракта.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена контракта ( ) рубля, в том числе, что составляет и включает в себя стоимость товара, расходы по обязательным платежам, стоимость упаковки, расходы на страхование, стоимость отгрузки и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика, в связи с исполнением обязательств по контракту.

3.2. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом.

3.3. Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение 10 (десяти) рабочих дней, начиная с даты предоставления Поставщиком Государственному заказчику документов, подтверждающих факт поставки товара Грузополучателю.

Источником финансирования контракта является Федеральный бюджет РФ, код бюджетной классификации▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть44.

3.4. Обязательства Государственного заказчика по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.5. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

4. Сроки и порядок поставки товара

4.1. Поставщик обязуется передать Грузополучателю, уполномоченному Государственным заказчиком, товар, в количестве и цене, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к контракту), в течение 5 рабочих дней, после подписания контракта. Грузополучатель обеспечивает приемку товара, в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6), Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7).

4.2. Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся к товару документацию:

- счет/счет – фактуру;

- товарную накладную/УПД (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика) с печатью Поставщика;

- копию документов, подтверждающих соответствие товара, копию декларации о соответствии.

4.3. В случае, если документы, указанные в пункте 4.2 контракта, не переданы Поставщиком Государственному заказчику с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

4.4. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным с момента подписания Государственным заказчиком без замечаний товарной накладной/УПД (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД) по факту приемки товара.

4.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара в соответствии с пунктом 4.4. контракта.

5. Качество и безопасность товара, порядок приемки

5.1. Поставке подлежит товар в количестве и качественными показателями, указанными в Спецификации (Приложение № 1 к контракту).

5.2. Приемка товара по количеству производится Государственным заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям контракта.

5.3. Приемка товара по качеству производится Государственным заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям контракта.

5.4. Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным контрактом, приемке не подлежит и считается непоставленным. При этом Государственный заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приема-передачи товара, который направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям контракта.

5.5. В случае нарушения условий контракта о сроках поставки и качестве товара Поставщик обязан возместить Государственному заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки товара и поставки товара ненадлежащего качества. Требование Государственного заказчика о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки товара или поставки товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования Государственного заказчика.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям контракта.

6.2. Срок замены некачественного товара составляет не более 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

6.3. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества, оплачиваются за счет Поставщика.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.3. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000,00 руб.

Размер штрафа устанавливаются в соответствии с пунктами 3-9 правил утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – постановление Правительства РФ от 30.08.2017№ 1042) и устанавливают порядок определения в контракте размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (далее - штраф).

7.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Поставщику (подрядчику, исполнителю), для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном статьей 34 Федерального закона:

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Красноярск, ул. Академгородок № 56 «А», стр. № 1

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Красноярск, ул. Маерчака, 48, корпус 9

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет (р/с)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер банковского счета (кор.сч)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Новосибирской области

г. Новосибирск, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В назначении платежа указать: «уплата неустоек (штрафов, пени)».

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 % цены контракта.

7.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по контракту.

7.10. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика (подрядчиком, исполнителем) при исполнении обязательств по контракту, возмещается за счет Поставщика (подрядчиком, исполнителем).

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения контракта и не зависеть от воли Сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по контракту и срок исполнения обязательств.

8.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лищается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

8.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

9. Изменение, расторжение контракта

9.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

9.2. Все изменения к контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к контракту и подписаны Сторонами.

9.3. При исполнении контракта по согласованию Сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

9.4. При исполнении контракта по согласованию Сторон допускается снижении цены контракта без изменения количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта.

9.5. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.6. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе, в случае если Государственным заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций и по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта.

9.7. При исполнении контракта по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств допускается внесение соответствующих изменений в контракт. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, предусмотренных контрактом.

9.8. В ходе исполнения контракта по соглашению Сторон увеличивается предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара, Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме в течение 7 (семи) календарных дней с момента ее получения.

11. Прочие условия

11.1. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме.

11.2. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по контракту его права и обязанности по такому контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Срок действия контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «30 декабря 2025 года, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

13. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту

№________от_______________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

«Государственный заказчик» «Поставщик»

______________А.М. Петров _______________

М.П. М.П.