Тендер - Наборы реагентов №314851619

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• т.з..doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть19 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):-
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 16.10.2025 по 24.10.2025Место предоставления документации:на сайтеПорядок предоставления документации:бесплатноОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

ЗАЯВКА

Предмет договора: поставка наборов реагентов для проведения лабораторных исследований методом ПЦР (набор реагентов АмплиСенс® Poliovirus-FL) – 20 наборов.

Стоимость договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 коп..

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА:

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки: ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве г. Москва, Графский переулок, д.4, к.2,3,4; доставка транспортом поставщика.

Сроки (периоды) поставки: по запросу лаборатории в течение 5 дней, но не позднее 30 ноября 2025г.

Требования заказчика к порядку и условиям оплаты: цена включает НДС и расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Основные требования к Участнику размещения заказа: предоставление паспортов и регистрационных удостоверений на тест-системы; остаточные сроки хранения при поставке наборов реагентов – не менее 6 месяцев.

Срок действия договора: до 30 ноября 2025г.

Зав. отделением вирусологии МБЛ М.С. Ярмольская

Образец_котировочной_заявки

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Приложение № 1

к договору №_________ от «___» ________ 20___ г

котировочная заявка

(котировка цен)

«___»____________20____ г.

Кому: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»

Заявитель: ___________________________

( наименование организации)

Юридический адрес: _____________________________

Почтовый адрес: _____________________________

Телефон: ____________ E-mail:________

ИНН/КПП____________________________ ОГРН ____________________

ОКПО _________________ ОКТМО __________________ ОКОПФ _________________

Дата постановки на налоговый учет ______________________

_________________________________________________________

Банковские реквизиты

Контактное лицо (Ф.И.О.) _______________ телефон:________ E-mail:________

Уважаемые господа!

___________________________________________ направляет настоящую заявку на участие в запросе котировок № ______________ от «__» _________ 202__ г ________________ (наименование предмета запроса котировок), и предлагаем заключить Договор на общую сумму:

- Посмотреть таблицу с данными

1 Для участников, находящихся на упрощенной системе налогообложения (не являющихся плательщиками НДС) указывается итоговая сумма по строке 1, строка 2,3 не заполняется.

на следующих условиях:

Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ:

Сроки поставки товара, оказания услуг, выполнения работ: ___________________ 20___ г.

Сведения о включённых или не включенных в цену расходах:

Порядок оплаты:

Мы обязуемся в случае принятия нашей заявки поставить товар и(или) выполнить работы и(или) оказать услуги в срок в соответствии с предложенными нами условиями.

Описание предполагаемых к поставке оборудования, изделий, запасных частей, материалов и т.д. (Товар) 2 :

2 Раздел заполняется в случае поставки Товара или выполнения работ (оказания услуг) с применением изделий и материалов (Товара).

Мы _____________________________________ ознакомлены с материалами
(наименование участника)
извещения о запросе котировок, влияющими на стоимость поставляемых изделий и материалов (Товаров).

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе котировок информации.

В случае если мы будем признаны победителями запроса котировок, то берем на себя обязательства подписать договор с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве». Мы извещены о включении сведений в Реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего отказа или уклонения от заключения договора.

Спецификация поставляемых изделий и материалов (Товаров):

- Посмотреть таблицу с данными

3 Примечание к Спецификации поставляемых изделий и материалов (Товаров):

а) Заполняя Спецификацию, участник указывает конкретные показатели и характеристики предлагаемого им к поставке изделий и материалов (Товаров), соответствующие требованиям Технического задания, товарный знак предлагаемого для поставки товара (при его отсутствии – наименование производителя товара) и наименование страны происхождения товара, предлагаемого участником к поставке.

б) Сведения, которые содержатся в заявке участника, не должны допускать двусмысленных толкований. Предложение участника (сведения о предлагаемом Товаре не должно содержать двойных и(или) неоднозначных предложений. В заявке на участие в запросе котировок, описание Товара, предлагаемого к поставке участником не должно содержать следующих слов и обозначений:

- не более (участник указывает в своей заявке любое конкретное значение, которое меньше или равно значению, указанному в Техническом задании;

- не менее (участник указывает в своей заявке любое конкретное значение, которое больше или равно значению, указанному в Техническом задании;

в) В случае, если в Техническом задании техническая характеристика (или параметр) указан как диапазон со словами «от ….. до….», участник указывает в своей заявке любое конкретное значение в пределах указанного в Техническом задании диапазона, включая крайние значения.

г) В случае, если техническая характеристика (или показатель) указана как конкретное значение (без использования слов «не менее», «не более», «от», «до» и т.п.), это означает, что такой технической характеристике (показателю) будет соответствовать только указанное неизменное значение.

д) В случае если техническая характеристика указана без цифровых значений, а как словесное описание эксплуатационных, конструктивных, функциональных свойств и особенностей товара, участник указывает такую техническую характеристику в соответствии с описанием в Техническом задании, подтверждая соответствие предлагаемого товара, требованиям Заказчика.

е) В случае, если значение технической характеристики или параметра в техническом задании обозначено словом «наличие», участник, указывая слово «наличие» в своей заявке подтверждает то, что предлагаемый им товар обладает данной технической характеристикой или параметром.

ж) Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого Товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара, указанного на участие в запросе котировок, несёт участник закупки.

з) Неуказание всех показателей товара, неуказание показателей в отношении каждого наименования товара, неуказание значений показателей товара, неуказание значений показателей товара в тех единицах измерения, в которых Заказчиком установлены требования к товару в Извещение о проведении запроса котировок, может расцениваться как несоответствие информации, представленной в составе заявки требованиям Извещения о проведении запроса котировок и может повлечь отказ в допуске к участию в запросе котировок.

Мы подтверждаем соответствие требованиям, установленным в извещении, а именно:

а) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом закупки;

б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

г) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанный недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

д) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

e) отсутствие привлечения участника закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке;

ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

з) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика или член комиссии состоит в браке с физическим лицом, являющимся выгодоприобретателем, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и др.), членом коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иным органом управления юридического лица - участника закупки, с физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, - участником закупки либо является близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой), усыновителем или усыновленным указанного физического лица;

и) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Законом №223-ФЗ;

к) отсутствие сведений об участнике закупки, в том числе об учредителе, о члене коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

л) участник закупки не является оффшорной компанией;

м) участник закупки не является инагентом;

_________________ ____________________ ___________________

(должность) (подпись, печать) (расшифровка подписи)

Дополнительные требования к составу заявки участника запроса котировок

Заявка участника запроса котировок также должна содержать следующие документы:

- копию решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника закупки без доверенности.

- в случае если от имени Участника закупки действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Информация об установлении приоритета товарам российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства:

I. Запрет поставки товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), по перечню согласно приложению N 1 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875, а также закупок в рамках государственного оборонного заказа для выполнения мероприятий государственных программ Российской Федерации, государственной программы вооружения, иных мероприятий в рамках государственного оборонного заказа товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

II. Ограничение поставки товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875,

III. Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) в соответствии с требованиями, указанными в Постановлении Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875.

• НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМ ОБРАЗЦОМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ДЛЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА НА ОСНОВАНИИ П. 18.3.1. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»

проект_договора_наб_фбуз (ПРОЕКТ) Договор № ___

г. Москва «__» ________202__ г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Молдованова Владимира Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе в дальнейшем «Стороны», а каждый в отдельности «Сторона», на основании решения Единой комиссии (протокол №_________ от _________ г. Приложение №2) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется поставить наборы реагентов (далее – Товар) в соответствии котировочной заявкой Поставщика (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять поставленный товар и оплатить его по ценам, указанным в Договоре.

Наименование, количество, сроки и время поставки каждой поставляемой партии Товара определяются в письменных заявках Заказчика, подписанных правомочным лицом.

1.3. Предметом Договора является поставка товара Заказчику по адресу: г. Москва, Графский переулок, д. 4, корп. 2, 3, 4.

Цена договора и порядок оплаты

Общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет _______ (________) рублей ___ копеек,

1 ВАРИАНТ:

в т.ч. НДС 20 % ______ (_______) руб. ___ коп.

2 ВАРИАНТ:

без НДС на основании Уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения в соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.2. Цена единицы Товара, указанная в котировочной заявке (Приложение №1), является фиксированной и изменению в течение всего срока действия настоящего Договора не подлежит.

2.3. Оплата Товара Заказчиком производится на основании товарной накладной, выставленной Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней после принятия Товара Заказчиком.

2.4. Обязанность Заказчика по осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Заказчика.

2.5. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения. В цену настоящего Договора включены все расходы Поставщика, в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие обязательные платежи, а также расходы на упаковку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.6. Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема оказываемых услуг.

2.7. Источник финансирования настоящего Договора – внебюджетные средства.

2.8. Оплата по настоящему Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.9. Выплата авансового платежа не предусмотрена.

2.10. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

Качество Товара, гарантии, упаковка и маркировки.

3.1. Качество Товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявляемым к Товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации.

3.2. Срок годности Товара должен быть не менее 12 месяцев с даты поставки Товара.

3.3. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт иной документ, содержащий все существенные технические характеристики Товара на русском языке, инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке, сертификат качества и т.п.), предусмотренные законом или иным правовым актом, и подтверждающие соответствие Товара требованиям Договора, государственным стандартам Российской Федерации, техническим условиям, регламентам и иным нормативным правовым актам, которые устанавливают требования к Товару или условиям его производства.

3.4. Тара и упаковка Товара должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним действующими нормативами и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, загрузке-разгрузке, хранении в условиях действующих климатических условий (дождь, снег, град, пониженные и высокие температуры и т.д.).

3.5. Упаковку и маркировку обеспечивает Поставщик.

3.6. Товар с нарушенной упаковкой Заказчиком не принимается.

4. Условия поставки и приемка товар.

4.1. Сроки поставки Товара: до 30 ноября 2025 г.

4.2. Товар поставляется на склад Заказчика по адресу: г. Москва, Графский переулок, д. 4, корп. 2, 3, 4.

4.3. Поставщик оформляет передачу Товара Заказчику с предоставлением товарной накладной, счета-фактуры и документов, указанных в пункте 3.3. Договора.

4.4. Передачу Товара осуществляет уполномоченный представитель Поставщика, имеющий право подписи товарно-сопроводительных документов и контроля комплектности, качества и ассортимента Товара.

4.5. Приемка и проверка товара на соответствие требованиям, установленным в Договоре, производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи товара.

4.6. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика товара, направляет Поставщику подписанную товарную накладную или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

4.7. Стороны пришли к соглашению, что, если в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения товара, Заказчик не представил Поставщику нарочным, заказным почтовым отправлением или иным способом, мотивированные отказа, то товар считается принятыми Заказчиком.

4.8. Переход права собственности на Товар, поставленный в соответствии с настоящим Договором, от Поставщика к Заказчику происходит в момент подписания Сторонами товарной накладной. С даты подписания товарной накладной все риски случайной гибели, утраты, повреждения Товара переходят к Заказчику.

5. Ответственность сторон.

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

5.2. Невыполнение Поставщиком условий технического задания или календарного плана выполнения работ, оказания услуг является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего Договора или расторжения Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора.

5.3. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пеней.

5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором), Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1011.

5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения Поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 процента от цены Договора, но не менее 1 000,00 рублей и не более 5 000,00 рублей.

5.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере ____ (_____) ___ коп., что составляет 10 % от цены Договора.

5.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в Договоре таких обязательств), Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

5.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

5.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик выплачивает Поставщику штраф в размере1000 (одна тысяча) рублей.

5.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.

5.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.

5.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.16. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.17. В случае просрочки со стороны Поставщика исполнения настоящего Договора на срок более чем один месяц, в том числе по отдельным этапам оказания услуг, Заказчик имеет право обратиться к Поставщику с предложением о расторжении Договора, возврате уплаченной суммы аванса и уплате штрафных санкций, а при несогласии Поставщика – обратиться в суд с соответствующим иском.

5.18. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

5.19. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, оплата по Договору осуществляется на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору за вычетом штрафа, пени, предусмотренных настоящим Договором. В таком случае, исполнение обязательства Поставщика по Договору по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджетов бюджетной системы РФ возлагается на Заказчика.

6. Срок действия Договора.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств сторон.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора одной из Сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, в том числе решения органов государственной власти.

7.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана в течение 3 (трех) дней в письменном виде известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия выше указанных обстоятельств.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более одного месяца, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением условий Договора, разрешаются путем переговоров. В случае отсутствия взаимной договоренности, рассмотрение спора передается в Арбитражный суд города Москвы.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор подлежит обязательной регистрации в «Реестре договоров» (далее Реестр). Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они выполнены в письменной форме, подписаны сторонами и зарегистрированы в Реестре.

9.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.

9.3. По окончании срока действия Договора Стороны при необходимости обязуются заключить дополнительное соглашение об исполнении обязательств по Договору.

9.4. Договор подписан в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны и составляет ____ листов, включая следующие Приложения:

Приложение № 1 Копия котировочной заявки Поставщика.

Приложение № 2 Копия протокола Единой комиссии

10. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными