Тендер - Набор моющих и чистящих средств №307375138

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть38 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Акт_приемки_товаров__работ__услуг__ф._▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_ - Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_-_чист-моющие

Договор

на поставку товара №223ЕП/ __________

г. Альметьевск «____» ____ 2025г.

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти» (ГАОУ ВО АГТУ ВШН), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице первого проректора Василенко Юрия Валерьевича, действующего на основании МЧД №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 14.07.2025г. с одной стороны, и ______________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего(-ей) на основании _________________________ * , с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с ФЗ-223 «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», п.п. 1 п.3 ст 49 раздела 8 «Положения о закупке товаров (работ, услуг) для нужд ГАОУ ВО АГТУ ВШН» и по итогам запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru (протокол №ВР_________-TR от __.___. _____г.) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Набор моющих и чистящих средств (далее – товар), указанный в спецификации (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Наименование, количество, принадлежности Товара, а также иные условия определены Сторонами в спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1 к Договору).
1.3. Срок поставки: в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения Договора.
1.4. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Советская, д. 186а, помещ. 1003. Поставка включает в себя доставку и разгрузку Товара.

СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Все платежи по Договору должны совершаться в российских рублях.
2.2. Стоимость Товара, поставка которого предусмотрена Договором, составляет _____________ (прописью) рублей __ копеек, , в том числе НДС - ___%, (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС вместо слов «…, в том числе НДС - ___%, что составляет _______________ (_________) рублей __ копеек» необходимо указать: НДС не облагается).
В указанную цену включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением условий настоящего Договора, в том числе, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Аванс не предусмотрен.
2.4. Финансирование и оплата закупки осуществляется из внебюджетного источника финансирования по экономической статье, предусмотренной для данного вида затрат в соответствии с нормативными правовыми актами по классификации.
2.6. В случае начисления Заказчиком Поставщиком штрафа и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором, в том числе, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер штрафа и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета штрафа и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщиком по Договору. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщиком.
2.7. Оплата Товара, указанного в п. 1.1. Договора, производится по факту поставки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной и/или универсально-передаточного документа.

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН И ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Произвести поставку Товара надлежащего качества на условиях настоящего Договора с приложением соответствующих документов, относящихся к Товару, а также принадлежностей Товара.
3.1.2. Обеспечить следующие требования к Товару:
3.1.2.1. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства);
3.1.2.2. Товар должен быть в упаковке, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке.
Если в установленном законом порядке предусмотрены обязательные требования к таре и (или) упаковке, то Поставщик обязан передать Покупателю товар в таре и (или) упаковке, соответствующих этим обязательным требованиям. Маркировка товара должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и содержать следующую информацию: наименование товара, наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, дата выпуска и гарантийный срок.
3.1.2.3. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.
3.1.3. Передать Заказчику Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
3.1.4. Передать Заказчику надлежаще оформленные документы: акт сдачи-приемки Товара, товарные накладные, составленные по форме в соответствии с законодательством, счета и счета-фактуры (при необходимости), иные сопроводительные документы на Товар, предусмотренные нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации (в случае установления законодательством требований к сопроводительной документации, содержащей характеристики, комплектность и иные сведения о товаре).
3.1.5. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора.
3.1.6. Исполнить условия Договора лично либо с привлечением третьих лиц. При этом, привлечение третьих лиц к выполнению обязательств, предусмотренных Договором, допускается исключительно по письменному согласованию с Заказчиком. Невыполнение третьими лицами обязательств перед Поставщиком не освобождает Поставщика от обязанности выполнения условий Договора.
3.1.7. Своими силами и за свой счет в течение гарантийного срока устранить недостатки (осуществить ремонт) Товара, являющиеся гарантийными случаями, в 10-дневный срок со дня получения письменного обращения Заказчика. В случае невозможности устранения недостатков либо возникновения таких недостатков два и более раз, Поставщик обязан в 10-дневный срок со дня обращения Заказчика заменить дефектный Товар на Товар надлежащего качества.
3.1.8. Поставщик обязан осуществить установку и подключение Товара (если поставляемый Товар требует установки и подключения).
3.2. Поставщик вправе:
3.2.2. Требовать от Заказчика приемки поставленного Товара.
3.2.3. Требовать от Заказчика оплаты поставленного Товара.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Принять поставленный Товар по акту сдачи-приемки Товара.
3.3.2. Обеспечить оплату поставленного Товара в порядке и сроки, определенные настоящим Договором.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Проверять в любое время ход и качество исполнения условий Договора.
3.4.2. Отказаться от оплаты в случае несоответствия поставленного Товара требованиям, установленным Договором.
3.5. Требования к Поставщику:
3.6. Поставщик гарантирует обеспечение отсутствия недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Если для какого-либо оборудования стандартные гарантийные сроки, установленнные производителем данного оборудования, превышают запрашиваемый гарантийный срок, то гарантийный срок на данное оборудование устанавливается продолжительностью не менее гарантийного срока, установленного производителем данного оборудования.
4.2. Гарантийное обслуживание оборудования должно производиться в сервисном центре.
4.3. Все оборудование должно сопровождаться гарантийными талонами, оформленными надлежащим образом.
4.4. Поставщик должен обеспечить консультирование по вопросам поддержки поставленного оборудования в работоспособном состоянии в течении всего гарантийного срока.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
5.1.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
5.1.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа составляет:
а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора:
- 10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1 процент начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:
- 10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1 процент цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
5.1.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
5.1.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренного Договором, размер штрафа составляет:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафа, пени).
5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
5.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
5.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.7. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств, если не принимается решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.
5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны.
5.9. На основании статьи 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик вправе взыскать с Поставщика, а Поставщик обязан возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в случае наступления хотя бы одного из следующих обстоятельств:
а) в случае вынесения в отношении Заказчика налоговым органом решения, предусматривающего признание незаконным применение Заказчиком налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость по счета-фактурам, выставленным Поставщиком в рамках настоящего Договора;
б) в случае вынесения в отношении Заказчика налоговым органом решения, предусматривающего признание налоговым органом незаконным отражение Заказчиком в расходах по налогу на прибыль стоимости товаров, поставленных Поставщиком.
Размер имущественных потерь определяется в сумме налоговых вычетов по НДС, применение которых признано незаконным, а также соответствующих сумм штрафов и пеней, доначисленных налоговым органом.

СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА
6.1. Днем поставки Товара считается день подписания Сторонами товарной накладной и/или универсально-передаточного документа.
6.2. Сдача-приемка Товара по количеству и качеству производится Сторонами по адресу: Республика Татарстан, г. Альметьевск, , ул. Советская, д. 186а, пом.1003., в день поставки товара согласно акта прем-передачи (Приложение№2).
5.2. Заказчик обязан совершить следующие действия для обеспечения принятия товара:
подготовить помещение для приемки, подъезд и проход к нему;
направить своего представителя, уполномоченного на приемку товара;
создать условия для сохранности товара при приемке;
совершить иные действия, которые в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями необходимы с его стороны для обеспечения приемки товара.
5.3. Осмотр товара и проверка его количества, качества и комплектности производятся Заказчиком по адресу: г. Альметьевск, ул. Советская, д. 186а, пом.1003. в день поставки товара. Заказчик не принимает товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Договора.
5.4. Проверка количества товара производится путем подсчета товарных единиц.
5.5. Проверка комплектности товара осуществляется путем визуального осмотра.
5.6. Проверка качества товара осуществляется в соответствии с обычно применяемым в отношении данного товара порядком проверки, если иное не предусмотрено законом или иным правовым актом.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами по Договору, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия, война или военные действия, повлекших невозможность исполнения условий Договора.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2025г. включительно.
9.2. Изменение существенных условий договора (цена, объемы, сроки) возможно по решению Заказчика при согласии сторон:
- в случае необходимости проведения дополнительной закупки не более чем на 30% от первоначального объема и при этом смена поставщика не целесообразна по соображениям стандартизации;
- ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами при увеличении потребности заказчика в количестве, объеме закупки товаров (работ, услуг) не более чем на 50% первоначального объема в сумме по всем предлагаемым дополнительным соглашениям с сохранением начальных цен за единицу продукции;
- в случае если такие изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки;
- в случае если изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в процедуре, или в закупочной документации и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки.
9.3. Изменение предмета договора не допускается.
9.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке, если это не противоречит законодательству РФ в следующих случаях:
- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный заказчиком 10 (десяти) календарных дней;
- поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление заказчика, в установленный заказчиком 10 (десяти) календарных дней не выполнил требования заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;
- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре.
9.7. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от гарантийных обязательств (в случае их наличия), ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора, а также от оплаты Договора в части исполненных обязательств Поставщиком до даты окончания действия Договора.
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре.
9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
9.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.12 В отношении порядка, сроков и оснований расторжения Договора Заказчиком в одностороннем порядке применяются пункты 9.8-9.10 настоящего раздела
9.13. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Стороны настоящего Договора приняли решение осуществлять оформление и обмен документами, связанными с заключением и исполнением настоящего договора, включая настоящий договор, а также дополнительные соглашения к настоящему договору, обмен иными документами, в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. В соответствии с Федеральным законом 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи», Федеральным законом 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», Налоговым кодексом РФ, Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, наравне с документами на бумажном носителе. При применении Сторонами электронного документооборота запрещается дублирование документов на бумажном носителе. Стороны договорились самостоятельно осуществлять все необходимые для применения электронного документооборота мероприятия, в том числе заключить соответствующий договор со специализированным оператором электронного обмена и получить сертификаты ключа проверки электронной подписи, а также самостоятельно нести иные расходы, связанные с применением электронного документооборота.
10.2. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Сторона в двухнедельный срок обязана письменно известить об этом другую Сторону.
10.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
10.5. Недействительность какого-либо из условий Договора не влечет за собой недействительность других его условий или всего Договора в целом.
10.7. Спецификация (Приложение №1).
10.8. Акт приема-передачи (Приложение №2).

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик Поставщик
_______________/Ю.В. Василенко / _________________/ _____________ /
(М.П.) (М.П.)

Приложение №1
к Договору
на поставку товара №223ЕП/____
от «____» ________ 2025 г.
Спецификация

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти» (ГАОУ ВО АГТУ ВШН), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице первого проректора Василенко Юрия Валерьевича, действующего на основании МЧД №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 14.07.2025г. с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящее Приложение к Договору о нижеследующем:

Поставщик обязуется на условиях Договора поставить Заказчику следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

1.2. Общая сумма ________________ (________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС - ______. (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС вместо слов «…, в том числе НДС - ___%, что составляет _______________ (_________) рублей __ копеек» необходимо указать: НДС не облагается)

1.3. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора №223ЕП/_______ от «____» _______2025 г.

1.4. Настоящее Приложение составлено на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

Заказчик: Поставщик:

_______________/ Ю.В. Василенко / ___________________/ ________________ /

(М.П.) (М.П.)

к Договору

на поставку товара №223ЕП/_____

от «___» ___________ 20__ г.

АКТ

приема-передачи товара

от «___» _____________ 20____ г.

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти» (ГАОУ ВО АГТУ ВШН), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице первого проректора Василенко Юрия Валерьевича, действующего на основании МЧД №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 14.07.2025г, с одной Стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании ______________, с другой Стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с Договором №223ЕП/____ от «___» _________ 20__ года, Поставщик передает, а Заказчик принимает Товар следующего ассортимента и количества:

- Посмотреть таблицу с данными

Стоимость товара, поставленного в соответствии с условиями Договора №223ЕП/______ от «___» ___________ 20___ года, составляет _______ (__________) рублей ___ копеек.

2.Замечания (если имеются) ________________________________________.

3.Срок устранения замечаний (если имеются) _______________________.

4.Сумма неустойки (при наличии) за ненадлежащее исполнение условий договора _______________________________________________ рублей.

5.Принятый Заказчиком товар обладает качеством и ассортиментом, соответствующим требованиям Договора №223ЕП/ ____ от «___» ___________ 20___ года.

Заказчик имеет/не имеет претензии(й) к принятому товару.

6.Подлежит оплате Поставщику ___________________ рублей.

7.Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и является неотъемлемой частью Договора №223ЕП/ ____ от «___» ___ 20____года между Сторонами.

Представитель ЗАКАЗЧИКА Представитель ПОСТАВЩИКА

_________/ _________________/ __________/ ______________/

Протокол_проведения_торгов_BP▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Протокол подведения итогов запроса доставки в электронной форме №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

h2 { 12px; }

Протокол № BP▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьTR подведения итогов запроса доставки в электронной форме 1. Сведения о запросе доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными2. Сведения о продавцах запроса доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными3. Сведения о результате запроса доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными