Тендер - поставка бытовой химии и хозяйственных товаров №300571283

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

на поставку хозяйственных товаров

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

город Минусинск «___» июня 2025 года

Финансовое управление администрации города Минусинска действующее от имени муниципального образования город Минусинск, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности руководителя управления Брагиной Оксаны Евгеньевны, действующего на основании Положения, с одной стороны, ______________________________ (именуемый) в дальнейшем - Поставщик, с другой стороны (совместно именуемые - Стороны, и каждое по отдельности – Сторона), в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05 апреля 2013г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и согласования Исх.№ 576 от «28» мая 2025г. совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке бытовой химии и хозяйственных товаров (далее по тексту - Товар), в количестве и ассортименте согласно Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в срок установленный пунктом 3.1. настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, укомплектован с учётом его специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранности его качества при хранении и перевозке.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет 4186 (четыре тысячи сто восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.1. настоящего Контракта.

2.3. Цена Контракта включает общую стоимость всех Товаров, упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, уплату налогов и иных обязательных платежей, оплачиваемых Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по доставке Товаров.

2.4. Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 07 (семи) рабочих дней после подписания обеими Сторонами товарной накладной, при предоставлении Поставщиком оригинала счета и (или) счета-фактуры (УПД), оформленной надлежащим образом. Авансирование не предусмотрено.

2.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств, с банковского счета Заказчика. Оплата по настоящему Контракту может быть уменьшена на размер начисленных пеней и штрафов.

2.6. Источник финансирования - Бюджет города Минусинска.

3. СРОКИ, УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Срок поставки Товара с момента заключения Контракта в течение 7 календарных дней.

3.2. Допускается досрочное исполнение обязательств по поставке Товара по согласованию с Заказчиком.

3.3. Приемка Товара осуществляется с 09.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 17.00 часов по местному времени, кроме выходных и праздничных дней. Доставка и разгрузка Товара производится за счет Поставщика по адресу Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Красноярский край, город Минусинск, улица Штабная, дом 18, пом. 5 (далее по тексту – Место доставки Товара). Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате и времени поставки Товара не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня.

3.4. Приемка Товара Заказчиком осуществляется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту). В течение 1 (одного) рабочего дня со дня поставки Товара Заказчик проводит его проверку на предмет соответствия условиям Контракта по качеству, количеству, комплектности, требованиям к специальной маркировке и упаковке. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие товара условиям Контракта, Заказчик незамедлительно информирует об этом Поставщика в письменном виде.

При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Товара недостатков Сторонами составляется Акт, в котором фиксируются перечень замечаний и сроки их устранения Поставщиком. Если в установленный Заказчиком срок Поставщик не устранит недостатки поставленного Товара, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта.

3.5. Для проверки поставленного Поставщиком Товара, в части его соответствия условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Такая экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций, при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов поставки, необходимо учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

В случае если заключением эксперта, экспертной организации подтверждено несоответствие поставленного Товара установленным требованиям (за исключением установления нарушений требований Контракта, не препятствующих приемке Товара), Поставщик возмещает Заказчику стоимость экспертизы.

3.6. Риск случайной гибели или повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит на Заказчика после подписания Сторонами товарной накладной.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

4.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

4.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемого Товара и требовать замены Товара ненадлежащего качества.

4.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять у Поставщика Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.2. Обеспечить доступ Поставщика на территорию и в помещения Места доставки Товара для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

4.2.3. Оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3.2. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Контракта.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Своевременно поставить новый Товар, отвечающий условиям Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), произвести все виды погрузочно-разгрузочных работ и представить все необходимые документы, предусмотренные пунктом 2.4. настоящего Контракта.

4.4.2. Представить, по запросу Заказчика, в сроки, указанные в запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.4.3. При отгрузке Товара должна быть обеспечена защита поставляемого Товара от атмосферных осадков, воздействия низких и высоких температур; перевозка Товара должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранение его качества и безопасности, с учётом физико-химических свойств Товара и в соответствии с требованиями государственных стандартов.

4.4.4. Поставить Товар свободным от прав на него со стороны третьих лиц.

4.4.5. Устранить недостатки Товара или предоставить другой Товар в срок, предусмотренный пунктом 3.4. Контракта. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара несет Поставщик.

4.4.6. Гарантировать качество Товара.

4.4.7. Присутствовать при приемке Товара.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий настоящего Контракта, неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее по тексту – Правила), в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

5.4. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами, в размере 418 (четыреста восемнадцать) рублей 60 копеек - (10% процентов цены Контракта).

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами, в размере: 1000 (одной) тысячи рублей.

5.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.8. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, предусмотренном Правилами, в размере: 1000 (одной) тысячи рублей.

5.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.10. Уплата неустойки (пени, штрафа) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.11. Поставщик несет полную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику в ходе поставки Товара, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

6.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по 31 декабря 2025 года включительно.

6.2. Обязательства по настоящему Контракту прекращаются после их полного исполнения Сторонами в соответствии с условиями настоящего Контракта.

7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств продлевается на время действия этих обстоятельств, но не более чем на 2 (два) месяца.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении / прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента начала / окончания действия данных обстоятельств, с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

7.3. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать более чем в течение 2 (двух) месяцев, то Стороны могут принять решение о расторжении Контракта без обязательств возместить возможные убытки.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Контракту, Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров, а также в претензионном порядке. Срок подачи и рассмотрения претензии не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней.

8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Республики Хакасия.

9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в следующем случае:

- при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик, в ходе исполнения Контракта, обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта, и (или) объема Работ, предусмотренных Контрактом.

9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в случае существенного нарушения Поставщиком условий Контракта (поставки Товара ненадлежащего качества или с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, нарушения сроков поставки Товара).

9.4. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с ч. 8 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.5. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе (далее по тексту – ЕИС) и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в ЕИС.

9.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

9.9. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9.10. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

9.13. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.14. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Контракта, устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.15. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта, другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.16. Информация об изменении и о расторжении Контракта размещается Заказчиком в ЕИС в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения или расторжения Контракта.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п.10.1 действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон, она в течение 3 (трех) рабочих дней обязана проинформировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. Стороны обязуются информировать друг друга в письменной форме об изменении адресов и реквизитов Сторон в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения указанных изменений.

11.5. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

11.6. К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

11.6.1. Спецификация (Приложение № 1 к Контракту).

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту

от «___» июня 2024 г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №282869084 РН-ВАНКОР объявляет тендер: Отвод ОГ 45 530(8К52)-4-0,75-5DN-1700/1700-13ХФА-ХЛ,P исп=6МПа с наружным антикоррозионным покрытием на основе эпоксидных красок по Т У 1390-027-67983609-2016, с теплоизоляцией ППУ-735-ОЦ	Запрос предложений #282869084	605 874	26 дней 29.10.2024 26.12.2025
Тендер №316492271 Поставка средства дезинфицирующего	Анализ цен #316492271	См. док.	1 день 28.10.2025 01.12.2025
Тендер №317812131 ЭА-№-22858/25 «Поставка дезинфицирующих средств на 2025-2026гг. для нужд КГБУЗ КККЦОМД субъектами малого предпринимательства и социально-ориентированными некоммерческими организациями.»	Электронный аукцион #317812131	15 220 000 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 152 200	3 дня 18.11.2025 03.12.2025
Тендер №318015061 Бытовая химия Закупка бытовой химии	Запрос предложений #318015061	См. док.	1 день 20.11.2025 01.12.2025
Тендер №318018446 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСАЛ КРАСНОЯРСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД" объявляет тендер: Закупка концентрата минерального-галита в МКР (поставка в полувагонах) в феврале-декабре 2026г, для АО"РУСАЛ Красноярск". (id1116713)	Запрос предложений #318018446	См. док.	1 день 20.11.2025 01.12.2025

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №300570983 Приобретение хозяйственные товары (с результатом)	Запрос предложений #300570983	164 911	срок истек 02.06.2025 04.06.2025
Тендер №300570949 Мыло-моющие средства, поставка до склада (с результатом)	Запрос предложений #300570949	360 350	срок истек 02.06.2025 04.06.2025
Тендер №300570870 Государственные закупки моющих средств для Усть-Каменогорского филиала (с результатом)	Запрос предложений #300570870	1 124 250	срок истек 02.06.2025 05.06.2025
Тендер №300570806 Покупка хозяйственных товаров (с результатом)	Запрос предложений #300570806	305 600	срок истек 03.06.2025 05.06.2025
Тендер №300570787 Приобретение хозяйственных товаров для столовой г.Балхаш (с результатом)	Запрос предложений #300570787	147 000	срок истек 03.06.2025 05.06.2025

Тендеры из региона Красноярский край

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №300570003 Продажа имущества должника: «Седельный тягач IVEKO – AMT633910, 2011 г.в., ПТС 74НК337257», «Низкорамный полуприцеп JIYUE SPC9602TDP, 2011 г.в., ПТС 54УР334560»	Публичное предложение #300570003	623 441	срок истек - 01.08.2025
Тендер №300569338 Поставка отделочных материалов	Малая закупка #300569338	336 379	срок истек - 06.06.2025
Тендер №300569227 Поставка отделочных материалов	Малая закупка #300569227	336 379	срок истек - 06.06.2025
Тендер №300568908 Ассоциация "ДМСО" - Ассоциация "Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" объявляет тендер: Продажа имущества должника: Земельный участок, кадастровый номер 24:04:0301001:4666, площадь 1037м2,...	Электронный аукцион #300568908	316 000	срок истек 02.06.2025 07.07.2025
Тендер №300562079 Поставка с доставкой изделий медицинского назначения (щипцы биопсийные для гибкой эндоскопии, одноразового использования) для нужд КГБУЗ КККОД им. А.И. Крыжановского (План график)	Не определен #300562079	6 215 417	31 день 01.01.2025 31.12.2025