Тендер - Поставка автомобильных моющих средств №308760866

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть66 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Кемеровская облМесто поставки (адрес):В соответствии с Техническим заданием
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 11.09.2025 по 15.09.2025Место предоставления документации:Электронная торговая площадка https://globaltender.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с документом: "Извещение"Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:11.09.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):18.09.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Порядок подачи заявок изложен в документе: "Извещение"
Подведение итоговМесто подведения итогов:650055, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 81Дата подведения итогов:19.09.2025Порядок подведения итогов:Рассмотрение и оценка заявок (сравнение цен) осуществляется в соответствии с порядком установленным в документе: "Извещение" 089_Техническое_задание

Приложение № 2

к документации

Запрос котировок в электронной форме

№ ГПК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭЗК от 11.09.2025 г.

Поставка автомобильных моющих средств для нужд ГПК «ПАТ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку автомобильных моющих средств для нужд ГПК «ПАТ»

1. Предмет договора: Поставка автомобильных моющих средств для нужд ГПК «ПАТ»

2. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 2-я Камышинская, д. 2а

3. Условия и сроки поставки Товара: Поставщик передаёт Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанном в Техническом задании, в течение 10 календарных дней с момента подписания договора.

Стоимость товара включает в себя затраты Поставщика по доставке товара до места поставки и формируется с учетом всех расходов, связанных с исполнением договора, в том числе с учетом стоимости товара, разгрузкой товара на складе Заказчика, а также расходов, связанных с уплатой налогов, пошлин и других обязательных платежей.

Поставка товара осуществляется исполнителем по предварительному согласованию с Заказчиком.

4. Общие требования:

- Посмотреть таблицу с данными

5. Требования к качеству товара: поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).

На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели.

6. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара: товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

7. Требования к безопасности товара: товар должен быть безопасным и отвечать требованиям и стандартам по качеству и безопасности законодательства Российской Федерации, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации, установленным для подобного вида товаров.

Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Качество Товара должно обеспечивать его безопасность для жизни и здоровья населения, окружающей среды.

Товар, подлежащий поставке, должен соответствовать требованиям Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ, Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

8. Гарантийные обязательства: гарантия качества товара – не менее срока установленного заводом изготовителем (производителем), гарантийный срок исчисляется с момента приемки товара.

Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

089_Обоснование_НМЦД - Посмотреть таблицу с данными089_Извещение - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ

Запрос котировок в электронной форме

№ ГПК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭЗК от 11.09.2025 г.

Поставка автомобильных моющих средств для нужд ГПК «ПАТ»

- Посмотреть таблицу с данными

28. Иные дополнительные сведения

28.1. В составе заявки участника необходимы следующие документы:

- Заполненный бланк заявки / ценовое предложение (в формате PDF или JPEG);

- Заполненное Приложение № 1 (в формате PDF или JPEG);

- Заполненное Приложение № 2 (в формате PDF или JPEG);

- Заверенная копия учредительных документов участника закупки;

- Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме Приложение № 3 (в формате PDF или JPEG);

1. информацию и документы об участнике в процедурах закупки, подавшем заявку на участие в процедурах закупки:

1.1 Согласие участника запроса котировок на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок (такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств ЭТП (при наличии такого функционала) либо в произвольной форме).

1.2. При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

1.3. Конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в запросе котировок в случае 65 отсутствия в извещении о проведении запроса котировок указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении запроса котировок.

1.3. Наименование страны происхождения товара (при осуществлении закупки товара в случае установления заказчиком в запросе котировок приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами при осуществлении закупок, в соответствии с разделом 21 главы 1 настоящего Положения).

1.4. Документ, содержащий сведения об участнике запроса котировок, подавшем заявку: ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона.

1.5. Копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц).

1.6. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

1.7. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица) либо выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц).

1.8. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.9. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и, если для участника запроса котировок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника запроса котировок крупной сделкой, представляется соответствующее письмо.

1.10.Копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки требованию к участникам закупки, устанавливаемому заказчиком в соответствии с подпунктом 2.1.1. пункта 2.1. раздела 13 главы 1 настоящего Положения, а также декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2.1.2. – 2.1.10. пункта 2.1. раздела 13 главы 1 настоящего Положения.

1.11. Копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям к участникам закупки, устанавливаемым в соответствии с подпунктами 2.2.2. – 2.2.4. пункта 2.2. раздела 13 главы 1 настоящего Положения.

1.12. Предложение о цене договора или, в случае осуществления закупки в соответствии с разделом 22 главы 1 настоящего Положения, о цене единицы (сумме цен единиц) товара, работы, услуги.

1.13. Документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и, если представление указанных документов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. Исключение составляют документы, согласно гражданскому законодательству РФ, могут быть представлены только вместе с товаром.

1.14. Документ (копия документа), подтверждающий предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано в документации о закупке (за исключением случаев предоставления обеспечения заявки на участие в запросе котировок в виде внесения денежных средств на лицевой счет участника закупки на ЭТП или специальный счет в банке. В указанном случае подтверждение наличия обеспечения заявки осуществляется посредством функционала ЭТП), в случае установления требования обеспечения заявки на участие в запросе котировок в соответствии с разделом 18 главы 1 настоящего Положения.

2. Заявка на участие в запросе котировок может содержать иные документы и сведения, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок.

3. Требовать от участников закупки обязательного предоставления в составе заявки на участие в запросе котировок иных документов и сведений, помимо предусмотренных настоящим Положением, не допускается.

4. Участник запроса котировок, подавший заявку на участие, вправе изменить или отозвать поданную заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок, в порядке, установленном в извещении о проведении запроса котировок.

5. справку в свободной форме, за подписью руководителя предприятия, декларирующую, отсутствие у Претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды (ИФНС, ФСС, ПФ) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. В некоторых случая, для подтверждения соответствия, Заказчик, имеет право установить требование о предоставлении справки из вышеуказанных органов. Данное требование должно быть отражено в документации о закупке, размещаемой в единой информационной системе. В случае если по требованиям документации о закупке Участнику в составе заявки необходимо предоставить справку об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды и представленная справка содержит сведения о наличии таковой задолженности, Участник обязан предоставить в составе заявки бухгалтерский баланс, заверенный компанией, свидетельствующий не превышение имеющейся задолженности порога в двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки;

6. при участии нескольких лиц (юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей) на стороне одного участника закупки (коллективный Участник), таким участником должен быть предоставлен документ, (соглашение, договор либо иное) подтверждающий волеизъявление каждого из лиц на совершение предполагаемой сделки с распределением обязательств каждого участника. Полномочия лица, выступающего от лица нескольких лиц, подтверждаются соответствующим документом (соглашение, договор, доверенность либо иное). Обязательные требования к Участнику распространяются на всех членов коллективного Участника;

7. участники закупок, являющиеся физическими лицами, предоставляют заказчику письменное согласие субъекта на обработку персональных данных в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Заказчик вправе разработать самостоятельно форму к документации о предоставлении персональных данных.

28.2. Закупочная комиссия имеет право отклонить заявку участника по следующим основаниям:

1. непредоставления документов и сведений, требование о наличии которых установлено в извещении об осуществлении закупки (в случае, когда документация о закупке не требуется) или документации о закупке;

2. наличия в документах, указанных в подпункте 5.2.1. пункта 5.2. Положения недостоверных сведений об участнике закупки, а также о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) в случае их наличия в заявке участника, если требования к предоставлению документов о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в извещении об осуществлении закупки (в случае, когда документация о закупке не требуется) или документации о закупке;

3. наличия в документах, указанных в подпункте 5.2.1. пункта 5.2. Положения недостоверных сведений о товарах, работах, услугах на поставку, выполнение, оказание которых осуществляется закупка;

4. наличия в заявках предложения о цене договора, превышающего НМЦД, начальную цену единицы (сумму цен единиц) товара, работы, услуги;

5. несоответствия участника закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), если таковые указаны в заявке участника, а требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в документации о закупке, требованиям, установленным к ним в извещении об осуществлении закупки (в случае, когда документация о закупке не требуется) или документации о закупке, обязательным требованиям и/или дополнительным требованиям, предъявляемым к участнику закупки, а также соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) в случае, Положении, указанным в извещении об осуществлении закупки (в случае, когда документация о закупке не требуется) или документации о закупке;

6. несоответствия предоставленной информации, предусмотренной в извещении об осуществлении закупки (в случае, когда документация о закупке не требуется) или документации о закупке, установленным требованиям извещения об осуществлении закупки (в случае, когда документация о закупке не требуется) или документации о закупке;

7. непредставления документа или копии документа, подтверждающего предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения заявки указано в извещении об осуществлении закупки (в случае, когда документация о закупке не требуется) или документации о закупке;

8. в случае, если участником в составе заявки не представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, который указан заказчиком в извещении об осуществлении закупки (в случае, когда документация о закупке не требуется) или документации о закупке, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки, за исключением случаев обеспечения заявки на участие в закупке в электронной форме в виде внесения денежных средств на лицевой счет участника закупки на ЭТП или специальный счет в банке. В указанном случае подтверждение наличия обеспечения заявки осуществляется посредством функционала ЭТП;

9. представление обеспечения заявки на участие в закупке, не соответствующего требованиям, указанным в извещении об осуществлении закупки (в случае, когда документация о закупке не требуется) или документации о закупке;

10. отстранение участника закупки от участия в закупке осуществляется в любой момент до заключения договора, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в Положения (при наличии таких требований в извещении об осуществлении закупки (в случае, когда документация о закупке не требуется) или документации о закупке), или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям;

11. в случае выявления фактов, предусмотренных в пункте 5 Положения в момент рассмотрения заявок, информация об отказе в допуске участнику к участию в закупке отражается в протоколе, установленном для каждого конкретного способа закупки. При этом указываются основания отказа, факты, послужившие основанием для отказа, и обстоятельства выявления таких фактов;

12. если факты, перечисленные в пункте 5 Положения выявлены на ином этапе закупки, комиссия по осуществлению закупок составляет протокол отстранения от участия в закупке в порядке, установленном в разделе 1 главы 5 Положения для отказа от заключения договора

13. Отсутствие в заявке сведений, указанных в п. 28.1. Документации о закупке;

14. Наличие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков;

15. Несоответствие заявки требованиям документации (непредставления документов, перечень которых определен документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике, существенного нарушения по форме предоставления документов, несоответствия в части предмета закупки, технических характеристик или превышения цены, указанной в заявке, над начальной (максимальной) ценой, указанной в документации, отсутствие указания на торговую марку/товарный знак/модель предлагаемого в заявке товара, в том числе, если при производстве работ/оказании услуг используются товары);

16. Предоставление сертификатов с истекшим сроком действия или их непредоставление;

17. В случае расхождения цены, указанной в соответствующем поле формы Заявки на ЭТП и цены, указанной в приложенных к Заявке документах;

18. При наличии документально подтвержденного негативного опыта сотрудничества Заказчика, его структурных подразделений с данным Участником либо аффилированными с ним юридическими и физическими лицами;

19. Поступления более одной заявки или наличия более чем одного предложения в заявке от одного Участника в рамках одного предложения (лота);

20. Несоответствие характеристик продукции, предлагаемой Участником, характеристикам продукции, содержащимся в документации о закупке, в случае если такое несоответствие позволяет опасаться неполучения Заказчиком желаемой продукции

21. При изменении условий Заказчика, являющихся критериями оценки (демпинговые цены, условия), на:

- 30% и более для выполнения работ / оказания услуг;

- 40% и более для поставки товаров.

28.3. Запрос котировок признается несостоявшимся в случае, если:

1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок НЕ ПОДАНО НИ ОДНОЙ ЗАЯВКИ на участие в запросе котировок запрос котировок признается несостоявшимся;

2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок ПОДАНА ТОЛЬКО ОДНА ЗАЯВКА на участие в запросе котировок, запрос котировок признается несостоявшимся. Такая заявка рассматривается в порядке, установленном настоящим разделом Положения;

3. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок комиссия по осуществлению закупок приняла решение ОБ ОТКЛОНЕНИИ ВСЕХ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ, ПОДАННЫХ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК, такой запрос котировок признается несостоявшимся.

4. В случае, если ТОЛЬКО ОДНА ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ в запросе котировок, участником запроса котировок, ПРИЗНАНА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ требованиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся. Комиссия по осуществлению закупок в протокол, указанный в пункте 24 настоящего раздела Положения, включает информацию о признании запроса котировок несостоявшимся.

В случае признания запроса котировок несостоявшимся Заказчик имеет право:

1. заказчик вправе объявить о проведении нового запроса котировок или принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). В случае объявления о проведении нового запроса котировок заказчик вправе изменить условия закупки;

2. В случае, если единственная заявка на участие в запросе котировок не соответствует требованиям, предусмотренным конкурсной документацией, заказчик вправе объявить о проведении нового запроса котировок или принять решение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). В случае объявления о проведении нового запроса котировок заказчик вправе изменить условия закупки.

Приложение № 1

К извещению

Запрос котировок в электронной форме

№ ГПК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭЗК от 11.09.2025 г.

Поставка автомобильных моющих средств для нужд ГПК «ПАТ»

Обоснование начальной (максимальной) цены

Прилагается отдельным файлом

Приложение № 2

К извещению

Запрос котировок в электронной форме

№ ГПК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭЗК от 11.09.2025 г.

Поставка автомобильных моющих средств для нужд ГПК «ПАТ»

Техническое задание

Прилагается отдельным файлом

Приложение № 3

К извещению

Запрос котировок в электронной форме

№ ГПК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭЗК от 11.09.2025 г.

Поставка автомобильных моющих средств для нужд ГПК «ПАТ»

Образец ценового предложения (ЗАЯВКИ Участника)

Ценовое предложение (Заявка) (наименование организации)

Адрес / индекс ________________

Телефон _______Факс: __________ E-mail: ______________

Контактное лицо _____________________________________

Расчетный счет____________ в _______________

Кор/счет_________________ БИК ________________

ИНН/КПП_________/_______________

ОГРН ______________________

ОКПО_______________________________________

Система налогообложения -__________________.

Изучив размещенную Вами документацию о проведении запроса котировок, (Название организации) в лице (должность руководителя организации либо уполномоченного лица), действующего на основании (Основание полномочий), согласны заключить с Государственным предприятием Кузбасса «Пассажиравтотранс» договор_________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(указать наименование закупки согласно настоящей документации п. 10) на условиях, указанных в документации о запросе котировок по цене, указанной в нашем ценовом предложении.

Настоящей заявкой на участие декларирую следующее:

1) соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупок;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289,290,291,291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) при закупке заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Посмотреть таблицу с данными

При заключении договора с Заказчиком Победитель запроса котировок предоставляет выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок в электронной

Должность Ф.И.О.

Печать и подпись

Приложение № 1

к ценовому предложению (Заявка)

(Все приложения обязательны к заполнению и подаче одновременной с заявкой на участие)

Характеристика товара

(наименование организации)

Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Цена товара указана с учетом всех расходов, связанных с исполнением договора, в том числе с учетом стоимости поставляемого товара, а также расходов, связанных с хранением товара, транспортировкой Товара на объект Заказчика (транспортные расходы), расходы на монтаж и настройку оборудования, уплатой налогов, пошлин и других обязательных платежей.

Должность руководителя Ф.И.О.

Печать и подпись

Приложение № 2

к ценовому предложению (Заявка)

Опись документов в составе заявки

В описи документов указываются все полные наименования представленных документов в соответствии с их реальными названиями, без употребления сокращений. Несоответствие информации в описи с фактически представленными документами может являться основанием для отклонения заявки участника без рассмотрения.

(наименование организации)

- Посмотреть таблицу с данными

Должность руководителя Ф.И.О.

Печать и подпись

Приложение № 3

к ценовому предложению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Дата_______________________

- Посмотреть таблицу с данными

Уважаемые господа!

Изучив Ваш запрос котировок в электронной форме, мы

- Посмотреть таблицу с данными

в лице

- Посмотреть таблицу с данными

действующего на основании

- Посмотреть таблицу с данными

юридический адрес:

- Посмотреть таблицу с данными

адрес регистрации:

- Посмотреть таблицу с данными

почтовый адрес:

- Посмотреть таблицу с данными

фактический адрес:

- Посмотреть таблицу с данными

ИНН участника ____________________________ КПП _____________________________

По ОКОПФ/ОКФС________________ По ОКСМ _____________По ОКПО_____________

Банковские реквизиты участника:

Р/сч ____________________________ в ________________________________________

БИК ____________________________ К/сч _____________________________________

Контактный телефон _____________ / факс_____________________________________

Адрес электронной почты _____________

Подав настоящую заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, мы соглашаемся с условиями исполнения договора по запросу котировок в электронной форме № __________ дата ___________, указанным ниже:

- Посмотреть таблицу с данными

Подав настоящую заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, даем согласие в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение) наших персональных данных.

Приложение №1, 2, 3 является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в запросе котировок в электронном форме.

_________________________________________________________________________________________

(Должность, ФИО и подпись участника запроса предложений)

Дата:

089_Проект_договора

ДОГОВОР №

поставки товара

город Кемерово «____» __________ 20___ года

Государственное предприятие Кузбасса «Пассажиравтотранс», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице ___________________________________________________, действующего на основании ____________________________, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «_________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании Устава (или Доверенности №___ от «___» __________ 2023 г.), с другой стороны, при совместном упоминании именуемые - «Стороны», по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор по итогам конкурса в электронной форме ЕИС № ____________________ о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется передать Товар Покупателю в количестве, ассортименте, по ценам, в сроки и на условиях, указанных настоящем Договоре, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар. Прайс-лист Поставщика в актуальной редакции также считается неотъемлемой частью настоящего договора.

- Посмотреть таблицу с данными

• • В случае изменения цены, характеристик ассортимента товара Поставщик обязуется незамедлительно уведомить Покупателя путем направления нового прайс-листа. Новый прайс-лист считается принятым через 10 дней после такого уведомления.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ

Цена настоящего Договора включает в себя все расходы Поставщика, которые могут возникнуть в связи с поставкой Товара по настоящему Договору, в том числе: стоимость Товара, стоимость тары, упаковки, маркировки, расходы на перевозку, все налоги, НДС, другие установленные налоги, сборы и платежи, а также иные расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.

Оплата поставляемого по настоящему Договору Товара осуществляется с расчетного счета Покупателя, указанного в реквизитах Договора. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Покупателя.

Покупатель производит расчет в размере 100 % от цены Договора в течение 7 (семи) рабочих дней при условии надлежащего получения продукции в полном объёме, подписания Сторонами товарной накладной (формаТОРГ-12) или УПД (Универсальный передаточный документ) и предоставления Поставщиком счета-фактуры и счета на оплату, оформленных надлежащим образом.

На всех документах обязательно указывается номер и дата договора. В случае оформления вышеуказанных документов с нарушением законодательства Российской Федерации и установленных в настоящем пункте требований, счета Поставщику не оплачиваются, а документы считаются не представленными до устранения нарушений. При этом Покупатель не будет нести ответственность за просрочку платежа при несвоевременной передаче Поставщиком правильно оформленных счетов-фактур, счетов и актов сдачи-приемки.

СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Поставка Товара осуществляется Поставщиком течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

Поставщик гарантирует, что весь Товар, поставляемый по настоящему Договору, сертифицирован в Российской Федерации, является новым и ранее неиспользованным, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при штатном использовании.

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки и хранения. Тара и упаковка возврату не подлежат.

На Товаре не должно быть механических повреждений. Качество, комплектность, маркировка и упаковка поставляемого Товара должны соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, техническим регламентам, санитарным нормам.

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, не обременен требованиями и правами третьих лиц, не является предметом судебных споров.

Неисполнение Поставщиком обязанности передать Товар свободным от любых прав третьих лиц дает Покупателю право требовать по своему выбору уменьшения цены Товара либо расторжения настоящего Договора и возврата Поставщиком выплаченных по Договору денежных средств в полном объеме.

При изъятии Товара у Покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения настоящего Договора, Поставщик обязан возместить Покупателю полную стоимость Товара и понесенные им убытки в полном объеме.

Поставщик обязан обеспечить передачу Покупателю вместе с Товаром соответствующих сертификатов, технических паспортов, формуляров, эксплуатационной документации, в том числе инструкций по эксплуатации на русском языке, и других документов, удостоверяющих качество Товара.

Передача Товара Покупателю (представителю Покупателя) осуществляется только при условии наличия у представителя Покупателя надлежащим образом оформленной доверенности на получение товарно-материальных ценностей либо приказа, содержащего соответствующие полномочия, и документа, удостоверяющего личность.

3.11. Поставка осуществляется следующим образом:

Поставщик производит доставку товара автомобильным транспортом своими силами и за свой счет по адресам/адресу:

___________________________________________________________________________

3.11.1 Покупатель осуществляет приемку товара по количеству и комплектности.

3.11.2 Одновременно с передачей товара Покупателю, Поставщиком осуществляется передача всех принадлежностей и документов. По факту приемки ответственным представителем Покупателя подписывается товарная накладная. При выявлении в ходе приемки несоответствия товара требованиям договора по качеству, количеству или комплектности составляется акт с перечнем необходимых допоставок и сроков их исполнения, которые не могут превышать 5 (пять) рабочих дней.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик вправе:

• • Требовать своевременной оплаты надлежащим образом переданного и принятого Покупателем Товара на условиях, установленных Договором.
  • По согласованию с Покупателем досрочно исполнить обязательства по Договору, при этом досрочное исполнение обязательств по Договору не является основанием для досрочной оплаты Покупателем переданного Товара.
• Поставщик обязан:
• Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Договора.
• Обеспечить соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, охраны окружающей среды, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и Договором.
• Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при передаче Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.
• Покупатель вправе:
• Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков переданного Товара в рамках гарантийного периода.
• Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
• Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии поставки Товара и передачи Товара.
• В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Договору после согласования с Покупателем принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Договоре порядком.
• Покупатель обязан:
• Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе приемки-передаче Товара, в течение 5 рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
• Своевременно принять и оплатить надлежаще поставленный Поставщиком Товар в соответствии с требованиями и на условиях, установленных Договором.
• Принять и оплатить надлежаще поставленный и в установленные договором сроки Поставщиком Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

Факт приемки Покупателем от Поставщика Товара по количеству оформляется товарной накладной (форма ТОРГ-12) или УПД (Универсальный Передаточный Документ), которая подписывается полномочными представителями Поставщика и Покупателя в момент передачи Товара Покупателю. Датой поставки Товара является дата подписания Покупателем товарной накладной (форма ТОРГ-12) или УПД.

Приемка Товара по количеству и внешнему виду производится в момент получения его по адресу, указанному в настоящем Договоре. В случае наличия недостатков Покупатель составляет Акт о недостатках.

В случае поставки Товара ненадлежащего количества и комплектности, Покупатель имеет право потребовать допоставку Товара в согласованный в Акте о недостатках сторонами срок, при этом такой срок должен составлять не более 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Покупателем Акта о недостатках. Допоставку и доукомплектование Товара Поставщик обязан произвести в сроки и в объеме согласно указанному в настоящему пункте Акту.

Приемка Товара по комплектности и качеству производится Покупателем в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты передачи Товара Покупателю.

При выявлении в Товаре недостатков по его качеству и комплектности составляется соответствующий Акт с участием представителя Поставщика, который обязан прибыть для составления указанного Акта в течение 2 дней с момента получения соответствующего уведомления от Покупателя. Уведомление направляется по адресу электронной почты Поставщика указанному в разделе 11 Договора и считается доставленным после его отправки с адреса электронной почты Покупателя, указанного в разделе 12 Договора, либо заказным письмом по юридическому адресу Поставщика, указанному в разделе 12 Договора. В случае неявки/несвоевременной явки представителя Поставщика, Покупатель составляет Акт по форме ТОРГ-2 в одностороннем порядке. Акты, составленные по форме ТОРГ-2, являются юридическим основанием для предъявления претензии Поставщику по качеству отгруженного Товара.

Покупатель, которому поставлен Товар ненадлежащего качества в течение указанного в п. 5.4 Договора срока вправе в соответствии с действующим законодательством предъявить Поставщику требование о замене поставленного Товара на качественный либо о возврате уплаченных за некачественный Товар денежных сумм. Срок замены Товара Поставщиком не должен превышать 5 календарных дней с момента предъявления соответствующего требования Покупателем. Забракованный Товар подлежит замене либо возврату способом, согласованным с Поставщиком дополнительно, за счет средств Поставщика.

В случае представления неполного комплекта документов, предусмотренного п. 3.10 настоящего Договора, или ненадлежащего оформления отгрузочных/отчетных документов, сопровождающих поставку Товара, товарные накладные или УПД Покупатель вправе не подписывать до устранения данных недочетов.

Право собственности на Товар и риск случайной гибели, повреждения, утраты Товара переходят к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной или УПД в отношении Товара без замечаний Покупателя.

Если Поставщик не выполнил требования Покупателя о замене некачественных Товаров, о допоставке Товаров, о доукомплектовании Товаров в установленный срок, Покупатель вправе приобрести недопоставленные Товары у третьих лиц с отнесением на счет Поставщика всех необходимых расходов на их приобретение. Покупатель вправе отказаться от оплаты Товаров ненадлежащего качества, некомплектных и недопоставленных Товаров, а если такие Товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм в полном объеме.

Покупатель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора, если хотя бы 10% (десять процентов) Товара окажется ненадлежащего качества, с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя или в указанный Покупателем срок, а также в случае нарушения сроков поставки Товара. Покупатель также вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора и в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует:

- поставку Товара соответствующего требованиям Покупателя и условиям настоящего Договора;

- что Товары маркированы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

- что качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, соответствует техническим условиям, ГОСТам, требованиям, нормативной документации и подтверждается сертификатами соответствия и иными документами, выданными заводом-изготовителем;

- что маркировка Товара обеспечивает полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара, необходимую при его приемке Покупателем.

• Гарантийный срок на Товар, поставляемый Поставщиком по настоящему Договору, составляет не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной или УПД в отношении Товара и не менее установленного гарантийного срока заводом-изготовителем. Поставщик несет все расходы по ремонту поставленного Товара, в том числе связанные с транспортировкой Товара до места расположения сервисного центра Поставщика и после ремонта или замены обратно – в место расположения Товара.

Срок ремонта согласуется Сторонами дополнительно, но в любом случае не должен превышать 10 календарных дней с момента уведомления Поставщика о неисправности Товара.

• В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков (дефектов, неисправностей и т.п.), Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованный с Покупателем срок. Для участия в составлении Акта о выявленных недостатках, фиксирующего недостатки Товара, согласования порядка и сроков их устранения Поставщик обязан направить своего представителя в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения письменного извещения от Покупателя. Извещение направляется по адресу электронной почты Поставщика, указанному в разделе 11 Договора и считается доставленным после его отправки с адреса электронной почты Покупателя, указанного в разделе 12 Договора, либо заказным письмом по юридическому адресу Поставщика, указанному в разделе 12 Договора.

В случае неприбытия представителя Поставщика в вышеуказанный срок, а равно в случае отказа Поставщика от участия в составлении или подписании Акта о выявленных недостатках, Покупатель составляет и подписывает Акт о выявленных недостатках в одностороннем порядке. В случае несогласия с выводами, изложенными в Акте о выявленных недостатках, несогласная Сторона вправе привлечь экспертную организацию.

• В случае отказа Поставщика от устранения недостатков (дефектов, неисправностей и т.п.) Товара и/или нарушения срока их устранения Покупатель вправе устранить соответствующие недостатки (дефекты, неисправности и т.п.) собственными силами и/или с привлечением третьих лиц с последующим возмещением стоимости расходов по такому устранению недостатков Товара Поставщиком.

Гарантийный срок на Товар в таком случае продлевается соответственно на период устранения недостатков Товара.

6.5. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения в период гарантийного срока неустранимых недостатков, недостатков, которые выявляются неоднократно (более двух раз) либо проявляются вновь после их устранения) Покупатель вправе по своему выбору:

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, надлежащего качества в соответствии с условиями Договора;

- отказаться от исполнения Договора и/или потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору, и устанавливается в размере 0,1% от стоимости неисполненного обязательства, до полного исполнения обязательств.

Поставщик возмещает Покупателю ущерб, причиненный в ходе исполнения Договора, в том числе жизни или здоровью третьих лиц, если требование о возмещении ущерба предъявлено третьими лицами Покупателю.

Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

В случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, в срок, установленный пунктом 3.1 Договора, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом), и к авансу (или его соответствующей части) применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите. Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (или его соответствующей части) уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения аванса (или его соответствующей части) по день фактического исполнения обязательств. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты процентов, от суммы выданного аванса (или его соответствующей части) за каждый день пользования авансом (или его соответствующей частью), как коммерческим кредитом.

В случае расторжения Договора:

По инициативе Поставщика или в связи с неисполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, аванс (или его соответствующая часть) подлежит возврату Покупателю с момента заключения соглашения о расторжении Договора или вступления в силу соответствующего решения суда о расторжении Договора. В этом случае подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты начисляются на оставшуюся и подлежащую возврату сумму аванса начиная со дня, следующего после дня получения аванса (или его соответствующей части) по день поступления денежных средств на счет Покупателя.

По инициативе Покупателя аванс (или его соответствующая часть) подлежит возврату Покупателю в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения соглашения о расторжении Договора и взыскания Покупателем процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (или его соответствующей части), аванс (или его соответствующая часть) подлежит возврату Покупателю с момента заключения соглашения о расторжении Договора или вступления в силу соответствующего решения суда о расторжении Договора. В этом случае подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты начисляются на подлежащую возврату сумму аванса, начиная со дня, следующего после дня заключения соглашения о расторжении Договора или вступления в силу соответствующего решения суда о расторжении Договора по день поступления денежных средств на счет Покупатель.

В случае невыполнения Поставщиком гарантий на Товар, предусмотренных в настоящем Договоре и законодательстве РФ, Поставщик обязуется возместить в полном объеме убытки, понесенные Покупателем. Вся полнота ответственности за качество Товара, а также возникшие дополнительные расходы, затраты, убытки, понесенные Покупателем в связи с заменой, ремонтом, устранением дефектов, неисправностей и т.п. Товара, поставленного Поставщиком, возлагается на Поставщика.

Покупатель оставляет за собой право удерживать из подлежащей оплате стоимости Товара суммы причитающихся ему неустоек, штрафов и пени, установленных настоящим Договором, а также суммы причитающихся Покупателю возмещений, задолженности, штрафных санкций по другим договорам, заключенным между Сторонами.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

В случае возникновения между Сторонами любых споров или разногласий, связанных с настоящим Договором или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем переговоров.

Неразрешенные споры рассматриваются в Арбитражном суде Кемеровской области при обязательном соблюдении претензионного порядка. В случае отказа или частичного отказа от удовлетворения претензии, а также в случае неполучения ответа на претензию в срок 10 дней с момента направления претензии сторона может обратиться в суд.

Надлежащим способом направления претензии является в том числе ее направление в соответствии с п. 10.9 договора.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздержаться от запрещенных в настоящем разделе Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Поставщик заверяет и гарантирует следующее:

-поставщик является надлежащим образом зарегистрированной организацией;

-все сведения о Поставщике в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания Договора. Если в дальнейшем в ЕГРЮЛ появится запись о недостоверности данных о Поставщике, он обязуется в течение месяца внести в ЕГРЮЛ достоверные сведения или подтвердить регистрирующему органу, что сведения в ЕГРЮЛ достоверные;

-поставщик располагает необходимыми ресурсами для исполнения настоящего Договора;

-поставщик отразит все операции по настоящему Договору, включая полученные от Покупателя авансы и реализацию товаров (работ, услуг) в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности, в том числе отразит НДС, уплаченный Покупателем в составе цены поставки;

-в случае получения Поставщиком требования налогового органа о представлении документов, относящихся к сделке с Покупателем, Поставщик обязуется исполнить требование в течение пяти дней со дня его получения.

• Поставщик обязуется самостоятельно выполнить обязательства по настоящему Договору.
• Поставщик обязуется возместить Покупателю суммы доначислений по налоговой проверке, возникших из-за нарушения Поставщиком, указанных в Договоре гарантий и обязательств.
• Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до завершения исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.
• Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, а также в одностороннем порядке по инициативе Покупателя с уведомлением Поставщика за 5 (пять) календарных дней до момента расторжения.
• Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр - для Поставщика, второй экземпляр - для Покупателя.
• При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны уведомить друг друга в письменном виде в пятидневный срок. В случае отсутствия уведомления ответственность несет Сторона, не уведомившая о таких изменениях.
• При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
• Стороны пришли к соглашению о надлежащей переписке по договору путем обмена электронными письмами по адресам электронной почты, указанным в договоре, а также адресам электронной почты указанных в выписках ЕГРЮЛ либо ЕГРИП сторон, либо по адресам электронной почты, указанным на официальных сайтах сторон.
• Стороны признают, что условия Договора и любая информация, полученная в соответствии с настоящим Договором, является конфиденциальной информацией. Поставщик обязуется не разглашать (не передавать, не сообщать, не размещать в открытом доступе, иным образом не распространять) конфиденциальную информацию в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трех) лет после окончания срока его действия.
• Документы, связанные с заключением, исполнением и изменением Договора, подписанные Сторонами и переданные факсимильно или посредством электронной почты, имеют юридическую силу до момента получения оригинала.
• Стороны также договорились, что проставление оттиска печатей на Договоре обязательно.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор заключается только после предоставления победителем конкурса в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, включенной в предусмотренный ст. 74.1 НК РФ перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения или внесением Покупателю денежных средств в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией конкурса в электронной форме.

Размер обеспечения исполнения настоящего Договора устанавливается в размере: 15 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятьдесят одна тысяча триста рублей) 00 копеек.

11.2. Покупатель рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения договора банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления.

11.3. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Покупателем является несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке, проекте договора, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

11.4. В случае отказа в принятии банковской гарантии Покупатель в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

11.5. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения договора, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

11.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, представить Покупателю новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

11.7. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Поставщик.

11.8. Срок действия обеспечения исполнения договора действует до момента исполнения обязательств по договору в полном объеме. Днем выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору считается день подписания акта по выполнению обязательств по настоящему Договору.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными