Тендер - на поставку строительных материалов. №304628708

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Договор_

ДОГОВОР №

на поставку строительных материалов.

г. Кемерово «_» _____ 2025 г.

Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Губернаторская кадетская школа – интернат МЧС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Савельева Владимира Константиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________, в лице ___________________________, действующего на основании _______________ и , именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик» (Продавец), с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании ______________ с другой стороны, на основании ч. 1п.5 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ), путем подписания Сторонами усиленной электронной подписью согласно требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» с использованием платформы «Портал поставщиков» города Москвы, ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется осуществить поставку и передать в собственность Заказчику строительные материалы (далее – Товар), в ассортименте, количестве, по цене, согласно Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар по цене, количеству, качеству в сроки, в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложению № 1,

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом по другим Договорам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

1.3. Поставка Товара осуществляется с момента подписания Договора в течение 2 - х рабочих дней, транспортом и силами Заказчика по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Космическая, 2.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет: _____________руб. ______ коп. (_____________________________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (Если нет обосновать).

2.2.Расчеты за поставленный Товар по настоящему Договору, производятся Заказчиком после поставки Товара, на основании счет – фактуры и подписания товарной накладной.

2.3. Стоимость Договора включает в себя стоимость поставленного Товара, расходы, связанные с выполнением Договора, а также с инфляционными процессами, все налоги.

2.4. Налоги и сборы, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением настоящего Договора, включены в цену Договора и оплачиваются Поставщиком самостоятельно.

2.5. Оплата за поставляемый Поставщиком Товар производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней, после предъявления счет – фактуры и подписания товарной накладной представителем Заказчика при отсутствий претензий.

2.6. Оплата за поставленный Товар по настоящему Договору осуществляется в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.7. Моментом оплаты считается момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. С момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, обязательства Заказчика по настоящему Договору считаются исполненными.

2.8. При наличии у Поставщика сертифицированного в соответствии с законодательством Российской Федерации программного продукта, совместимого либо аналогичного используемому Заказчиком, позволяющего получать и осуществлять получение и обработку счетов-фактур и актов приема – передачи в электронной форме, по телекоммуникационным каналам связи в соответствии с порядком получения и выставления счетов – фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, утвержденным Приказом Минфина России от 10.11.2015 года № 174 н (далее – Порядок) в срок предусмотренный Договором, для выставления счета – фактуры на бумажном носителе, производит выставление счетов-фактур и актов приема – передачи Поставщику в электронной форме.

Заказчик, в предусмотренный Договором срок подписывает полученный акт приема-передачи электронной цифровой подписью и направляет в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи в адрес Поставщика с соблюдением утвержденного Порядка.

При неполучении счета – фактуры на пятый рабочий день месяца, следующего за расчетным периодом, Заказчик получает счет-фактуру у Поставщика на бумажном носителе, в соответствии с условиями Договором.

При смене оператора электронного документооборота и \ или программного продукта, Стороны Договора обязаны уведомить другую сторону Договора о данных изменениях, не позднее 10 календарных дней с момента изменений.

Заказчик вправе отказаться от получения счетов-фактур и актов приема – передач в электронной форме, о чем обязан сообщить Поставщику не позднее, чем за 10 рабочих дней до момента отказа.

Стороны вправе осуществлять направление, обмен иными документами предусмотренными настоящим Договором, в электронной форме по коммуникационным каналам связи.

Стороны признают, что полученные ими с применением Порядка документы, юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенные подписями сторон и оттисками печатей каждой стороны.

К вопросам, не урегулированным настоящим Договором в части применения Сторонами электронного документооборота, применяются норма действующего законодательства Российской Федерации.

3. Условия и порядок поставки и приемки Товара

3.1.Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ и подтверждаться сертификатом качества.

3.2.Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику в момент фактической передачи Товара и подписания акта сдачи-приемки поставленного Товара.

3.3.Упаковка Товара должна соответствовать типу Товара и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке.

3.4. Срок гарантии качества на поставленный Товар не менее 12 месяцев со дня поставки.

3.5. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого Товара.

3.6.В случае обнаружения брака и некачественного Товара, в течение десяти рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки поставленного Товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика в течение пяти календарных дней заменить и поставить Товар соответствующий всем требованиям по качеству.

3.7. Заказчик в обязательном порядке проводит экспертизу поставленного Товара.

4. Претензии и разрешение споров

4.1. Возможные споры или разногласия, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, должны решаться путем написания Претензии. Срок рассмотрения Претензии три рабочих дня.

4.2. При невозможности достижения согласия споры или разногласия подлежат рассмотрению Арбитражным судом Кемеровской области.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору меры ответственности Сторон применяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. При этом виновная Сторона возмещает другой Стороне причиненные убытки.

5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере ________ руб. _____ коп. (10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)).

5.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей (1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей; 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)).

5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных Поставщиком.

5.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от неуплаченной в срок суммы.

5.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену настоящего Договора.

5.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену настоящего Договора.

5.9. Оплата виновной Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.10. Сторона освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

6. Изменение и расторжение Договора.

6.1 Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества оказываемых услуг;

б) по предложению Заказчика об увеличении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренного Договором количества поставляемого Товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству оказываемых услуг, из установленной в Договоре цены услуги, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества услуг стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы услуги;

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) количества оказываемых услуг, предусмотренных Договором;

6.2. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

6.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

6.4. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

6.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.6. Информация о Поставщике, с которым Договор был, расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения Договора, включается в установленном законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

7. Арбитраж и форс-мажор

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс–мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы и невозможности полного и частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожар, стихийных бедствий, войны и военных действий, а также любых других обстоятельств, не зависящих от сторон, срок исполнения обязательств по данному Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

7.2.Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую сторону не позднее 10-ти календарных дней со дня наступления таких обстоятельств.

7.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает права ссылаться на наступление таких обстоятельств при невозможности выполнить свои обязательства по Договору.

7.4. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Заключительные положения

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств предусмотренных Договором обеими сторонами. С момента подписания Сторонами Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются уполномоченными представителями сторон и оформляются путем подписания дополнительного соглашения и являются неотъемлемой частью Договора.

8.3. Документы, переданные сторонами посредством факсимильной, электронной и иными видами связи принимаются сторонами в качестве доказательств в случае, если из такого документа можно, безусловно, определить отправителя. Последующее направление вышеназванных документов в подлинном варианте – обязательно.

8.4. Неурегулированные настоящим Договором отношения сторон регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № _

от «___»_____ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

- Посмотреть таблицу с данными