Тендер - Поставка азота жидкого №317556127

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• КП-Криомаш.pdf
• КП-Рыжов.pdf
• Решение.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть27 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 33 стр. 2
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 13.10.2025 по 13.11.2025Место предоставления документации: информация размещена в ЕИС на сайте www.zakupki.gov.ruПорядок предоставления документации:Закупка осуществляется у единственного поставщика, Положением о закупке не предусмотрено в данной процедуре установление порядка предоставления документации о закупкеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Извещение_у_ЕП_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

13.11.2025 г.

Заказчик – Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук» (ФИЦ Биотехнологии РАН)

Почтовый адрес – Москва,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЛенинский проспект, д.33, стр.2

Телефон – ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Способ осуществления закупки – закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) согласно п.п.4, п.п. 5 п. 1 разд. 2 Гл. 4 Положения о закупке ФИЦ Биотехнологии РАН

Закупка осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, описание

Азот жидкий (далее – Товар) в объеме, установленном в Спецификации (Приложение № 1 к Проекту Договора, являющимся его неотъемлемой частью) (далее – Спецификация)

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Ленинский проспект, д. 33 стр. 2

Сведения о цене договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (Сто восемьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек).

Валюта – Российский рубль

Обоснование и расчет цены договора:

Цена договора определена как наименьшая из предложенных на основании трех коммерческих предложений:

- Посмотреть таблицу с данными

Цена договора (184000,00 руб.) определена на основании коммерческого предложения № б/н от 05.11.2025г. ООО "МКАТ"

Цена договора включает: все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.

Выбор поставщика обусловлен наименьшей предложенной ценой.

Закупка осуществляется у субъекта малого предпринимательства

Приложение 1: проект договора

Приложение2: обоснование потребности

Заместитель начальника отдела закупок

________________________ Зайцева Е.В.

М.П.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_Обоснование_потребности

rmsp_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_151451

СВЕДЕНИЯ

из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

13.11.2025

ЮЭ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть339

дата формирования сведений

номер

Сведения в отношении:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МК-АЗОТ"

полное наименование юридического лица

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

ИНН

содержащиеся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на

10

ноября

2025 г.:

число

№

п/п

1

месяц прописью

год

Наименование показателя

Значение показателя

2

3

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МК-АЗОТ"

1

Полное наименование юридического лица

2

3

Идентификационный номер налогоплательщика

(ИНН)

Основной государственный регистрационный

номер (ОГРН)

4

Место нахождения юридического лица

5

Дата внесения сведений о юридическом лице в

10.05.2024

реестр

Категория субъекта малого или среднего

Микропредприятие

предпринимательства

Сведения о том, что юридическое лицо является Нет

вновь созданным юридическим лицом

Сведения о том, что юридическое лицо является Нет

социальным предприятием

Сведения о среднесписочной численности

работников юридического лица за

0

предшествующий календарный год

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов

экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

Код и наименование вида деятельности

20.11 - Производство промышленных газов

Сведения о дополнительных видах деятельности

38.21 - Обработка и утилизация неопасных

Код и наименование вида деятельности

отходов

Код и наименование вида деятельности

41.10 - Разработка строительных проектов

Код и наименование вида деятельности

41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий

42.99 - Строительство прочих инженерных

Код и наименование вида деятельности

сооружений, не включенных в другие

группировки

Код и наименование вида деятельности

43.11 - Разборка и снос зданий

Код и наименование вида деятельности

43.12 - Подготовка строительной площадки

Код и наименование вида деятельности

43.21 - Производство электромонтажных работ

43.22 - Производство санитарно-технических

Код и наименование вида деятельности

работ, монтаж отопительных систем и систем

кондиционирования воздуха

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Сведения с сайта ФНС России

13.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:14

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Костромская обл

Кострома г

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Страница 1 из 3

19 Код и наименование вида деятельности

20 Код и наименование вида деятельности

21 Код и наименование вида деятельности

22 Код и наименование вида деятельности

23 Код и наименование вида деятельности

24 Код и наименование вида деятельности

25 Код и наименование вида деятельности

26 Код и наименование вида деятельности

27 Код и наименование вида деятельности

28 Код и наименование вида деятельности

29 Код и наименование вида деятельности

30 Код и наименование вида деятельности

31 Код и наименование вида деятельности

32 Код и наименование вида деятельности

33 Код и наименование вида деятельности

34 Код и наименование вида деятельности

35 Код и наименование вида деятельности

36 Код и наименование вида деятельности

37 Код и наименование вида деятельности

38 Код и наименование вида деятельности

39 Код и наименование вида деятельности

Сведения с сайта ФНС России

13.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:14

43.29 - Производство прочих строительномонтажных работ

43.31 - Производство штукатурных работ

43.32 - Работы столярные и плотничные

43.33 - Работы по устройству покрытий полов и

облицовке стен

43.34 - Производство малярных и стекольных

работ

43.39 - Производство прочих отделочных и

завершающих работ

43.91 - Производство кровельных работ

46.12.1 - Деятельность агентов по оптовой

торговле твердым, жидким и газообразным

топливом и связанными продуктами

46.71 - Торговля оптовая твердым, жидким и

газообразным топливом и подобными продуктами

46.75 - Торговля оптовая химическими

продуктами

47.30 - Торговля розничная моторным топливом в

специализированных магазинах

47.78.6 - Торговля розничная бытовым жидким

котельным топливом, газом в баллонах, углем,

древесным топливом, топливным торфом в

специализированных магазинах

47.91 - Торговля розничная по почте или по

информационно-коммуникационной сети

Интернет

47.99 - Торговля розничная прочая вне магазинов,

палаток, рынков

49.41 - Деятельность автомобильного грузового

транспорта

49.42 - Предоставление услуг по перевозкам

52.29 - Деятельность вспомогательная прочая,

связанная с перевозками

77.32 - Аренда и лизинг строительных машин и

оборудования

79.11 - Деятельность туристических агентств

79.90 - Услуги по бронированию прочие и

сопутствующая деятельность

96.09 - Предоставление прочих персональных

услуг, не включенных в другие группировки

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Страница 2 из 3

Сведения сформированы с сайта ФНС России с использованием сервиса «Единый реестр субъектов

малого и среднего предпринимательства».

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3993

Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ

ДАННЫХ

Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме,

подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, обладают юридической силой в

соответствии с пунктом 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об

электронной подписи».

Сведения с сайта ФНС России

13.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:14

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Страница 3 из 3

ul▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть151521

ВЫПИСКА

из Единого государственного реестра юридических лиц

13.11.2025

№

ЮЭ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть849

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МК-АЗОТ"

полное наименование юридического лица

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 3 2 8

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на

« 13 »

число

№ п/п

1

1

2

3

4

5

6

ноября

месяц прописью

2025 г.

год

Наименование показателя

Значение показателя

2

3

Наименование

Полное наименование на русском языке

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МК-АЗОТ"

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

содержащей указанные сведения

02.04.2024

Сокращенное наименование на русском

языке

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

Место нахождения и адрес юридического лица

Место нахождения юридического лица

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ,

Г.О. ГОРОД КОСТРОМА,

Г КОСТРОМА

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

содержащей указанные сведения

02.04.2024

7

Адрес юридического лица

8

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

9

10

ООО "МКАТ"

Способ образования

ОГРН

Выписка из ЕГРЮЛ

13.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:15

156016,

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ,

Г.О. ГОРОД КОСТРОМА,

Г КОСТРОМА,

МКР ДАВЫДОВСКИЙ-2,

Д. 71,

КВ. 129

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

Сведения о регистрации

Создание юридического лица

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1328

Страница 1 из 9

11

12

Дата регистрации

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

02.04.2024

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица

13 Наименование регистрирующего органа

Управление Федеральной налоговой

службы по Костромской области

14 Адрес регистрирующего органа

,156005, Костромская обл,, Кострома г,,

Конституции пл, д 2,,

15 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

содержащей указанные сведения

02.04.2024

Сведения о типовом уставе, на основании которого действует юридическое лицо

16 Номер типового устава

21

17 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

содержащей указанные сведения

02.04.2024

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического

лица

18 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1328

данном лице

02.04.2024

19

Фамилия

Имя

Отчество

ИНН

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

АБРАМОВИЧ

ВАДИМ

ГЕРМАНОВИЧ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

22

23

Должность

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

24

25

Пол

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

мужской

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

26

Гражданство

гражданин Российской Федерации

20

21

Сведения об уставном капитале / складочном капитале / уставном фонде / паевом фонде

27 Вид

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

28 Размер (в рублях)

10000

29 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

содержащей указанные сведения

02.04.2024

30

Сведения об участниках / учредителях юридического лица

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1328

данном лице

02.04.2024

Выписка из ЕГРЮЛ

13.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:15

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1328

Страница 2 из 9

31

Фамилия

Имя

Отчество

ИНН

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

АБРАМОВИЧ

ВАДИМ

ГЕРМАНОВИЧ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

34

35

Пол

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

мужской

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

36

Гражданство

гражданин Российской Федерации

37

38

39

Номинальная стоимость доли (в рублях)

Размер доли (в процентах)

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

10000

100

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

32

33

40

41

42

43

44

Сведения об учете в налоговом органе

ИНН юридического лица

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП юридического лица

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата постановки на учет в налоговом

02.04.2024

органе

Сведения о налоговом органе, в котором

Управление Федеральной налоговой

юридическое лицо состоит (для

службы по Костромской области

юридических лиц, прекративших

деятельность - состояло) на учете

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

содержащей указанные сведения

02.04.2024

Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному

страхованию в территориальном органе Социального фонда России

45 Регистрационный номер страхователя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

46 Дата постановки на учет в качестве

02.04.2024

страхователя

47 Наименование территориального органа

Отделение Фонда пенсионного и

Социального фонда России

социального страхования Российской

Федерации по Костромской области

48 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

содержащей указанные сведения

28.01.2025

Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному социальному

страхованию в территориальном органе Социального фонда России

49 Регистрационный номер страхователя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

50 Дата постановки на учет в качестве

03.04.2024

страхователя

51 Наименование территориального органа

Отделение Фонда пенсионного и

Социального фонда России

социального страхования Российской

Федерации по Костромской области

Выписка из ЕГРЮЛ

13.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:15

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1328

Страница 3 из 9

52

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

28.01.2025

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору

видов экономической деятельности

Сведения заявительного типа

Сведения об основном виде деятельности

(ОКВЭД ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(КДЕС Ред. 2))

53 Код и наименование вида деятельности

20.11 Производство промышленных газов

54 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

содержащей указанные сведения

02.04.2024

55

56

Сведения о дополнительных видах деятельности

(ОКВЭД ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(КДЕС Ред. 2))

1

Код и наименование вида деятельности

38.21 Обработка и утилизация неопасных

отходов

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

содержащей указанные сведения

02.04.2024

2

57

58

Код и наименование вида деятельности

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

41.10 Разработка строительных проектов

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

3

59

Код и наименование вида деятельности

60

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

41.20 Строительство жилых и нежилых

зданий

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

4

61

Код и наименование вида деятельности

62

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

42.99 Строительство прочих инженерных

сооружений, не включенных в другие

группировки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

5

63

64

Код и наименование вида деятельности

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

43.11 Разборка и снос зданий

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

6

65

66

Код и наименование вида деятельности

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

Выписка из ЕГРЮЛ

13.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:15

43.12 Подготовка строительной площадки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1328

Страница 4 из 9

7

67

Код и наименование вида деятельности

68

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

43.21 Производство электромонтажных

работ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

8

69

Код и наименование вида деятельности

70

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

43.22 Производство санитарно-технических

работ, монтаж отопительных систем и

систем кондиционирования воздуха

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

9

71

Код и наименование вида деятельности

72

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

43.29 Производство прочих строительномонтажных работ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

10

73

74

Код и наименование вида деятельности

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

43.31 Производство штукатурных работ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

11

75

76

Код и наименование вида деятельности

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

43.32 Работы столярные и плотничные

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

12

77

Код и наименование вида деятельности

78

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

43.33 Работы по устройству покрытий

полов и облицовке стен

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

13

79

Код и наименование вида деятельности

80

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

43.34 Производство малярных и

стекольных работ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

14

81

Код и наименование вида деятельности

82

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

Выписка из ЕГРЮЛ

13.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:15

43.39 Производство прочих отделочных и

завершающих работ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1328

Страница 5 из 9

15

83

84

Код и наименование вида деятельности

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

43.91 Производство кровельных работ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

16

85

Код и наименование вида деятельности

86

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

46.12.1 Деятельность агентов по оптовой

торговле твердым, жидким и газообразным

топливом и связанными продуктами

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

17

87

Код и наименование вида деятельности

88

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и

газообразным топливом и подобными

продуктами

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

18

89

Код и наименование вида деятельности

90

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

46.75 Торговля оптовая химическими

продуктами

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

19

91

Код и наименование вида деятельности

92

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

47.30 Торговля розничная моторным

топливом в специализированных магазинах

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

20

93

Код и наименование вида деятельности

94

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

47.78.6 Торговля розничная бытовым

жидким котельным топливом, газом в

баллонах, углем, древесным топливом,

топливным торфом в специализированных

магазинах

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

21

95

Код и наименование вида деятельности

96

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

47.91 Торговля розничная по почте или по

информационно-коммуникационной сети

Интернет

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

22

97

Код и наименование вида деятельности

Выписка из ЕГРЮЛ

13.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:15

47.99 Торговля розничная прочая вне

магазинов, палаток, рынков

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1328

Страница 6 из 9

98

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

23

99

Код и наименование вида деятельности

49.41 Деятельность автомобильного

грузового транспорта

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

100 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

24

101 Код и наименование вида деятельности

102 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

49.42 Предоставление услуг по перевозкам

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

25

103 Код и наименование вида деятельности

52.29 Деятельность вспомогательная

прочая, связанная с перевозками

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

104 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

26

105 Код и наименование вида деятельности

77.32 Аренда и лизинг строительных

машин и оборудования

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

106 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

27

107 Код и наименование вида деятельности

108 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

79.11 Деятельность туристических агентств

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

28

109 Код и наименование вида деятельности

79.90 Услуги по бронированию прочие и

сопутствующая деятельность

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

110 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

29

111 Код и наименование вида деятельности

112 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

96.09 Предоставление прочих

персональных услуг, не включенных в

другие группировки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

1

113 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Создание юридического лица

114 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

Выписка из ЕГРЮЛ

13.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:15

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1328

Страница 7 из 9

115 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Управление Федеральной налоговой

службы по Костромской области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

116 Наименование документа

Решение о создании ЮЛ в виде протокола,

договора или иного документа в

соответствии с законодательством РФ

117 Наименование документа

Р11001 Заявление о создании ЮЛ

118 Наименование документа

Иной докум. в соотв.с законодательством

РФ

119 Наименование документа

26.2-1 Уведомление о переходе на

упрощенную систему налогообложения

2

120 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

121 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

122 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

3

123 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

124 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

125 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

4

126 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

127 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

128 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

5

129 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

130 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

131 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Выписка из ЕГРЮЛ

13.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:15

Представление сведений об учете

юридического лица в налоговом органе

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

Управление Федеральной налоговой

службы по Костромской области

Представление сведений о регистрации

юридического лица в качестве страхователя

в территориальном органе Пенсионного

фонда Российской Федерации

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

02.04.2024

Управление Федеральной налоговой

службы по Костромской области

Представление сведений о регистрации

юридического лица в качестве страхователя

в исполнительном органе Фонда

социального страхования Российской

Федерации

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

04.04.2024

Управление Федеральной налоговой

службы по Костромской области

Представление сведений о регистрации

юридического лица в качестве страхователя

в Социальном фонде Российской

Федерации (обязательное социальное

страхование)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

28.01.2025

Управление Федеральной налоговой

службы по Костромской области

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1328

Страница 8 из 9

132

133

134

135

136

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

Наименование документа

Сведения о регистрации ЮЛ по ОСС

Дата документа

23.01.2025

6

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Представление сведений о регистрации

юридического лица в качестве страхователя

в Социальном фонде Российской

Федерации (обязательное пенсионное

страхование)

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

28.01.2025

Наименование регистрирующего органа,

Управление Федеральной налоговой

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

службы по Костромской области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

137 Наименование документа

Сведения о регистрации ЮЛ по ОПС

138 Дата документа

23.01.2025

Выписка сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений из

ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по

адресу: https://egrul.nalog.ru

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3993

Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ

ДАННЫХ

Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

Выписка из ЕГРЮЛ

13.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:15

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1328

Страница 9 из 9

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_Проект_договораxx

Договор поставки № __________

г. Москва «____»________________ 20____ г.

Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук» (ФИЦ Биотехнологии РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Садыхова Э.Г., действующего на основании Доверенности № 1 от 09.01.2025 г, с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МК-АЗОТ" (ООО "МКАТ"), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Абрамовича Вадима Германовича, действующего на основании Устава г, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности – «Сторона», в соответствии с ФЗ №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 и п.п. 4 и п.п. 5 п. 1 разд. 2 гл. IV Положения о закупке ФИЦ Биотехнологии РАН, на основании опубликованного на сайте www.zakupki.gov.ru Извещения об осуществлении закупки у единственного поставщика № __________ от _____.202 г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

• Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить Азот жидкий (далее – Товар) в объеме, установленном в Спецификации (Приложение № 1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью) (далее – Спецификация), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
• Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
• Датой поставки Товара является доставка Поставщиком Товара Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,г. Москва, Ленинский проспект, д. 33 стр. 2 и подписание Сторонами Универсального передаточного документа (далее - УПД) (далее – товарная накладная), а также Акта приема-передачи поставленных товаров в 2 (двух) экземплярах, составленного по форме согласно Приложению № 2 к Договору, являющемуся его неотъемлемой частью (далее – Акт приема-передачи поставленных товаров), а также передачей Поставщиком Заказчику иных документов, предусмотренных Договором.
• Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями Заказчика.
• Источник финансирования Договора: средства грантов РНФ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.; средства договоров от приносящей доход деятельности в сумме: 41262,00 руб.; Средства грантов МОН в сумме 5382,00 руб.
• Условием финансирования поставки Заказчиком является согласие Поставщика на соблюдение условий, целей и порядка предоставления из федерального бюджета гранта в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также согласие Поставщика на соответствующую отчетность и проверку Министерством и органами государственного финансового контроля соблюдения вышеназванных условий, целей и порядка, включая расходование средств. Выражение согласия Поставщика на отчетность и осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего Договора.
• Стороны подтверждают взаимное согласие на возможность осуществления обмена юридически значимыми первичными документами, адресованными Сторонам Договора (Договор, акты, отчеты агента, счета на оплату), в электронном виде, подписанными уполномоченными представителями Сторон с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, сертификат ключа проверки которой был изготовлен удостоверяющим центром, в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». Технические средства и возможности позволяют Сторонам принимать и обрабатывать электронные формы документов. Обмен документами в электронном виде должен осуществляться по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа

Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (Сто восемьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек), НДС не облагается в соответствии со ст. 346.11 НК РФ (далее – Цена Договора).

2.2 Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4 Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.5 Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.6 Изменение положений Договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается.

При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору (вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения).

2.7 Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.7.1. Авансовый платеж не предусмотрен.

2.7.2. Заказчик оплачивает Товары по факту поставки, в безналичном порядке путем перечисления стоимости фактически поставленного Товара с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в Статье 14 Договора, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи поставленных товаров с приложением документов, подтверждающих объем поставленных товаров, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки-передачи поставленных товаров

В случае, если поставка Товара осуществляется отдельными партиями, то оплата осуществляется в безналичном порядке путем перечисления стоимости каждой отдельной партии Товара.

2.7.3. Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленного Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Статье 14 Договора.

Статья 3. Сроки поставки Товара

3.1 Поставка Товара и оказание сопутствующих услуг осуществляется на условиях и в сроки, установленные настоящим Договором, а именно: в течение 2 (двух) рабочих дней по заявкам Заказчика до 30 ноября 2025 г.

Днем поставки Товара считается день подписания Сторонами товарной накладной на указанный товар, а также получения Заказчиком от Поставщика соответствующих счета на оплату и счета-фактуры (оформленную в соответствии с ч. 5 и ч.6 ст.169 НК РФ) или универсальный передаточный документ (УПД) статуса 1.

3.2 Поставщик вправе досрочно осуществить поставку Товара по согласованию с Заказчиком.

Статья 4. Порядок приемки Товара

4.1 Приемка Товара по настоящему Договору осуществляется в соответствии с правилами данной статьи, иными положениями Договора, а также приложений к нему, положениями действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

4.2 О готовности передать Товар Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты передачи Товара. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки.

4.3 Поставляемый Товар должен соответствовать качеству, техническим и функциональным характеристикам, предъявляемые к товарам такого типа. Поставщик передает по Договору Товар, свободный от таможенных платежей, пошлин и прав третьих лиц.

При исполнении Договора (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. В указанном случае соответствующие изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения. Изменение настоящего Договора оформляется в порядке, установленном в Статье 12 настоящего Договора.

4.4 Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.5 В день поставки товаров, Поставщик представляет Заказчику комплект отчетных документов, а именно: товарная накладная и счет-фактура или универсальный передаточный документ (УПД) статуса 1, подписанный Поставщиком в 2 (двух) экземплярах Акт приема-передачи поставленных товаров, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида Товара (и сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие качество и комплектность Товара. Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности производится Заказчиком в соответствии с сопроводительными документами изготовителя и Поставщика, включающими, в том числе: паспорт (техническое описание), руководство по эксплуатации на русском языке, сертификаты (декларации) о соответствии обязательные для данного вида товара, заполненные гарантийные талоны, заявленные производителем, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Товар поставляется в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки.

4.6 После получения от Поставщика комплекта документов, указанных в п.4.5, Заказчик осуществляет приемку поставленных товаров (и сопутствующих услуг) по настоящему Договору на предмет соответствия их количеству, качеству, комплектности и иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре и приложениях к нему.

В случае наличия недостатков (вскрытая или поврежденная тара, отсутствие маркировки, недостающее количество и т.д.) Стороны составляют Акт приемки, в котором отражают эти недостатки, при этом Заказчик вправе отказаться от приемки Товара и вернуть его уполномоченному представителю Поставщика с Актом о недостатках Товара.

4.7 Приемка Товара, переданного в таре, по качеству и комплектности производится Заказчиком самостоятельно в течение 3 (трёх) рабочих дней после подписания товарной накладной. Проверка Товара по качеству должна осуществляться по методикам, соответствующим требованиям по хранению, монтажу, установке и эксплуатации, а также проверке Товара, указанным в сопроводительных документах производителя Товара. В этот срок Заказчик обязуется подписать товарную накладную в случае доставки Товара транспортной компанией, и направить в этот же срок второй экземпляр товарной накладной в адрес Поставщика.

4.8 В случае обнаружения Заказчиком при вскрытии тары несоответствия качества, комплектности Товара либо несоответствия данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество Товара, Заказчик обязан приостановить дальнейшую приемку Товара и составить двухсторонний Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме ТОРГ-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132 (далее – Акт об установленном расхождении) в срок, установленный пунктом 4.7. настоящего Договора, для этих целей Заказчик направляет Поставщику уведомление.

4.9 Поставщик в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления обязуется направить в адрес Заказчика уполномоченного представителя для осмотра Товара и подписания соответствующего Акта об установленном расхождении. В случае если Поставщик не направит к Заказчику своего уполномоченного представителя в установленный выше срок, Заказчик вправе самостоятельно составить Акт об установленном расхождении и направить его одновременно с претензией в адрес Поставщика не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты поставки Товара.

4.10 При отсутствии Акта об установленном расхождении или в случае несоблюдения порядка его составления Поставщик признается надлежащим образом, исполнившим обязательства по поставке Товара, включая передачу документов, предусмотренных п 4.5 Договора, и Заказчик не вправе в дальнейшем заявлять претензии по несоответствию ассортимента, количества, качества и комплектности поставленного Товара, а также документов к нему.

4.11 В случае, если имеется условие о монтаже Товара и ввода его в эксплуатацию, приемка Товара по ассортименту, количеству, качеству, комплектности осуществляется Заказчиком в момент его распаковывания непосредственно перед вводом его в эксплуатацию в присутствии представителя Поставщика.

4.12 Для проверки поставленных Поставщиком Товаров, предусмотренных Договором,

в части их соответствия условиям Договора, Заказчик обязан/вправе (выбрать необходимое на основании нормативного документа, в рамках которого заключается настоящий Договор) провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Срок проведения экспертизы не будет превышать 3 (три) рабочих дня. Для проведения экспертизы независимые эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к предмету Договора и его результату. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается независимым экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. Заключение должно быть объективным и обоснованным.

4.13 По окончанию приемки Товара Заказчик передает Поставщику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приемки-передачи поставленных товаров, либо запрос о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо мотивированный отказ от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью устранения недостатков Поставщик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.14 В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или мотивированного отказа от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акта с перечнем выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/дефекты и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторно подписанный Поставщиком Акт приема-передачи поставленных товаров в 2 (двух) экземплярах для принятия их Заказчиком.

4.15 В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов о представлении разъяснений в отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и сопутствующие услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приемки-передачи товаров, один из которых передает Поставщику.

4.16 Переход права собственности и рисков случайной гибели, порчи, утраты или повреждения Товара от Поставщика к Заказчику происходит с даты подписания Заказчиком Акт приема-передачи поставленных товаров.

4.17 Подписанный Заказчиком и Поставщиком Акт приема-передачи поставленных товаров и предъявленный Поставщиком Заказчику счет на оплату стоимости поставленных товаров являются основанием для оплаты Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг).

4.18. Стороны установили, что в связи с обязанностью Заказчика применять унифицированные формы электронных документов бухгалтерского учета, установленной Приказом Минфина России от 05.04.2021 г. № 61н, возникла необходимость оформления Заказчиком до момента подписания Сторонами акта об исполнении обязательств Акта приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) (далее - Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)) в целях оформления приемки поставленных товаров, предусмотренной Договором.

Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) формируется на основании данных документов, подтверждающих поставку товаров, уполномоченным лицом Заказчика. В случае участия согласно условиям Договора в приемке поставленных товаров представителя Поставщика подписание Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) осуществляется с участием такого уполномоченного представителя.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1 Заказчик вправе:

5.1.1 Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.2 Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Статье 4 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.3 Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

5.1.4 Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

5.1.5 Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Договором: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.1.7 Ссылаться на недостатки поставляемого Товара (также выявленные после окончания срока действия Договора), в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств.

5.1.8 При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленного Товара условиям Договора вызвать Поставщика для предоставления разъяснений в отношении поставленного Товара.

5.1.9 В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения согласно статье 7 Договора.

5.2 Заказчик обязан:

5.2.1 Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в течение 3 (трёх) календарных дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2 Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.

5.3 Поставщик вправе:

5.3.1 Требовать подписания Заказчиком в соответствии со Статьей 4 настоящего Договора Акта приемки-передачи поставленных товаров по настоящему Договору, при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в Статье 4 Договора и соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара по настоящему Договору.

5.3.2 Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии со Статьей 2 Договора.

5.3.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц

- субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества Товара по настоящему Договору.

5.3.4 Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Договора.

5.4 Поставщик обязан:

5.4.1 Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Договора.

5.4.2 Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения Товара и/или документы, подтверждающие, что Товар произведен на территории Российской Федерации.

5.4.3 Отвечать на запросы Заказчика (п.5.1.3) в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней.

5.4.4 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок, не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.4.5 Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в сети "Интернет"), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного, коммерческого, финансового, личного характера, информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным способом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Поставщику в ходе исполнения настоящего Договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором.

Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения указанной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию только в целях исполнения настоящего Договора.

5.4.6 За свой счет устранять недостатки Товара и некомплектность с несением всех расходов, связанных с выполнением данного обязательства.

5.4.7 Нести ответственность за сохранность Товара до приемки его Заказчиком.

5.4.8 Условием финансирования работ Заказчиком является согласие Поставщика на соблюдение условий, целей и порядка предоставления из федерального бюджета гранта в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также согласие Поставщика на соответствующую отчетность и проверку Министерством и органами государственного финансового контроля соблюдения вышеназванных условий, целей и порядка, включая расходование средств. Выражение согласия Поставщика на отчетность и осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего Договора.

5.4.9 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

Статья 6. Гарантии

6.1 Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с требованиями, указанными в Договоре, и приложениях к нему.

6.2 Гарантийный срок товаров указывается в сопроводительных документах на Товар (при наличии таковых).

6.3 При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленном Товаре, Поставщик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков. При отказе Поставщика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов), итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков. В случае если результаты экспертизы установлен ненадлежащее исполнение Договора, Поставщик обязан возместить Заказчику стоимость проведенной экспертизы в полном объеме в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента выставления счета.

6.4 В случае обнаружения Заказчиком недостатков Товара и предъявления требования о его замене Поставщик обязан заменить такой Товар.

6.5 Если иное не предусмотрено Договором, гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

На Товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен Товара (комплектующего изделия), в котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не предусмотрено Договором.

6.6 Поставщик гарантирует, что Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации является безопасным для жизни, здоровья Заказчика и иных лиц, окружающей среды, а также исключает причинение вреда имуществу Заказчика и иных лиц.

6.7 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц, вследствие необеспечения Поставщиком безопасности Товара подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8 Убытки, причиненные Заказчику Поставщиком в связи с отзывом товара, подлежат возмещению Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

6.9 Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о Товаре.

6.10 В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной информации о Товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки Товара, возникшие после его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.11 Поставщик отвечает за недостатки Товара, на который не установлен гарантийный

срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

7.4. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г.№ 1063»).

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.9. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г.№ 1063»), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.10. Порядок определения размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором (далее - штраф) - размер штрафа рассчитывается как процент цены Договора.

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Договора.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.13. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.14. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, привлеченными им другими лицами (соисполнителями).

7.15. Неустойку следует перечислить на счет Заказчика с последующим перечислением в доход федерального бюджета

7.16. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.18. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8. Порядок расторжения Договора

8.1 Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон оформляется соглашением о расторжении в письменной форме. При этом оформление Сторонами соглашения о расторжении Договора не освобождает их от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Принятие решения об одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчика осуществляется в соответствии с Положением о закупке Заказчика

8.3.1 Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Заказчика:

8.3.1.1 Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.3.1.2 Осуществление поставки некомплектных товаров, если Поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.3.1.3 Неоднократное (от двух раз) нарушение сроков и объемов поставки товаров, предусмотренных Договором.

8.3.1.4 Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар.

8.3.1.5 В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора.

8.3.1.6 Если в ходе исполнения Договора установлено, что поставляемый Товар не соответствуют установленным требованиям к Товару.

8.3.1.7 В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Принятие решения об одностороннем отказе от исполнения Договора Поставщиком осуществляется в соответствии с Положением о Закупке Заказчика

8.4.1 Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Поставщика:

8.4.1.1 Неоднократные (от двух раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты поставленного Товара, допущенные по вине Заказчика, при условии своевременного доведения лимитов финансирования до Заказчика.

8.4.1.2 Неоднократный (от двух раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки Товара. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания Акта приемки-передачи поставленного товара в срок, предусмотренный Договором, без письменного объяснения причин такого отказа.

8.4.1.3 Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленного Товара.

8.5. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований Положения о закупке Заказчика.

8.6 Расторжение Договора по соглашению Сторон определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. При расторжении Договора по соглашению сторон Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Договора.

8.7 Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 10 (Десять) дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

Статья 9. Обеспечение исполнения Договора

Обеспечение исполнения Договора не предоставляется.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.3 Если, по мнению Сторон, поставка Товара может быть продолжена в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

11.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, допустимых действующим законодательством в сфере закупок, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).

11.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

Статья 12. Срок действия, порядок изменения Договора

12.1 Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2025 года.

12.2 Истечение срока действия Договора не влечет прекращения обязательств Сторон по нему.

12.3 Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

Статья 13. Прочие условия

13.1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих способов (за исключением сообщений (документов), для которых законом либо Договором предусмотрен специальный способ направления):

• с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

• заказным письмом с уведомлением о вручении;

• ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;

• по электронной почте.

13.2. Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными Договором способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.

13.3. Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по почтовому адресу, который указан в разделе Договора «Адреса, реквизиты и подписи Сторон». Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим.

Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

13.4. Ответственный сотрудник со стороны Заказчика:

Мельник Наталья Алексевна

Должность: заместитель начальника ОМТС

Адрес местонахождения: г. Москва, Ленинский проспект, д. 33 стр. 2 комната 27

Контактные телефоны: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Ответственный сотрудник со стороны Заказчика:

Заместитель начальника ОМТС

___________________________ (Мельник Н.А.)

Подпись

Приложение № 1

к Договору № ____________

от «____»___________20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Всего наименований 1 на сумму▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (Сто восемьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек)

- Посмотреть таблицу с данными

Ответственный сотрудник со стороны Заказчика:

Заместитель начальника ОМТС

___________________________ (Мельник Н.А.)

Подпись

Приложение № 2

к Договору № ____________

от «____»_________20___ г.

Форма Акта приема-передачи поставленных товаров

АКТ

приема-передачи поставленных товаров

к Договору № ____________ от «____» ________________ 20__ г.

г. Москва «____» ________________ 20__ г.

Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук» (ФИЦ Биотехнологии РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Садыхова Э.Г., действующего на основании доверенности № 1 от 09.01.2025 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «МК-АЗОТ» (ООО "МК-АЗОТ") , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Абрамовича В.Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приема-передачи поставленных товаров (далее – Акт) о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № ________ от «___»___________ 20__ г. (далее - Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке Товара (и оказанию сопутствующих услуг), а именно: поставил ________________________________________________ (в соответствии с предметом договора)

В соответствии с настоящим Актом Заказчик принимает, а Поставщик сдаёт фактически поставленные товары:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Срок поставки по Договору «___»_______________20 ___г.

Фактический срок поставки «____» ________________20 ___ г.

3. Сведения о сопутствующих услугах:

____________________________________________________________________.

4. Сведения о проведенной экспертизе

____________________________________________________________________.

5. Авансовый платеж осуществлялся/не осуществлялся.

6. Всего по Договору поставлено Товара на сумму _____ руб. _________, в том числе НДС (___%) ______________руб. __________________________./ без НДС.

7. Вариант 1.*

Поставщику начислена неустойка:

- назначен штраф в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб.

- пени в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб.

Вариант 2

Неустойка Поставщику не начисляется.

8. Вариант 1. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за Товар, принятый по настоящему Акту, составляет _________________________ (___________________________), в том числе НДС (___%) - __________ руб./ без НДС.

9. Дополнительные сведения:

_________________________________________________________________________

10. Поставщик предоставил всю предусмотренную Договором документацию на Товар.

11. Настоящий Акт составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для каждой Стороны).

- Посмотреть таблицу с данными

Форма Акта согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

*В случае начисления неустойки Заказчиком к Акту прикладывается ее расчет, составленный в соответствии с условиями Договора.

ООО «Рыжов Компани»

125130, МОСКВА Г, НАРВСКАЯ УЛ, ДОМ 1А, КОРПУС 3, КВАРТИРА 123

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Контактный телефон:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть07

05.11.2025 г

Коммерческое предложение

ООО «Рыжов Компани» согласно поставлять жидкий азот на следующих условиях:

№

п/п

Наименование товара

1

АЗОТ ЖИДКИЙ ГОСТ 9293

- 74 (с изм. 1,2,3) 1 сорт (КГ

или Литры)

Единица

Количество

измерения

л

8 000

Цена за

единицу, руб.

без НДС

Сумма, руб

без НДС

30

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Сроки поставки: в течение 10 дней с момента получения заявки. Доставка рассчитывается

индивидуально.

С уважением,

Генеральный директор ООО «Рыжов Компани»

Рыжов Н.Н.

ООО "Криомаш"

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, город Москва, Салтыковская улица, дом 51, комната 1 пом XIII эт 2.

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

05.11.2025 г.

Коммерческое предложение

№

п/п

Наименование

товара

Азот жидкий (ОСЧ )

99,999% ГОСТ 9293

- 74 (с изм.1,2,3)

1

•

•

Единица

измерения

Количество

л

8000

Цена за ед.

изм. без

НДС*

(руб.)

26

Доставка не входит в стоимость Товара.

Доставка осуществляется в течение 7 (Семи) дней.

С.Г. Русских

Сумма

без

НДС* (руб.)

208000

КП_МК-АЗОТ