Тендер - пластик для 3D принтера №310219419

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК_Пластик-для-3D-принтера--1-кг--черный--профессиональный--инженерный-.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть19 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Серов, ул. Февральской революции, 7.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 25.09.2025 по 01.10.2025Место предоставления документации:электронная площадкаПорядок предоставления документации:в электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта,

цены контракта,заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

- Посмотреть таблицу с данными

Расчет НМЦК

Расчет НМЦК (рын) произведен по формуле:

V - количество (объем) закупаемого товара;

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

Цi - цена единицы товара

- Посмотреть таблицу с даннымиТЗ_пластик

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с даннымикотировочная_документация

Документация

о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку пластика для 3D принтера

1. Заказчик: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Серовский политехнический техникум» (далее по тексту – Заказчик), расположенное по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г. Серов, ул. Февральской революции, 7, стр. 1; адрес электронной почты: e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; контактный телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть64.

2. Способ закупки: запрос котировок в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Процедура закупки осуществляется путем запроса котировок в электронной форме в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАПОУ СО «Серовский политехнический техникум» (далее по тексту – Положение), опубликованными на официальном сайте ЕИС - www.zakupki.gov.ru (далее - ЕИС), положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в соответствии с регламентом работы электронной площадки «Сбербанк АСТ» (https://utp.sberbank-ast.ru/) .

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://utp.sberbank-ast.ru/.

3. Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

• Свердловская область, г.Серов, ул. Февральской Революции, д.7

4. Правовой статус процедуры закупки

Процедура закупки проводится в соответствии с Положением ГАПОУ СО “Серовский политехнический техникум» о закупке товаров, работ, услуг (далее – Положение о закупке), опубликованном на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru (далее – Единая информационная система (ЕИС), Федеральными законами от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Постановлением Правительства от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Регламентом работы электронной торговой площадки https://utp.sberbank-ast.ru/.(далее – Правила) опубликованными на сайте оператора электронной торговой площадки (далее – ЭП), а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг.

4.1. Правовой статус участника закупки - Субъекты малого и среднего предпринимательства.

5. Предмет закупки

Пластик для 3D принтера

6. Начальная (максимальная) цена договора: 24283 рублей 04 копеек

Обоснование НМЦ: Источником информации для формирования начальной (максимальной) цены договора является анализ рынка

7. Источник финансирования закупки Бюджет Свердловской области

7.1 Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с подрядчиком - Российский рубль

7.2 Сведения о включенных (невключенных) в цену работ расходах:

В стоимость работ включены затраты на соблюдение норм и правил технической и пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарных норм, охрану оборудования и материалов, стоимость материалов и оборудования с учетом транспортных и складских расходов, оплата труда рабочих, стоимость использования механизмов и транспорта, налоговые платежи, расходы на страхование, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, а также другие затраты, связанные с исполнением договора.

8. Форма, срок и порядок оплаты работ

Форма оплаты работ – безналичный расчёт, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке:

- 100 % по факту поставки товара, Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта о приемке товара на основании счета, полученного от Поставщика.

9. Место, объем, условия и сроки выполнения работ

Место поставки:

• Свердловская область, г.Серов, ул. Февральской Революции, д.7

Срок поставки: с момента заключения договора и до 25.10.2025 года. Объем, условия поставки в соответствии с условиями технического задания, котировочной документации и договора.

10. Срок, место и порядок предоставления извещения о закупке Извещение доступно для ознакомления и скачивания бесплатно, в ЕИС www.zakupki.gov.ru, на котором будет размещаться информация о проведении процедуры закупки и на сайте оператора ЭП, на которой будет проводиться процедура закупки.

10.1 Срок, порядок подачи и регистрации заявок на участие в запросе котировок в электронной форме

Дата начала срока подачи заявок на участие в запросе котировок: 25.09.2025

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок: 01.10.2025 г. в 23.59 ч

Место подачи и регистрации заявок: Сайт оператора электронной торговой площадки https://utp.sberbank-ast.ru/

10.2 Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников и подведения итогов запроса котировок в электронной форме

Место рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов запроса котировок:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г. Серов, ул. Ф. Революции, д. 7, стр. 1,

Дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов запроса котировок: 02.10.2025 г.

10.3 Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о закупке

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения запроса котировок в электронной форме и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос.

При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Участники закупки должны самостоятельно отслеживать появление в ЕИС и на электронной площадке разъяснений положений извещения.

Дата начала предоставления разъяснений: 25.09.2025 г.

Дата окончания предоставления разъяснений: 29.09.2025 г., при условии, что запрос о предоставлении разъяснений поступил Заказчику не позднее 29.09.2025 г.

10.4 Срок, в течение которого Заказчик вправе внести изменения в условия проведения запроса котировок в электронной форме Заказчик вправе внести изменения в условия запроса котировок, изложенные в извещении о закупке путем внесения изменений и размещения этой информации в ЕИС и на сайте ЭП. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении запроса котировок в электронном виде, размещаются заказчиком в ЕИС и на сайте ЭП не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении запроса котировок в электронной форме, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС и на сайте ЭП указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Изменение предмета запроса котировок в электронной форме не допускается.

10.5 Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запрос котировок в электронной форме, решение об отмене запроса котировок в электронной форме размещается в ЕИС и на сайте ЭП в день принятия этого решения.

11. Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, порядок внесения изменений в такие заявки

Участник вправе изменить или отозвать свою ценовую заявку до окончания срока подачи заявок в соответствие с требованиями к оформлению заявки на участие в запросе котировок, установленными в извещении о закупке и Регламентом ЭП.

12. Порядок заключения договора

1.Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты размещения в ЕИС и на сайте ЭП итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть подписан не позднее чем через 5 дней с даты указанного одобрения или решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

Договор заключается с победителем запроса котировок в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств ЭП и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика.

2.В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

Договор составляется путем включения цены договора, предложенной победителем запроса котировок, в проект договора, прилагаемый к извещению о закупке.

3. Заказчик заключит договор с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора. При этом заключение договора для участника запроса котировок, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

Отказ участника, заявка которого получила второй порядковый номер в соответствии с протоколом подведения итогов, влечет за собой признание такого участника уклонившимся от заключения договора.

4. В срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭП протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся победитель обязан направить Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если требование обеспечения исполнения договора было установлено в извещении о проведении запроса котировок.

5. Заказчик в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты определения победителя направляет проект договора Участнику закупки, обязанному заключить договор, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса котировок, в проект Договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса котировок.

6. Договор с Участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям извещения о закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком) в срок не позднее 20 календарных дней со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭП протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся и после предоставления требуемых Заказчиком документов, если такие документы были затребованы Заказчиком.

7. Если участником закупки, обязанным заключить договор, является бюджетное учреждение и в извещении о закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора - предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

8. В случае, если в запросе котировок участвовал только один участник, или к участию в запросе котировок Комиссией допущена только одна заявка на участие в запросе котировок и такая заявка на участие в запросе котировок соответствует извещению о проведении запроса котировок, а также предложенная цена участником не превышает начальную (максимальную) сумму закупки, то договор заключается с единственным участником запроса котировок как с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). При этом договор заключается после предоставления таким участником документов об обеспечении договора, если требование об обеспечении исполнения договора установлено в извещении о закупке после предоставления требуемых Заказчиком документов, если такие документы были затребованы Заказчиком.

Договор заключается на условиях, которые указаны в заявке на участие в запросе котировок такого участника и извещении о проведении запроса котировок, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

9. Если необходимый разрешительный документ, связанный с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе лицензия и (или) свидетельство о допуске на выполнение работ или оказание услуг закончило свое действие с момента окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки, договор с таким лицом заключается только после предоставления им действующей лицензии и (или) свидетельства о допуске. При этом такой документ должен быть представлен в течение 20 календарных дней со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭП протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся.

10. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор

11. Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам закупочной процедуры, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.

12. В течение срока, предусмотренного для заключения договора, Заказчик вправе затребовать, а победитель обязан представить следующие документы:

свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

свидетельство о постановке на налоговый учет (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

копия выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);

копию учредительных документов (для юридических лиц);

копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц);

копии лицензии (свидетельств, сертификатов и иных документов);

иные документы.

В случае непредставления указанных документов либо в случае установления факта предоставления заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с Победителем

13. О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016г. № 925)

Настоящий пункт Извещения устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) запрос котировок признан несостоявшимся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в запросе цен не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в запросе цен не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в запросе цен, победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

Условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам определяется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в вышеуказанных случаях цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

14. Место и дата рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов запроса котировок в электронной форме: 02.10.2025, по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г. Серов, ул. Февральской революции, 7, стр. 1

15. Требования к участникам запроса котировок и перечень документов, представляемых участниками запроса котировок для подтверждения их соответствия установленным требованиям.

Участником закупки является лицо, претендующее на заключение договора. Участник закупки – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участник закупки, на стороне которого выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей (далее – коллективный участник закупки) может участвовать в закупках, если это прямо не запрещено действующим законодательством Российской Федерации.

Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в закупке (в том числе, расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в закупке). Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается закупка. Участник закупки несет все риски, связанные с участием в закупке (в том числе риски несоблюдения сроков доставки заявок на участие в закупке и нарушения целостности заявок, связанные с выбором участником закупки способа доставки).

15.1. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:

1) соответствие участников закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьУголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) соответствие участника закупки, участниками которой могут быть
только субъекты малого и среднего предпринимательства, указанным в
извещении об осуществлении конкурентной закупки и(или) документации о
закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое
соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных
реестрах, размещённых в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

8) обладание участником закупки исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением
договора заказчик приобретает права на такие результаты;
9) обладание участником закупки правами использования результата
интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата
при исполнении договора;

10) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом №
223-ФЗ;
11) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом №
44-ФЗ;

12) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель
заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и
осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами,
являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным
органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором,
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления
юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, -
участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сёстрами), усыновителями или
усыновлёнными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями
понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью
процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного
общества;
13) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в
закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Перечень документов, представляемых участниками запроса котировок для подтверждения их соответствия установленным требованиям, предусмотрен в разделе 16.1-16.2 настоящей документации.

16. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки, в том числе требования к описанию участниками запроса котировок поставляемого товара, который является предметом запроса котировок, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками запроса котировок выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом запроса котировок, их количественных и качественных характеристик.

Для участия в запросе котировок в электронной форме участник закупки на электронной площадке подает заявку по форме, установленной Приложением № 2 к настоящей документации о проведении запроса котировок в электронной форме.

Описание предмета закупки выполняется участником закупки с учетом положений формы котировочной заявки, установленной Приложением № 2 к настоящей документации о проведении запроса котировок в электронной форме.

Изменение заявки может осуществляться только путем отзыва заявки. После отзыва заявки участник закупки имеет возможность повторно сформировать и подать заявку до наступления времени окончания подачи заявок, установленного извещением о закупке.

Сведения, которые содержатся в котировочной заявке, не должны допускать двусмысленных толкований. Котировочная заявка не должна содержать противоречивых или недостоверных сведений, в том числе в отношении сведений о качественных и количественных характеристиках предмета закупки.

Подача котировочной заявки означает, что участник закупки изучил извещение и документацию о проведении запроса котировок в электронной форме (включая все приложения к ним), регламент электронной площадки, а также Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «Серовский политехнический техникум» и безоговорочно согласен с условиями участия в запросе котировок в электронной форме, содержащимися в документации о проведении запроса котировок в электронной форме (включая все приложения к ним) и Положение о закупках товаров, работ, услуг ГАПОУ СО «Серовский политехнический техникум»

Заявка на участие в запросе котировок должна содержать помимо
сведений и документов, предусмотренных в пункте 92 Положения,
следующее:
1) согласие участника закупки исполнить условия извещения о
проведении запроса котировок с указанием предлагаемых характеристик
предмета закупки, конкретных показателей, установленных в извещении о
проведении запроса котировок;
2) цену товара, работы, услуги с указанием сведений о включённых или
не включённых в неё расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и иные обязательные платежи)

16.1. Требования к оформлению и составу котировочной заявки:

Заявка на участие в конкурентной закупке должна содержать
следующие сведения и документы:

1) сведения о наименовании, об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо,
в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя), сведения о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона (при наличии), адрес электронной почты
участника закупки (при наличии);

2) идентификационный номер налогоплательщика участника закупки
или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких
лиц (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа,
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа
юридического лица, если участником закупки является юридическое лицо,
или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких
лиц;
3) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление
действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения
о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее –
руководитель)). В случае если от имени участника закупки действует иное
лицо, заявка на участие в конкурентной закупке должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени участника закупки,
заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем
участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие
в конкурентной закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4) выписку из единого государственного реестра юридических лиц
(для юридического лица), выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за три месяца до даты размещения в ЕИС, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, извещения об осуществлении конкурентной закупки;

5) копию документа, удостоверяющего личность участника закупки
в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник
закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным
предпринимателем);
6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица);

7) копии учредительных документов участника закупки (для
юридических лиц);

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и, если для участника закупки товаров, работ, услуг,
являющихся предметом договора, внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, обеспечения
исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) является
крупной сделкой.

9) В случае если для данного участника закупки товаров, работ, услуг,
являющиеся предметом договора, внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, обеспечения
исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) не являются
крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо;
10) декларацию о соответствии участника закупки требованиям,
установленным подпунктами 2-6, 8-9,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпункта 59 Положения о закупках;
11) копии документов, подтверждающих соответствие участника
закупки требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 59 Положения;
12) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ,
услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

13) иные сведения, определённые Положением о закупке.

14) копии документов, подтверждающих полномочия участника закупки для производства данного вида работ (копии документов о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений)

15) согласие участника закупки исполнить условия извещения о проведении запроса котировок с указанием предлагаемых характеристик поставляемого
товара, который является предметом закупки, его функциональных
характеристик (потребительских свойств), его количественных и
качественных характеристик, требования к описанию участниками такой
закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются
предметом закупки, их количественных и качественных характеристик (Приложение 2).

16) цену товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иные обязательные платежи);

16.2. В составе котировочной заявке должны быть представлены:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес
юридического лица в пределах места нахождения юридического лица,
учредительный документ, если участником закупки является юридическое
лицо;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес
места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя, если участником закупки является
индивидуальный предприниматель;
3) идентификационный номер налогоплательщика участника закупки
или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для
иностранного лица);
4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа
юридического лица, если участником закупки является юридическое лицо,
или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких
лиц;
5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать
от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки:
- индивидуальным предпринимателем, если участником закупки
является индивидуальный предприниматель;
- лицом, указанным в едином государственном реестре юридических
лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
юридического лица (далее также – руководитель), если участником закупки
является юридическое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника
закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за
исключением случая, предусмотренного подпунктом 7 пункта 59 настоящего
положения;
7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки
или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии
указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и
для участника закупки заключение по результатам закупки договора либо
предоставление обеспечения заявки на участие в закупке (если требование об
обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении
такой закупки, документации о закупке), обеспечения исполнения договора
(если требование об обеспечении исполнения договора установлено
заказчиком в извещении об осуществлении конкурентной закупки,
документации о закупке) является крупной сделкой;
8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в
закупке, если соответствующее требование предусмотрено в извещении об
осуществлении конкурентной закупки, документацией о закупке:
- реквизиты специального банковского счета участника закупки,
если обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется участником
закупки путём внесения денежных средств;
- независимая гарантия или её копия, если в качестве обеспечения
заявки на участие в закупке участником закупки предоставляется
независимая гарантия;
9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в
закупке соответствие участника закупки требованиям, установленными
подпунктами 2-9 пункта 59 настоящего положения;
10) предложение участника закупки в отношении предмета закупки;
11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы
или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае,
если требования к данным товару, работе или услуге установлены в
соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких
документов предусмотрен документацией о закупке. При этом не допускается
требовать представление указанных документов, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;
12) наименование страны происхождения поставляемого товара
(при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику
при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ,
подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом
Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1
части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ;
13) предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги),
за исключением проведения аукциона в электронной форме участниками
которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

14) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление данного вида деятельности.

15) Заявки на участие в закупке представляются согласно требованиям
к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке,
указанным в документации о закупке, в документации о закупке,
участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и
Положением о закупке.

Участнику закупки следует обеспечить прикрепление котировочной заявки и других документов в соответствующий раздел электронной формы заявки «Сведения о товаре» или «Иные документы».

В случае отсутствия указанных документов котировочная заявка не рассматривается и подлежит отклонению котировочной комиссией.

16) Комиссия в срок, не превышающий пять дней, следующих за днём
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок,
рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в
извещении о проведении запроса котировок.
Победителем в проведении запроса котировок признается участник
закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая отвечает
всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
котировок, и в которой указано наиболее низкое предложение о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
запросе котировок комиссией принимается решение о признании заявок на
участие в запросе котировок соответствующими требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, или об
отклонении заявок на участие в запросе котировок, а также оформляет
протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок,
который содержит информацию, указанную в пункте 95 положения, и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Указанный протокол размещается заказчиком в ЕИС, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, на электронной площадке в срок,
указанный в пункте 96 положения.

Участникам закупки необходимо учитывать, что документы, прикрепленные в соответствующий раздел формы заявки «Ценовое предложение», не будут доступны комиссии до формирования итогового протокола, в силу пункта 2 части 10 статьи 3.3 Закона № 223-ФЗ, в соответствии с которым оператор обязан обеспечить конфиденциальность информации о содержании ценовых предложений участников закупки и предоставлять заказчику сведения о ценовых предложениях только при формировании итогового протокола.

По итогам рассмотрения котировочных заявок комиссией оформляется протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок (первая часть) с указанием сведений, предусмотренных Положением.

17. Ценовое предложение.

При формировании заявки участник обязан при заполнении экранной формы заявки указать сведения о цене, по которой согласен заключить договор по итогам закупки. В случае расхождения сведений о цене, указанной в соответствующем поле экранной формы заявки электронной площадки и сведений о цене, указанных в документах, содержащихся в загруженном файле, для автоматического формирования протоколов процедуры принимаются сведения о цене, указанные в соответствующем поле формы заявки на электронной площадке.

По итогам сопоставления ценовых предложений участников закупки, допущенных к участию в запросе котировок в электронной форме, оформляется протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок (вторая часть) с указанием сведений, предусмотренных Положением. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок (вторая часть) подписывается электронной подписью уполномоченного лица Заказчика.

Приложение № 2

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

г. Серов «____» _________ 2025 года

На Ваш запрос котировок в электронной форме № ____________ на поставку_______________ для нужд ГАПОУ СО «Серовский политехнический техникум» по заявкам Заказчика (далее – запрос котировок в электронной форме):

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(наименование, сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты участника закупки (при их наличии), ОГРН, КПП, ОКПО)

ИНН _____________________________________________

(идентификационный номер налогоплательщика, учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника)

Согласен (участник закупки) осуществить поставку товара в соответствии с условиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и предоставляет следующее описание предлагаемого к поставке товара:

Участник закупки указывает в заявке все значения и характеристики товара и материалов, а также марку и производителя.

- Посмотреть таблицу с данными

Мы декларируем, что соответствуем единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПоложения о закупках товаров, работ, услуг ГАПОУ СО «Серовский политехнический техникум», п.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьДокументации о проведении запроса котировок в электронном виде № ______________.

В случае принятия нашей котировочной заявки, мы обязуемся поставить товар на условиях договора, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и подписать договор в установленные Заказчиком сроки.

Подача настоящей котировочной заявки означает, что участник закупки изучил извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (включая все приложения к нему), регламент электронной площадки, а также Положение о закупках товаров, работ, услуг ГАПОУ СО «Серовский политехнический техникум» и безоговорочно согласен с условиями участия в запросе котировок в электронной форме, содержащимися в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме (включая все приложения к нему) и Положении о закупках товаров, работ, услуг ГАПОУ СО «Серовский политехнический техникум».

___________________ ___________________ ________________

(должность) (подпись) (ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Документы (копии документов), подтверждающие принадлежность участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства.

ПРОЕКТ_ДОГОВОРА_НА_ПОСТАВКУ_пластика_для_3Д_принтера

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ___

г. Серов «___» _______2025 год

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Серовский политехнический техникум», в лице директора Бисерова Романа Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и,

_________________________________, в лице _______________________________, действующей на основании __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны,

в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и по результатам проведения в том числе Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О Закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «Серовский политехнический техникум» и протокола _____________ от ______ № __, заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «договор», о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику пластик для 3D принтера (далее по тексту – Товар), иные характеристики Товара, цены и стоимость указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему договору) и Спецификации (Приложение № 2 к настоящему договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Товар должен быть российского происхождения и/или происходящим из государства - члена Евразийского экономического союза и быть пригодным для целей, указанных в договоре, а также для целей, для которых товар такого рода обычно используется.
1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар, допущен к свободному обращению на территории Российской Федерации, свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена договора составляет: _______ рублей ____ копеек (сумма указывается прописью), в том числе НДС по налоговой ставке ______ (_____) в сумме __________ (сумма указывается прописью),
или
- ___________ (____________________) руб. __ коп., НДС не облагается на основании ст. 346.11 НК РФ, (если Продавец применяет упрощенную систему налогообложения).
Цена договора определяется на весь срок исполнения договора
При заключении и исполнении договора изменение цены договора (цены единицы Товара) не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Типовым положением о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденного приказом Департамента от 27.12.2019 № 198-ОД (далее – Типовое положение), положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «Серовский политехнический техникум», настоящим договором.
2.2. Цена договора включает в себя: стоимость Товара в полной комплектации, расходы, связанные с оформлением всех необходимых документов на Товар, транспортировкой Товара к месту установки, погрузочно-разгрузочными работами, а также оплату таможенных пошлин, налогов и сборов и иные обязательства, связанные с исполнением договора.
2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Валютой для установления цены договора и расчетов с Поставщиком является рубль Российской Федерации.
2.4. Источник финансирования: за счет средств за счет средств бюджета Свердловской области.
2.5. Аванс не предусмотрен.
2.6. Заказчик производит оплату поставленного Поставщиком Товара по цене единицы Товара, исходя из количества поставленного Товара, но в размере, не превышающем максимальное значение цены договора, указанном в пункте 2.1 договора. Такая оплата производится не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке Товара по договору.
2.7. Датой (днем) исполнения Заказчиком надлежащим образом обязательства по оплате является дата (день) списания денежных средств со счета Заказчика.
2.8. В течение 7 рабочих дней с даты оплаты Заказчиком Товара, поставленного в соответствии с договором, Поставщик представляет Заказчику Акт сверки взаимных расчетов (два экземпляра). Заказчик подписывает, заверяет печатью (при наличии) и возвращает один экземпляр Акта сверки взаимных расчетов Поставщику или предоставляет мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации в течение 10 рабочих дней с даты его получения.
2.9. В случае возникновения задолженности у какой-либо из Сторон по договору, данная Сторона обязуется перечислить сумму задолженности другой Стороне в течение 7 рабочих дней с даты подписания Акта сверки взаимных расчетов обеими Сторонами.
2.10. В случае, если поставка Товара по договору осуществляется в пользу третьего лица (Получателя), основанием для оплаты Заказчиком поставленного Товара (партии Товара) будет являться документ о приемке, подписанный таким Получателем, на основании счета.

ПОРЯДОК, СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Товар должен быть поставлен полностью до 25 октября 2025 года, в количестве и качестве, соответствующем Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему договору) и Спецификации (Приложение № 2 к настоящему договору).

3.1.1. Если Поставщик поставил меньшее количество Товара, чем определено в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему договору) и Спецификации (Приложение № 2 к настоящему договору), Заказчик вправе потребовать поставить недостающее количество Товара и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если поставка недостающего количества Товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.

3.1.2. Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем указанное в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему договору) и Спецификации (Приложение № 2 к настоящему договору), Заказчик незамедлительно извещает об этом Поставщика любым доступным способом.

Приемка излишнего количества Товара не осуществляется и принимается на ответственное хранение Заказчиком в порядке статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вывоз излишнего Товара осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика не позднее 2 двух рабочих дней со дня получения Поставщиком информации об указанном факте.

3.1.1. Поставщик по согласованию с Заказчиком может поставить Товар досрочно. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.

3.2. Место и время поставки:

• Российская Федерация, Свердловская область, г. Серов, ул. Февральской революции, д.7, по будним рабочим дням с 09:00 до 15:00 местного времени.

3.3. Поставщик осуществляет поставку Товара Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

3.4. Поставщик письменно по электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть уведомляет Заказчика не менее чем за 2 (два) рабочих дня о конкретной дате и времени поставки Товара.

При поставке товара в несогласованное время Заказчик, за простой транспорта доставившего Товар, ответственность не несет.

3.5. При поставке Товара Поставщик обязан на каждый Товар (партию Товара) предоставить Заказчику надлежащим образом оформленный пакет товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость Товара от изготовителя до Заказчика, включая:

 декларацию о соответствии (или сведения о декларации соответствия, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший) и (или) сертификат соответствия, заверенный держателем декларации (сертификата), либо органом по сертификации, либо нотариально (в случае, если Товар подлежит обязательному декларированию (сертификации);

 свидетельство о государственной регистрации (в случае, если Товар подлежит обязательной государственной регистрации на территории РФ);

• сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров (при необходимости);

 подтверждение, на даты подачи заявки и поставки Товара, номера реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, с информацией о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий), если в отношении закупаемого товара постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 установлены правила предоставления национального режима при осуществлении закупок и постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» установлены требования о совокупном количестве баллов (при необходимости);

• подтверждение, на даты подачи заявки и поставки Товара номера реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств — членов ЕАЭС, происхождения товаров, с информацией о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий), если в отношении закупаемого товара постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 установлены правила предоставления национального режима при осуществлении закупок и если решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2020 № 105 в отношении закупаемого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов (при необходимости);
• подтверждение номера реестровой записи из реестра российской радиоэлектронной продукции при необходимости ;

 ТОРГ 12, акт приема-передачи и иные документы.

3.5. Поставщик и/или его уполномоченный представитель передает Заказчику Товар, в месте поставки, указанном в п. 3.2 настоящего договора, а также осуществляет следующие мероприятия, связанные с поставкой Товара:

3.5.1. осуществляет доставку Товара до места поставки, указанного в договоре;

3.5.2. выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий;

3.5.3. осуществляет разгрузку Товара в помещение указанное представителем Заказчика;

3.6. Приемка поставленного Товара, в момент получения товара, осуществляется Заказчиком в месте доставки и включает в себя:

а) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями договора;

б) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

в) проверку наличия необходимых документов (копий документов), предусмотренных п. 3.5 настоящего договора;

г) проверку по количеству, комплектности, ассортименту и целостности поставленного Товара.

д) подписание уполномоченными представителями Сторон товарной накладной форма ТОРГ-12, в подтверждение приема-передачи Товара по количеству.

3.8. В течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Поставщика документов, указанных в пункте 3.5 договора, Заказчик обязан провести приемку поставленного Товара по качеству и оформить ее результат путем подписания документов о приемке либо направить Поставщику в те же сроки мотивированный отказ от подписания указанных документов.

3.9. Для проверки соответствия поставленного Товара условиям договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.10. Заказчик вправе при приемке поставленного Товара осуществлять фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) такой приемки в части его соответствия условиям договора в присутствии представителя Поставщика.

3.11. Заказчик вправе для приемки поставленного Товара создать приемочную комиссию, которая состоит из 3 (трех) человек.

3.12. В случае обнаружения недостатков в количестве/качестве или документальном подтверждении установленного национального режима на поставленный Товар, Заказчик извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика извещение о недостатках в количестве/качестве поставленного Товара направляется Поставщику в порядке, предусмотренном главой 12 настоящего договора.

3.13. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком и не компенсируется Заказчиком.

3.14. Обо всех нарушениях условий договора о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке Товара Заказчик извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку.

В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика извещение о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по адресу электронной почты, указанному в договоре.

3.15. Поставщик в установленный в извещении о неисполнении или ненадлежащем исполнении договора срок обязан восполнить недопоставку, произвести замену некачественного Товара либо безвозмездно устранить выявленные недостатки.

Порядок и срок оформления приемки и сдачи Товара после устранения недостатков аналогичен порядку приемки и сдачи Товара, указанному в настоящем разделе.

3.16. Если ненадлежащее качество поставленного Товара обнаружено после приемки на этапах хранения (эксплуатации) или в процессе подготовки к использованию, а также в течение остаточного срока годности, гарантийного срока, Заказчик обязан незамедлительно уведомить Поставщика о данном факте в порядке, предусмотренном п. 3.14 договора.

Поставщик обязан прибыть для составления Акта о выявленных недостатках Товара не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента направления Заказчиком уведомления.

В течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Акта о выявленных недостатках Товара, Поставщик обязан заменить Товар либо безвозмездно устранить недостатки Товара ненадлежащего качества.

В случае неявки Поставщика (его представителя) в установленный срок для составления и подписания Акта о выявленных недостатках Товара, Заказчик вправе составить Акт о выявленных недостатках Товара в одностороннем порядке и направить его в адрес Поставщика.

3.17. Если Поставщик в установленный срок не заменит поставленный Товар ненадлежащего качества либо безвозмездно не устранит недостатки Товара, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами или с помощью третьих лиц и предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков Товара и обязан взыскать неустойку в соответствии с положениями договора и принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.

3.18. Заказчик вправе осуществить приемку Товара по количеству и качеству в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно– 13 технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965 г. № П–6), Инструкцией о порядке приемки продукции производственно–технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утверждена постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25.04.1966 г. № П–7).

3.19. Отказ Заказчика от принятия Товара, не соответствующего характеристикам, указанным в Спецификации товара, не освобождает Поставщика от выполнения обязательств относящейся к ответственности по настоящему Договору.

Возврат, замена Товара, несоответствующего требованиям Договора в том числе, по своему качеству, не освобождает Поставщика от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по поставке Товара в сроки, предусмотренные договором.

3.20. Некачественный, либо не соответствующий требованиям настоящего Договора Товар, считается не поставленным.

3.21. Риск случайной гибели или утраты товара возлагается на Поставщика до момента его передачи Заказчику, подписания Сторонами товарораспорядительных документов и акта приема-передачи товара.

3.22. По итогам приемки Товара при отсутствии претензий Заказчика относительно качества и других характеристик товара, на основании надлежащим образом оформленных акта приема – передачи товара, накладной, счета/счета-фактуры, выставленных Поставщиком, Заказчик подписывает акт приема – передачи товара.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Требования к качеству Товара.

4.1.1. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшем в употреблении, в доработке, ремонте, в том числе не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, должен быть не ранее 2024 года выпуска).

4.1.2. Товар должен соответствовать экологическим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

4.1.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим договором, а также в соответствии с техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

4.2. Гарантийные обязательства.

4.2.1. Гарантия Поставщика на Товар: 2 (два) года с момента подписания заказчиком документов о приемке. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие его части.

4.2.2. Наличие гарантии на Товар удостоверяется подписанием Поставщиком настоящего договора.

4.2.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в Товаре или комплектующих к нему (при наличии), или заменить Товар или комплектующие к нему, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком Правил эксплуатации Товара.

Устранение недостатков Товара или его замена производится в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты письменного уведомления Поставщика о выявлении таких недостатков.

4.2.4. В случае устранения недостатков в Товаре в период гарантийного срока эксплуатации этот срок продлевается на время, в течение которого Товар не использовался из-за обнаружения недостатков. При замене Товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

4.2.5. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки Товара надлежащего качества в порядке, установленном в разделе 3 настоящего договора.

4.2.6. Датой исполнения обязательств Поставщика по договору по гарантии на Товар считается дата окончания гарантийного срока.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. Требовать от Поставщика исполнения обязательств, предусмотренных договором, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

5.1.2. Досрочно принять и оплатить Товар.

5.1.3. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка (использование) Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в договор.

5.1.4. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

5.1.5. Направить Товар на экспертизу, в том числе лабораторные испытания с целью проверки его качества. В случае если будет установлено ненадлежащее качество Товара, все расходы на проведение вышеуказанных экспертизы и лабораторных испытаний возлагаются на Поставщика.

5.1.6. Не принимать Товар ненадлежащего качества.

5.1.7. Запрашивать у Поставщика информацию о Товаре, о ходе и стадии исполнения обязательств Поставщика по договору.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставляемый по договору Товар в соответствии с условиями договора.

5.2.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, направлять Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации, запрашивать у Поставщика информацию о Товаре и о ходе, стадии исполнения обязательств Поставщика по договору.

5.2.4. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями договора.

5.2.5. Назначить ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по договору. Указанная информация должна содержаться в договоре на момент его заключения.

Ответственным лицом для оперативного решения текущих вопросов для исполнения условий настоящего договора со стороны Заказчика: завхоз, Непомнящих Дмитрий Анатольевич, конт. телефон. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В случае замены ответственного лица в течение 1 (одного) рабочего дня с момента замены передать Поставщику информацию о новом ответственном лице путем направления информации на электронную почту Поставщика указанную в разделе 12, 13 настоящего договора.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. При условии надлежащей поставки требовать подписания в соответствии с условиями договора Заказчиком документа о приемке Товара по договору (отдельному этапу договора) (далее – документ о приемке).

5.3.2. Требовать приемки и своевременной оплаты Товара в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором.

5.3.3. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.

5.3.4. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках договора

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1 Поставить Товар в порядке, в количестве, в срок, на условиях, предусмотренных договором.

5.4.2. Обеспечить соответствие поставленного Товара предъявляемым к ним требованиям, указанным в договоре, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и договором.

5.4.3. Обеспечить поставку Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего договора, в том числе обеспечить контроль за условиями транспортировки, исключающими загрязнение и его порчу, соблюдению температурно-влажностных условий хранения в соответствии с нормативными требованиями, а также контроль за поставкой скоропортящегося Товара в вышеуказанной части.

5.4.4. В соответствии с условиями договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные договором, результаты отдельного этапа исполнения договора в случае их установления в договоре. Срок предоставления указанной информации составляет 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса Заказчика.

5.4.7. Назначить ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по договору. Указанная информация должна содержаться в договоре на момент его заключения.

Ответственным лицом для оперативного решения текущих вопросов для исполнения условий настоящего договора со стороны Поставщика: _______________________(ФИО) _____________конт. номер телефона___________.

В случае замены ответственного лица в течение 1 (одного) рабочего дня с момента замены передать Поставщику информацию о новом ответственном лице путем направления информации на электронную почту Заказчика указанную в главах 12,13 настоящего договора.

5.4.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа определяется договором в порядке, установленном положением о закупке, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.3.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере: 10 процентов цены договора (этапа).

7.4. В случае заключения договора с участником закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам осуществления закупки с особенностями участия, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352, в договоре устанавливается штраф в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. В этом случае штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.

7.5. В случае заключения договора посредством проведении электронного аукциона, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных положением о закупке), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном положением о закупке, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора: 10 процентов начальной (максимальной) цены договора;

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора: 10 процентов цены договора.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одной) тысячи рублей.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7..9. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.10. Поставщик (подрядчик, исполнитель) несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.11. За неисполнение условия о привлечении к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства поставщик (подрядчик, исполнитель) несет ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема привлечения, установленного договором.

7.12. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от поставщика (подрядчика, исполнителя) об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

7.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

7.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.15. Поставщик (подрядчик, исполнитель) возмещает убытки, понесенные заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по договору.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон договора, обстоятельства.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации (сертификат Торговопромышленной палаты). Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на той Стороне договора, которая не выполнила свои обязательства по договору.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по 31.12.2025 г., а в части осуществления гарантийных обязательств и ответственности Сторон, предусмотренной разделами 4, 7 настоящего договора, до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

9.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор, а также его расторжение возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.4. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

9.5. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, характеристики которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками, указанными в договоре.

При этом не допускается замена страны (стран) происхождения Товара, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранного Товара поставляется российский Товар, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) такого Товара не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам Товару, указанному в договоре.

9.6. Все возможные споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, решаются путем переговоров Сторон. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий, в порядке, предусмотренном договором. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семи) рабочих дней с момента их получения. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области.

9.7. Стороны обязуются предоставлять друг другу сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.

9.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.9. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание

Приложение № 2 – Спецификация товара

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 10.1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 10.1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА

Поставщик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в настоящем раздела, и это повлечет предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

Поставщик также обязуется уплатить штрафную неустойку в сумме налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного Заказчиком в бюджет на основании решений налогового органа о доначислении налога, в том числе об отказе в применении налоговых вычетов по НДС.

Поставщик в соответствии со статьей 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в настоящем разделе. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщик возместить имущественные потери и уплатить штрафную неустойку.

12. УВЕДОМЛЕНИЯ

12.1 Стороны настоящего договора обязуются производить обмен юридически значимыми сообщениями (далее - «сообщения»), определенными ст. 165.1 ГК РФ, через электронную почту по следующим адресам:

Для Поставщика:

- адрес электронной почты: _________________________________________

Для Заказчика:

- адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

12.2. Стороны по выбору обмениваются сообщениями посредством почтовой, электронной (с использованием официального электронного почтового ящика, указанного в договоре) связи и/или направляют сообщения почтой, передают лично по приведенным в главе 13 настоящего договора адресам.

12.3. Юридически значимое сообщение, отправленное посредством почтовой связи, отправляется ценным письмом с описью вложения. Стороны договорились, что юридически значимое сообщение считается доставленным по истечении 3 (трех) рабочих дней с момента доставки в отделение почтовой связи адресата.

Юридически значимое сообщение, отправленное электронной связью считается доставленным с момента направления на официальный электронный почтовый ящик, указанный в договоре.

12.4. Юридически значимое сообщение считается доставленным и в иных случаях, если оно поступило Стороне, которой оно было направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

12.5. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях.

12.6. Стороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным почтовым ящикам. Стороны презюмируют, что именно Сторона, с чьего электронной почтового ящика направлено сообщение, его направила.

12.7. В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в настоящем разделе, Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения направить другой Стороне дополнительное соглашение о внесении изменений в договор с указанием новых реквизитов.

12.8. На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у другой Стороны актуальной информации, включая информацию об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия возникшими при условии доставки сообщений по предыдущему доведенному до отправителя адресу получателя.

12.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Исполнителем или Заказчиком условий договора, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

технические (качественные) характеристики поставляемого товара:

(заполнить)

_

Примечание:

Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по договору отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору от «__» __________ 202_

№ _______

СПЕЦИФИКАЦИЯ (оформить)

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: Цена договора составляет: _________ (________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке ______ (_____) в сумме __________ (сумма указывается прописью),

или

- ___________ (____________________) руб. __ коп., НДС не облагается на основании ст. 346.11 НК РФ, (если Продавец применяет упрощенную систему налогообложения).

- Посмотреть таблицу с данными