Тендер - набор химических реактивов №317045368

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть68 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Новосибирская облМесто поставки (адрес):Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Революции, д.31 Обоснование_НМЦ_ХИМИЯ_25 - Посмотреть таблицу с даннымиИЗВЕЩЕНИЕ,_ДОКУМЕНТАЦИЯ_у_ЕП_ХИМИЯ_25_

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

в закупке применяется ограничение в соответствии с ПП РФ 1875

1) способ осуществления закупки - закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия № 10» (МАОУ Гимназия № 10); Россия, Новосибирская обл.,г. Новосибирск, ул. Революции, д.31;▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Новосибирск, ул. Революции, д.31; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЯрославцев Глеб Юрьевич

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 настоящего Федерального закона (при необходимости) – поставка наборов химических реактивов. Содержание, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики предмета закупки (при необходимости), установлены в прилагаемом к документации проекте договора, являющимся неотъемлемой часть документации закупки

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги - Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Революции, д.31

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора – цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (Сто пятьдесят шесть тысяч шестьсот руб. 00 коп.), в том числе НДС 5%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,58 руб. (Семь тысяч четыреста двадцать восемь руб. 58 коп.).

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа – документация размещена в Единой информационной системе (https://zakupki.gov.ru/), порядок предоставления и срок не установлены

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке и порядок подведения итогов конкурентной закупки - не установлены

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

в закупке применяется ограничение в соответствии с ПП РФ 1875

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика - Содержание, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики предмета закупки (при необходимости), установлены в прилагаемом к документации проекте договора, являющимся неотъемлемой часть документации закупки

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке - не установлены

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик - не установлены

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги - город Новосибирск, ул. Революции, д.31;

Сроки поставки по настоящему Договору:

-с момента подписания договора по 30.11.2025 года

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора – цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,03 руб. (Сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот сорок три руб. 03 коп.), НДС не облагается на основании ст.346.13 главы 26.2 НК РФ.

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги – в безналичной форме; Оплата производится на основании предоставленных и подписанных сторонами товарных накладных (либо УПД), в безналичном порядке в форме платежного поручения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный товар в течение 7 рабочих дней с момента сторонами подписания товарной накладной (либо УПД).

7) обоснование цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей – цена договора определена методом сопоставления рыночных цен.

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке и порядок подведения итогов такой закупки - не установлены

9) требования к участникам такой закупки – не установлены

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии - не установлены

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке - не установлены

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки - не установлены

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке - не установлены

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке - не установлены

15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ - не установлены

16) Приложения, которые являются неотъемлемой частью документации:

а) Проект договора

ПРОЕКТ_Спецификация_ХИМИЯ_25

Приложение 1 к договору №2025. от ___.11. 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Всего:

- Посмотреть таблицу с даннымиПРОЕКТ_Договор_ХИМИЯ_25

Договор № 2025.

г. Новосибирск .11.2025 г

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия № 10» (МАОУ Гимназия № 10), в лице директора Безмельницыной Юлии Валерьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» и, , в лице , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», при совместном упоминании «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных нормативных правовых актов, заключили настоящий договор на следующих условиях:

1. Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется поставить товар: набор химических реактивов (далее – Товар) Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить поставленный товар.

1.2. Ассортимент и цена поставляемого Товара определяется Приложением 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Право собственности на продукцию переходит Заказчику с момента приема продукции.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. оплатить товар в порядке, сроки и на условиях, оговоренных договором.

2.1.2. осмотреть товар на месте его передачи и осуществить в соответствии с разделом 3 договора действия по принятию товара, поставленного по договору.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Заказчик или его уполномоченные представители имеют право при приемке товара осуществлять контроль товара для проверки его соответствия указанным в Договоре параметрам без каких-либо дополнительных расходов со стороны Заказчика.

2.3. Поставщик обязан:

2.3.1. своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями договора.

2.3.2. передать товар соответствующий требованиям законодательства РФ на данную продукцию и одновременно с поставкой товара передать подтверждающие соответствие этим требованиям копии сертификатов. Копии должны быть заверены подписью уполномоченного представителя Поставщика и печатью Поставщика.

2.3.3. предоставить на переданный товар гарантию качества в соответствии с разделом 9 настоящего договора.

2.3.4. обеспечить надлежащую упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки.

2.3.5. поставить товары в соответствии с разделом 8 настоящего договора.

2.3.6. доставить и передать товар непосредственно Заказчику по месту поставки.

Место поставки: Россия, город Новосибирск, ул. Революции, дом 31.

Поставщик обязуется доставить товар своими средствами и силами. Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Доставка товара, в том числе погрузочно-разгрузочные работы, осуществляется силами и за счет Поставщика, без дополнительной оплаты.

2.3.7. одновременно с поставкой товара передать Заказчику сопроводительные документы: товарная накладная.

2.3.8. предоставить Заказчику сведения о Ф.И.О., номере телефона, факса лица, ответственного за надлежащее исполнение данного договора.

2.3.9. В случае отказа Заказчика от переданного Поставщиком товара или части товара, Поставщик обязан вывезти товар в течение 5 (пяти) дней с момента направления ему извещения об отказе от товаров. Если Поставщик не вывезет товар в указанный срок, Заказчик вправе реализовать товар или возвратить его Поставщику в соответствии со статьей 514 Гражданского кодекса РФ.

2.4. Поставщик имеет право:

2.4.1. требовать оплаты поставленного товара в соответствии с условиями договора

2.4.2. направить своего представителя для участия в процедуре (в соответствии с разделом 4 настоящего договора) приёмки товара Заказчиком

2.4.3. В случае передачи товаров ненадлежащего качества (не соответствующих требованиям раздела 3 настоящего договора) либо требований к комплектности товара Поставщик имеет право в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента извещения его об этом Заказчиком заменить этот товар на товар надлежащего качества, доукомплектовать переданный товар. Если Поставщик осуществил замену товара, доукомплектовал его в указанный срок, то он не считается нарушившим условия настоящего контракта о качестве и комплектности товара.

3. Качество товара

3.1. Товар должен быть пригодным для его обычного использования.

3.2. Качество товара должно соответствовать требованиям законодательства РФ на данную продукцию и подтверждаться сертификатами.

3.3. Поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика или третьих лиц), не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

4. Порядок приёмки товара

4.1. Приемка товара осуществляется уполномоченными Заказчиком лицами.

4.2. При приемке товара проводится проверка соответствия переданного товара товару, указанному в товарной накладной, представленной Поставщиком.

4.3. Принятый по товарной накладной товар осматривается и проверяется в течение двух рабочих дней, следующих за днём доставки товара.

Проверка проводится на предмет:

- соответствия товара, переданного Поставщиком, требованиям, установленным в заявке Заказчика, спецификации (Приложение 1) и разделе 3 настоящего договора, в том числе по

- количеству, наименованиям и характеристикам;

- наличию документов, подтверждающих качество и безопасность товара

4.4. После проведенной проверки товара подписывается товарная накладная, при условии отсутствия претензий к товару.

4.5. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено, что товар не отвечает требованиям, указанным в спецификации (Приложение 1) или разделе 3 настоящего договора, Заказчик может в тот же день, уведомив Поставщика в письменном виде и/или по телефону, отказаться от такого товара, и Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан заменить его товаром, соответствующими требованиям, установленным в настоящем договоре.

4.6. При обнаружении недопоставки товара по количеству Заказчик вправе в этот же день в письменном виде и/или по телефону(факсу) потребовать от Поставщика поставить недостающее количество товара. В этом случае Поставщик обязан за свой счет допоставить товар в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения требования от Заказчика.

4.7. Если Поставщик осуществил замену, допоставил товар в указанный в п.п. 4.6. или 4.7. срок, то он не считается нарушившим условия настоящего контракта о качестве и комплектности товара.

4.8. Датой поставки считается дата подписания Сторонами товарной накладной.

4.9. Стороны установили, что документом о приемке товаров, предусмотренных договором, а также определяющим ненадлежащее исполнение или неисполнение Поставщиком своих обязательств по договору, является подписанная Сторонами товарная накладная содержащая сведения об исполнении обязательства Поставщиком, о принятых результатах исполнения договора и о сумме неустойки (в случае взыскания).

5. Ответственность сторон

5.1. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных договором, Заказчик уплачивает Поставщику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательства, предусмотренного договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная с дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком условий договора оплата поставки производится путем выплаты Поставщику суммы договора, уменьшенной на сумму неустойки.

Данная оплата производится на основании товарной накладной, содержащей сведения об исполнении обязательства Поставщиком, о принятых результатах исполнения договора и о сумме неустойки.

6.Цена поставки и сумма договора

6.1. Цена поставляемого товара по настоящему договору определена Приложение 1, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, и включает в себя: стоимость товара, НДС, расходы на перевозку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, фасовку, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей, прочие накладные расходы.

6.2. Общая сумма договора составляет

Источником финансирования исполнения договора являются средства бюджета города Новосибирска на 2025 года.

7. Формы, сроки и порядок оплаты

7.1.Оплата производится на основании предоставленных и подписанных сторонами товарных накладных (либо УПД), в безналичном порядке в форме платежного поручения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный товар в течение 7 рабочих дней с момента сторонами подписания товарной накладной (либо УПД).

8. Форма и срок поставки товара

8.1. Поставка товара осуществляется в срок: с даты подписания договора по 30.11.2025 года.

Поставка товара производится в рабочие дни Заказчика (понедельник-пятница; кроме праздничных и каникулярных дней).

Дата и время поставки предварительно согласовываются с представителем Заказчика по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Поставщик предоставляет на переданный товар гарантию качества в течение всего срока годности (срок годности не может составлять менее одного года) с момента передачи товара Заказчику (обязуется, что товары будут в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в пункте 3.2. настоящего договора, при надлежащем его использовании). Сроки гарантии на товар не могут быть меньше сроков, установленных законодательством, нормативными актами.

9.2. Вышедший из строя, при надлежащем его использовании, в течение гарантийного срока товар подлежит обмену на такой же или на товар с лучшими характеристиками в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления Поставщика о выходе из строя товара. Уведомление может быть осуществлено в том числе посредством телефонной связи.

9.3. Выполнение гарантийных обязательств должно осуществляться за счет средств Поставщика.

10. Расторжение договора

10.1. Расторжение настоящего договора допускается в одностороннем порядке, по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

10.2 Стороны имеют право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее, чем за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты расторжения Договора. Одностороннее расторжение договора не освобождает стороны от оплаты поставленного товара, поставки уже оплаченного товара и исполнения гарантийных обязательств.

11. Прочие условия

11.1.Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами.

11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

12. Срок действия договора

12.1. Настоящий договор вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует по 31.12.2025 г.

13. Разрешение споров. Арбитраж

13.1.В случае возникновения между Заказчиком и Поставщиком любых споров или разногласий, связанных с настоящим договором или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

13.2.Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Настоящий договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Особые условия

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

Приложение 1.

15. Адреса и платежные реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными