Тендер - Поставка бытовой химии и канцтоваров №301116828

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 13

на поставку канцелярских товаров и бытовой химии

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Приозерск " " июня 2025 г.

______________________________________________________, действующего на основании __________________________________ с одной стороны, и Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Пироговой Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт, именуемый в дальнейшем Контракт о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется своими силами в срок, установленный Контрактом, поставить и передать Заказчику товар, в соответствии со спецификацией (Приложение № 1), а заказчик оплатить в порядке и сроки, установленные настоящим контрактом, полученный товар.

1.2. Наименование, ассортимент, количество и иные требования, предъявляемые к поставляемому Товару, определяются в соответствии со Спецификацией (Приложением № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта. Поставляемый товар по качеству, комплектности, упаковке и маркировке должен соответствовать установленным стандартам и подтверждаться сертификатами соответствия Госстандарта Российской Федерации.

2. Сроки и место оказания услуг

2.1. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская область, Приозерский район, пос. ст. Громово ул. Строителей д.4

2.2. Сроки выполнения услуг: с момента заключения контракта по 30 июня 2025 года.

2.3. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2025 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.

3. Цена контракта и порядок расчетов.

3.1. Цена товара составляет ________________________, с НДС/без НДС.

3.2. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

3.3. Расчет за поставленный товар осуществляется после передачи товара Заказчиком, сборки, установки Товара на основании счета, товарно-транспортной накладной, подписанной обеими Сторонами.

3.4. Авансирование (предварительная оплата) Контракта не предусмотрено.

3.5. Заказчик не несет ответственности перед Поставщиком за несвоевременное перечисление последнему денежных средств, в случаях задержки или приостановления бюджетного финансирования.

4. Порядок поставки и приемки товара

4.1. Поставщик обеспечивает поставку товара Заказчику в соответствии со Спецификацией на закупку и поставку товаров (Приложение №1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта по заявкам получателя в срок с момента подписания контракта по 30 июня 2025 года.

Поставка осуществляется по рабочим дням с 08.00 до 18.00 час. по московскому времени. Товар поставляется один раз в неделю по предварительному согласованию с Заказчиком даты и времени поставки. Заказчик вправе давать Поставщику указания об отгрузке товаров. Поставщик отгружает товар согласно указаниям Заказчика на основании заявок, подписанных Заказчиком, в которых должны быть указаны отгрузочные реквизиты, наименование, количество товара, даты составления и отправки заявки Поставщику и другие необходимые сведения. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке считаются выполненными с момента подписания Заказчиком товара, указанным в отгрузочной разнарядке, товарной накладной.

Поставка товаров осуществляется транспортом Поставщика до учреждения по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская область, Приозерский район, пос. ст. Громово, ул. Строителей д.4

Поставка товара включает в себя доставку товара, погрузочно-разгрузочные работы.

4.2. Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям торгового оборота, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке.

4.3. Сдача-приемка товара осуществляется по товарной накладной.

4.4. При приемке товара представитель Заказчика проверяет соответствие сведений, указанных в Приложении к настоящему Контракту, сведениям, указанным в счёте (счёте-фактуре), товарной накладной, акту сдачи-приемки товара и иных необходимых для данного вида товара документах, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства по: наименованию, количеству, качеству, комплектности товара, сроку поставки.

4.5. Заказчик вправе отказаться принимать товар, поставка которого просрочена или совершена с нарушениями условий настоящего Контракта.

4.6. В случае отказа принимать товар представитель Заказчика делает отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, фамилии и подписи во всех экземплярах товарной накладной и акту сдачи-приемки товара.

4.7. В случае обнаружения некачественного товара или недопоставки в товарно-транспортной накладной производятся соответствующие записи, которые подписываются представителями Поставщика и Заказчика. Участие уполномоченного представителя Поставщика при приемке товара, а также при подписании товарной накладной и акта сдачи-приемки товара, если это установлено условиями Контракта, обязательно.

4.8. Подписание акта приемки товара не должно превышать 5 рабочих дней со дня следующего за днем поставки товара Поставщиком.

4.9. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента получения товара на основании надлежаще оформленного акта сдачи-приемки товара.

5. Права и обязанности сторон

Заказчик:

5.1.1. Заказчик (получатель) обязуется обеспечить разгрузку транспорта Поставщика в срок, не превышающий 2 часов с момента прихода транспорта Поставщика на склад Заказчика (получателя).

5.1.2. Оплачивать товары в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

5.1.3. Вправе требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.

5.1.4. Незамедлительно письменно уведомляет Поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках товара.

5.1.5. Производит приемку поставленных товаров в соответствии с их количеством и качеством по предъявленным документам (накладным, сертификатам и т.п.) и предварительной заявке.

Поставщик:

5.2.1. Обязан поставить Заказчику качественный товар в соответствии с условиями Контракта, в ассортименте, в сроки и по адресу, определенному Контрактом.

5.2.2. При поставке товара обязан осуществить доставку товара по адресу, определенному Контрактом, погрузочно-разгрузочные работы, включающие в себя выгрузку из транспортного средства и размещение (складирование) в месте (помещении), указанном заказчиком.

5.2.3. Своевременно предоставляет Заказчику действующие сертификаты соответствия, декларации соответствия или копии сертификатов соответствия на поставляемые продукты.

5.2.4. Обязан осуществить сдачу-приемку товара в порядке, определенном Контрактом.

5.2.5. Обязан поставить недопоставленный товар в течение 48 часов с момента уведомления Заказчиком о недопоставке (в т.ч. нарушении комплектации).

5.2.6. Обязан за свой счет и своими силами заменить товар ненадлежащего качества на товар надлежащего качества в течение 72 часов с момента уведомления Государственным заказчиком.

6. Ответственность Сторон.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по Контракту обязательств Стороны несут ответственность друг перед другом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Заказчик взыскивает с Поставщика:

- за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему Контракту- неустойку в размере 10% от цены Контракта;

- при нарушении Поставщиком сроков поставки товара по настоящему Контракту, сроков устранения недостатков выполненных работ, Заказчик вправе начислить пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства, в размере 1 % от цены Контракта.

-Заказчик вправе удержать суммы пеней и неустойки по предыдущим пунктам из платежей Поставщику.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

6.3. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от возмещения убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.4. Ответственность за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни и (или) имуществу Заказчика и (или) третьих лиц, вызванных действиями либо бездействием представителями Поставщика, несет Поставщик.

7. Качество товара и гарантии качества

7.1 Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого им товара, стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода. При поставке Поставщик подтверждает качество товара соответствующими сертификатами (декларациями о соответствии) или иными документами в соответствии с требованием действующего законодательства и передает их заказчику вместе с товаром.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действий в письменной форме в течение 3 (трех) дней.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

9.2. Прекращение (окончание) срока действия Контракта влечет за собой прекращение обязательств по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий Контракта.

9.3. Стороны обязаны не позднее 2-х (двух) рабочих дней сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских и других реквизитов, определенных Контрактом и (или) ставших известными другой Стороне в связи с исполнением Контракта.

9.4. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

9.5. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, Стороны передают на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.6. По всем вопросам, не урегулированным Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством

9.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случаях :

- существенного нарушения требований к качеству товара;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

-. получения информации о предоставлении Поставщиком ненадлежащего обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, в том числе выразившееся в получении от банка не подтверждения ее выдачи.

9.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

9.10. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта проводится экспертиза оказанных услуг.

9.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается Заказчиком в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщика. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

9.12. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1
к контракту № 13 от « » июня 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №318215940 Поставка товаров для хозяйственных нужд МБУ "Зеленый город" в 2025 году (4)	Запрос котировок #318215940	18 166	1 день 24.11.2025 01.12.2025

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №301116601 Поставка моющих, чистящих, дезодорирующих средств (с результатом)	Электронный аукцион #301116601	118 348	срок истек 09.06.2025 19.06.2025
Тендер №301116549 Добавка для бетона "Бетопласт LC"	Запрос предложений #301116549	27 126	срок истек - 16.06.2025
Тендер №301116539 Закупка моющих и чистящих средств	Малая закупка #301116539	99 420	срок истек - 11.06.2025
Тендер №301116425 Поставка моющих, чистящих, дезодорирующих средств	Электронный аукцион #301116425	118 348 Обеспечение контракта: 10%	срок истек - 19.06.2025
Тендер №301116405 Закупка реагенты	Запрос котировок #301116405	100 000 Обеспечение контракта: 2%	срок истек - 12.06.2025

Тендеры из региона Приозерск

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №301116801 Закупка канцелярских товаров для нужд МДОУ	Малая закупка #301116801	14 412	срок истек - 10.06.2025
Тендер №301113300 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛСР. БАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ" объявляет тендер: Поставка шин для автогрейдера. (Шины и камеры)	Запрос предложений #301113300	См. док.	срок истек - 16.06.2025
Тендер №301113299 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛСР. БАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ" объявляет тендер: Поставка труб в ППУ в цех "Пруды" (Сантехническое оборудование и запчасти)	Запрос предложений #301113299	См. док.	срок истек - 02.07.2025
Тендер №301106033 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛСР. БАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ" объявляет тендер: Поставка аккумуляторов СТ190 (210х210х510). (Запасные части для отечественной спецтехники)	Запрос предложений #301106033	См. док.	срок истек - 10.06.2025
Тендер №301104290 Поставка товаров для ДОЛ МОУ Сосновский ЦО	Малая закупка #301104290	154 198	срок истек - 11.06.2025