Тендер - Поставка антигололедного реагента №318906951

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть51 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):г. Москва, ул. Манежная, д. 7, стр. 3 Проект_договора_Поставка_антигололедного_реагента

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №_________________________

поставка антигололедного реагента

г. Москва «___»___________ 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» (Музеи Московского Кремля), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Гагариной Елены Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР» (ООО «ЛИДЕР»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Павлова Анатолия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и п.2. гл. 16 Положения о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», утвержденного приказом Минкультуры России от 05.02.2025 г. № 206 (далее – Положение о закупке), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставить Заказчику антигололедный реагент (далее - Товар) в строгом соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору). Поставленный Товар должен соответствовать относящимся к данному виду продукции государственным и отраслевым стандартам, техническим условиям, требованиям, предъявляемым к безопасности Товара. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Товар доставляется Заказчику единовременно по адресу: г. Москва, ул. Манежная, д. 7, стр. 3 в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня заключения Договора. Поставщик самостоятельно обеспечивает доставку, погрузку/выгрузку Товара, а также самостоятельно несет иные расходы, связанные с выполнением договорных обязательств.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Принять поставленный Товар в случае его соответствия требованиям, изложенным в Договоре, а также предоставления Поставщиком всех относящихся к Товару документов, необходимость наличия которых установлена действующим законодательством.

2.1.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней проверить комплектность поставленного Товара, его соответствие функциональным и качественным характеристикам. Уведомить Поставщика в случае если поставленный Товар подлежит возврату и немедленной замене в соответствии с положениями п.п. 2.2.2. – 2.2.4. Договора.

2.1.3. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением договорных обязательств, контроля за качеством предоставленного Товара и сроками, назначить своего полномочного представителя:

Рязанцеву Оксану Николаевну, тел. +7 (495) 695–78-49, эл. почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2.1.4. Уведомлять Поставщика о выявленных в течение гарантийного срока недостатках в качестве Товара, по телефону: ________________, а также иными, обеспечивающими письменную форму передачи информации, способами. Заказчик также уведомляет Поставщика о предъявлении третьими лицами каких-либо требований, связанных с переходом к Заказчику права собственности на Товар.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Не принимать от Поставщика Товар, явно несоответствующий требованиям, предъявляемым к его качеству, комплектации, упаковке, функциональным характеристикам, а также переданный без документации, указанной в п. 2.1.1. Договора. При отказе от приемки Товара составляется соответствующий акт с указанием мотивированной причины отказа Заказчика от приемки Товара.

2.2.2.Возвращать Поставщику Товар, поставленный с нарушением требований Договора, если такие нарушения не были выявлены в ходе проверки, а также Товар, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены какие-либо скрытые недостатки.

2.2.3. Требовать от Поставщика (в течение трех рабочих дней) вывоза Товара, поставленного с нарушением условий Договора, с территории Заказчика. Вывоз осуществляется за счет Поставщика.

2.2.4. На протяжении всего гарантийного срока требовать от Поставщика устранения выявленных недостатков в Товаре либо замены Товара, если выявленные в Товаре недостатки не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, либо являются неустранимыми, либо выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения.

2.2.5. Запрашивать у Поставщика любую документацию и информацию, относящуюся к предмету Договора.

2.3.Поставщик обязуется:

2.3.1. В порядке, в сроки и с соблюдением требований Договора осуществить единовременную поставку Товара. Товар доставляется и передается Заказчику в упаковке, обеспечивающей его сохранность в период транспортировки, погрузки и выгрузки. Поставщик передает Заказчику Товар по товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12) либо универсальному передаточному документу (далее – УПД) с указанием наименования, количества и стоимости; совместно с Товаром Поставщик передает Заказчику подтверждающую качество Товара документацию (паспорта, сертификаты, инструкции). Дату и время доставки Товара Поставщик предварительно согласовывает с Заказчиком не позднее, чем за один рабочий день, по телефону: +7 (495) 695–78-49.

2.3.2. Нести риск случайной гибели/повреждения Товара вплоть до дня его приемки Заказчиком.

2.3.3. Заменить Товар, не соответствующий требованиям, предъявляемым к его качеству, комплектации, упаковке, функциональным характеристикам, а также переданный без документации, указанной в п. 2.1.1.

2.3.4. В течение 3 (Трех) рабочих дней вывезти с территории Заказчика подлежащий замене Товар. В случае просрочки исполнения данного обязательства Поставщик обязан возместить Заказчику все расходы, связанные с ответственным хранением Товара.

2.3.5. Время, затраченное Поставщиком на замену Товара, устранение выявленных при его приемке недостатков, не продлевает срок поставки, установленный п. 1.2. Договора.

2.3.6. Возместить Заказчику документально подтвержденные убытки, причиненные несвоевременной поставкой Товара либо поставкой Товара некачественного и/или несоответствующего требованиям Договора. При этом Стороны согласовали, что Заказчик имеет право закупки Товара у третьей стороны, при условии, что Поставщик не устранил замечания Заказчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика и Заказчиком направлено уведомление о расторжении Договора.

2.3.7. Установить на поставленный Товар гарантийный срок, не менее установленного производителем Товара, течение которого исчисляется со дня приемки Товара. Поставщик обязуется на протяжении срока действия гарантии за свой счет в течение 5 (Пяти) рабочих дней, если иной срок не будет установлен Заказчиком в акте о выявленных недостатках, устранить любые недостатки, не выявленные Заказчиком при проверке и приемке Товара, либо заменить некачественный Товар. Устранение недостатков, замена Товара производятся в месте нахождения Заказчика.

На протяжении действия предусмотренного Договором гарантийного срока в письменной форме информировать Заказчика об изменении своего юридического и/или почтового адреса, произошедшем вследствие реорганизации правопреемстве, а также о принятии решения о ликвидации Поставщика, в том числе, если данное решение было принято в судебном порядке. В случае нарушения предусмотренного настоящим пунктом Договора обязательства, Поставщик возмещает Заказчику убытки, связанные с предпринятыми мерами по поиску Поставщика, а также расходы на оплату работ третьих лиц по устранению выявленных недостатков и/или поставленного взамен непригодного к использованию по назначению Товара.

2.3.8. Гарантировать Заказчику соблюдение следующих условий:

-надлежащие условия хранения и доставки Товара до его передачи Заказчику;

-надлежащее качество и безопасность Товара;

-наличие обязательных сертификатов Российской Федерации на поставленный Товар;

2.3.9. На стороне Заказчика принять участие в судебном разбирательстве, если третье лицо по основанию, возникшему до исполнения Договора, предъявит к Заказчику иск об изъятии Товара, либо заявит о неправомерности осуществления Заказчиком правомочий собственника Товара. В случае неисполнения предусмотренного настоящим пунктом Договора обязательства Поставщик возмещает Заказчику убытки, возникшие в связи с таким неисполнением.

2.3.10. Поставщик передает Заказчику Товар, не обремененный правами третьих лиц. Право собственности на Товар переходит к Заказчику после его (Товара) приемки.

2.3.11. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением договорных обязательств, назначить своего полномочного представителя:

____________________________________________________________

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Самостоятельно определять способы и условия поставки Товара, если это не противоречит Договору.

2.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар, предварительно направив соответствующее уведомление о его доставке Заказчику.

2.4.3. Присутствовать при осуществлении проверки Заказчиком Товара.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ПРОВЕРКИ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА

3.1. Приемка Товара осуществляется на территории Заказчика по товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12) либо УПД. Вместе с Товаром Поставщик передает Заказчику все относящиеся к Товару документы (п.2.1.1.Договора). Поставщик удостоверяет качество Товара паспортом, выдаваемым заводом-изготовителем, и (или) сертификатом соответствия в виде копий, заверенных печатью и подписью Поставщика, и (или) иным документом, если его оформление является обязательным в соответствии с действующим законодательством.

3.2. По результатам осмотра и приемки Товара Заказчик подписывает товарную накладную (унифицированная форма № ТОРГ-12) или УПД либо направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания, в котором указывается перечень выявленных недостатков (упаковка, количество, качество, комплектность, ассортимент) и сроки их устранения.

3.3. В случае выявления Заказчиком факта поставки Товара с нарушением требований к функциональным характеристикам, комплектности и/или качеству, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления Заказчику, направить своего полномочного представителя для составления соответствующего акта о выявленных недостатках (далее – Акт). При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания Акта либо длительной (более 3 (Трех) рабочих дней) его неявке, Акт подписывается в одностороннем порядке, а об отказе от подписания Акта либо неявке представителя Поставщика делается соответствующая отметка. В этом случае Акт считается действительным в редакции Заказчика, а указанные в нем недостатки – подлежащими устранению Исполнителем за его счет в срок, указанный в Акте.

3.4. При осуществлении проверки Заказчик вправе руководствоваться положениями «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (№ П-7 от 25.04.1966 г.) и «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (№ П-6 от 15.06.1965 г.), в части, не противоречащей условиям Договора и законодательства.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Договора определяется в соответствии со Спецификацией и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (Сто восемьдесят семь тысяч рублей 00 копеек)___________________________________

Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных ч.15. гл. 20 Положения о закупке.

Цена Договора формируется с учетом общей стоимости Товара, транспортных и других расходов, связанных с доставкой, а также таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством.

4.2. Оплата поставленного Товара производится в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12) или УПД обеими Сторонами, при условии предоставления Поставщиком счета и счета-фактуры, оформленных надлежащим образом.

4.3. Расчеты по Договору осуществляются в рублях путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.4. Днем выполнения Заказчиком обязательств по оплате считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых на себя по Договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, Положением о закупке, Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 года № 1042.

5.2. Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в следующих размерах и случаях:

- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, - штраф в размере 1 процента цены Договора, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей;

- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 тыс. рублей;

- за просрочку исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором (в том числе гарантийного обязательства) - пеня за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

5.3. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком не освобождают его от исполнения обязательств в натуре, если исполнение обязательств вследствие просрочки не утратило интерес для Заказчика.

5.4. В случае нарушения срока оплаты, предусмотренного п. 4.2. Договора, Заказчик обязан при предъявлении Поставщиком соответствующего требования уплатить неустойку (пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки ЦБ РФ. Неустойка исчисляется от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за сроком уплаты платежа. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

5.5. Общая сумма начисленной неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств не может превышать цену Договора.

5.6. Общая сумма начисленной неустойки за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств не может превышать цену Договора.

ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон после заключения Договора.

Сторона, которая не имеет возможности исполнить обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в разумный, с учетом сложившейся ситуации, срок известить другую Сторону о наличии таких обстоятельств и их влиянии на исполнение договорных обязательств.

6.3. Обстоятельства непреодолимой силы, подтвержденные документально, продлевают срок выполнения обязательств по Договору соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в порядке гл.20 Положения о закупке.

7.3. Изменение условий Договора допустимо в порядке гл. 20 Положения о закупке.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

8.1. Вся информация, полученная Сторонами в связи с исполнением Договора, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, как во время, так и по истечении срока действия Договора. Требование конфиденциальности информации не распространяется на сведения, предоставляемые по запросу специально уполномоченных органов государственной власти и должностных лиц.

9. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

9.1. Принимая во внимание положения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в части, касающейся добросовестности налогоплательщика, Поставщик обязуется представить Заказчику до начала исполнения Договора следующие документы и информацию в электронном виде:

- копии учредительных документов (устав в текущей редакции со всеми изменениями);

- копию свидетельства о внесении юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц;

- копию свидетельства о постановке на учёт в налоговых органах Российской Федерации в качестве налогоплательщика;

- копию решения органа управления о назначении единоличного исполнительного органа (протокол или решение);

- приказ о вступлении в должность руководителя и главного бухгалтера с подписью означенных лиц;

- налоговую декларацию по НДС или Уведомление (Информационное письмо) о применении упрощенной системы налогообложения;

- выписку из ЕГРЮЛ сроком выдачи не позднее 30 дней (допускается выписка с электронной подписью).

Вышеперечисленные документы должны быть заверены печатью Поставщика

и подписью руководителя или лица, уполномоченного действовать от имени Поставщика.

Стороны подтверждают, что, заключая Договор, преследуют деловые цели и будут отражать операции в соответствии с их экономическим смыслом в налоговых декларациях/расчетах и бухгалтерской отчетности, уплачивать установленные действующим законодательством Российской Федерации налоги, обязанность по уплате которых возложена на них, исполнять налоговые обязанности.

Поставщик заявляет и гарантирует, что:

- является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и законно действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- все согласования, разрешения и лицензии, необходимые для заключения и исполнения Договора, были им получены и вступили в действие;

- вся фактическая информация, представленная Заказчику, является полной и достоверной на дату заключения Договора;

- в его отношении не возбуждалось производство в каком-либо суде, арбитраже или органе, которое могло бы привести к невозможности надлежащего исполнения им обязательств по Договору;

- он имеет законное право пользования активами, необходимыми для осуществления его деятельности и выполнения обязательств по Договору;

- не имеют места какие-либо обстоятельства, которые могли бы повлиять на исполнение им обязательств по Договору;

- заключение и исполнение Договора не противоречит его учредительным документам;

- на момент заключения Договора не существует риска возникновения обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению им обязательств по Договору;

- он не находится в процессе банкротства или ликвидации.

Поставщик принимает во внимание, что Заказчик полагается на предоставленные им заверения и гарантии в порядке ст.431.2 ГК РФ, и что указанные в настоящем пункте Договора заверения и гарантии являются точными и достоверными. В случае несоответствия указанных в настоящем пункте Договора заверений и гарантий Заказчик вправе расторгнуть Договор и/или потребовать от Поставщика возмещения убытков.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. Стороны в рамках исполнения Договора обязуются соблюдать требования применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства или стать причиной такого нарушения другой Стороной, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не санкционировать, не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через третьих лиц или в качестве посредника.

10.2. В случае нарушения одной из Сторон изложенных в п. 10.1 антикоррупционных обязательств другая Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по Договору до устранения причин такого нарушения или отказаться от исполнения Договора, направив об этом письменное уведомление.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. При необходимости разрешения вопросов, прямо или косвенно вытекающих из отношений Сторон по Договору, но не нашедших соответствующего договорного регулирования, Стороны обязуются руководствоваться нормами законодательства.

11.2. Стороны принимают меры к разрешению споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по Договору, путем проведения переговоров, если же согласие Сторонами достигнуто не было, то спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

11.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Любые изменения и дополнения к Договору считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов. Приложения и дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью.

11.4. К Договору прилагается:

Приложение № 1 – Спецификация.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ____________________

от «___» ____________ 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (Сто восемьдесят семь тысяч рублей 00 копеек), _______________________________

- Посмотреть таблицу с данными