Тендер - на поставку калибратора для КДЛ №313843666

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК_Набор-калибраторов.xlsx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть66  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными378_Набор_калибраторов

КОНТРАКТ № 378

на поставку калибратора для КДЛ

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Кисловодск « » 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказский специализированный санаторно-реабилитационный центр МЧС России» (ФГБУ СКССРЦ МЧС России), в лице директора Моисеенко Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и , именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ) заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить реактивы (далее – Товар) в обусловленный Контрактом срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в объеме, согласно Спецификации (Приложение № 1 к Контракту). Объем поставки (ассортимент, количество, цена единицы Товара и общая сумма сделки) отражаются в Спецификации (Приложение № 1 Контракта), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с даты заключения Контракта по «31» октября 2025 г.

Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ НА ТОВАР

2.1. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту).

2.2. Поставщик обязан передать Заказчику документы, предусмотренные законом или иным правовым актом, а также документы, относящиеся к товару и подтверждающие его соответствие требованиям Контракта, государственным стандартам РФ, техническим условиям, регламентам и иным нормативным правовым актам, которые устанавливают требования к товару или условиям его производства.

3. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

3.1. Требования к качеству товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту).

3.2. Поставляемый Товар является качественным, новым (не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и соответствует требованиям, установленным настоящим Контрактом. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, техническим регламентам, санитарным нормам.

3.3. Если Поставщику предъявлено требование о безвозмездном устранении недостатков товара согласно п. 1 ст. 518, п. 1 ст. 475 ГК РФ, оно должно быть исполнено в течение трех рабочих дней с момента его получения.

3.4. Если производитель предоставляет гарантию качества на товар, то Гарантийный срок, предоставляемый Поставщиком не должен быть меньше этого срока. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи товара Заказчику.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Цена товара (цена Контракта) составляет: руб. ( ) рубля 00 копеек, включая НДС () в сумме руб. ( ) рубля копейки/без НДС.

Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

Источники финансирования: средства бюджетного учреждения.

4.2. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и ст.95 Федерального Закона № 44-ФЗ. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.3. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения, предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

4.4. В цену Контракта включены стоимость Товара, все расходы на уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением Контракта, расходы на доставку Товара до места нахождения Заказчика, командировочные расходы, погрузочно-разгрузочные работы до склада Заказчика, упаковку, а также все иные затраты, связанные с исполнением Контракта. Неучтенные затраты, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в предлагаемую цену Контракта не будут подлежать оплате Заказчиком.

4.5. Заказчик осуществляет оплату в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со своего расчетного счета, на расчетный счет Поставщика в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке: товарной накладной (ТОРГ-12) – оригинал/универсального передаточного документа и представленных Поставщиком счета и счета-фактуры (при наличии).

В соответствии с Постановлением Правительство Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496, при заключении Контракта, исполнение которого (исполнение отдельного этапа по которому) осуществляется в декабре текущего финансового года и (или) в декабре последующих финансовых годов, условие об оплате поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе отдельного этапа исполнения контракта:

- в случае если окончание поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) согласно условиям Контракта приходится на дату с 1 по 20 декабря финансового года включительно, - в соответствующем финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств федерального бюджета на указанный финансовый год, и не позднее чем за один рабочий день до окончания этого финансового года либо в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год;

- в случае если окончание поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) согласно условиям Контракта, приходится на дату с 21 по 31 декабря финансового года включительно, - в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

4.7. Обязательства Заказчика по оплате поставленного товара считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного, в Реквизитах сторон Контракта.

4.8. Все предоставляемые первичные документы и счета-фактуры (при наличии) и счета (оригинал) на оплату, должны быть оформлены в соответствии с установленным законодательством и требованиями налогового законодательства.

4.9. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки Товара (УПД), направляет Поставщику подписанный Акт сдачи-приемки Товара (УПД), или мотивированный отказ от приемки Товара.

4.10. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Товара Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня недостатков и сроков их устранения.

4.11. Акт сдачи - приемки Товара (УПД) подписывается Заказчиком на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

4.12. Обязательства Поставщика считаются выполненными со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Товара (УПД).

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу Заказчика, указанного в Реквизитах сторон Контракта до места складирования Товара (в соответствующее помещение, определяемое уполномоченным представителем Заказчика). Досрочная поставка допускается по согласованию с уполномоченным представителем Заказчика.

5.2. Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика, указанного в п. 14.5. Контракта, точное время, место и дату поставки, возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки, в соответствии с Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту).

5.3. Приемка Товара осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней. Приемка товара осуществляется представителями Поставщика и Заказчика с подписанием акта сдачи - приемки Товара (УПД).

5.4. В случае выявления в ходе приемки Товара несоответствия Товара условиям настоящего Контракта, представителями Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней направляется Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта сдачи - приемки Товара (УПД) или составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения за счет Поставщика. В случае не поставки Товара Заказчик составляет акт не поставки Товара.

5.5. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Упаковка и тара товара должна соответствовать требованиям действующих стандартов, технических условий.

5.6. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи товара после полного оформления Товарно-транспортных документов, сопровождающих товар, если он осуществил поставку товаров:

- в согласованное с Заказчиком время;

- в ассортименте и количестве, согласно заявке, на поставку партии товара;

- по ценам, утвержденным сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту);

- с полным пакетом сопроводительной документации;

- в полном соответствии с порядком, установленным законом и условиями данного Контракта.

5.7. Товарно-транспортные документы должны быть надлежаще оформлены и подписаны уполномоченными лицами.

5.8. В случае отказа от приема товара Заказчик обязан:

- во всех экземплярах товарной накладной по форме ТОРГ-12/универсального передаточного документа сделать отметку об отказе (с указанием причины отказа, должности, фамилии приемщика, подписать и скрепить своей печатью).

- составить и направить поставщику претензию.

5.9. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.10. При поставке товара транспортом Поставщика, в случае обнаружения недостачи товара при его приемке, представители Заказчика, осуществляющие приемку товара и лицо, ответственное за доставку товара (водитель, водитель-экспедитор, экспедитор), вносят соответствующие изменения в товарно-транспортные документы и заверяют данные изменения своими подписями (если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон). Приемка товара осуществляется в порядке, предусмотренным Контрактом.

5.11. При обнаружении при приемке товара излишков, Заказчик вправе:

- Принять их, при этом представители Заказчика, осуществляющие приемку товара и лицо, ответственное за доставку товара (водитель, водитель-экспедитор, экспедитор), вносят соответствующие изменения в товарно-транспортные документы и заверяют данные изменения своими подписями.

- Заказчик вправе отказаться от излишка товара, при этом Поставщик обязан незамедлительно вывезти лишний товар.

5.12. Если излишек товара выявлен после передачи товара, а Заказчик уведомляет Поставщика об отказе принятия излишка товара, то Поставщик обязан вывезти товар в течение 24 (Двадцати четырех) часов после получения уведомления от Заказчика.

5.13. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

5.14. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

5.15. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за свой счет.

5.16. В день отгрузки товара Поставщик вместе с Товаром обязан передать Заказчику оригиналы товарных накладных по форме ТОРГ-12/универсального передаточного документа и счетов-фактур или счета (оригинал) на оплату, с приложением копий заверенных Поставщиком документов, подтверждающих качество и безопасность, если обязательность предоставления таких документов предусмотрена законодательством.

5.17. Заказчик проверяет количество товаров в соответствии с поданной заявкой, осуществляет контроль качества товаров в соответствии с условиями Контракта.

5.18. Для проверки поставленных поставщиком товаров, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ. В случае экспертного подтверждения некачественности Товара, Поставщик оплачивает расходы по проведенной экспертизе, привлеченными им экспертами и возмещает убытки, понесенные Заказчиком за поставку некачественного Товара в размере заявленных требований. Заказчик оставляет за собой право проводить экспертизы поставляемого товара с целью проверки соответствия товара установленным Заказчиком требованиям, а также действующим требованиям санитарно-эпидемиологических норм и безопасности до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

5.19. В соответствии со ст. 94 Федеральным Законом № 44-ФЗ, Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара, в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком.

5.20. Поставщик гарантирует, что:

-поставляемый по настоящему Контракту Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

-поставляемый по настоящему Контракту Товар соответствует современному уровню, существующему для данного рода Товара на момент исполнения настоящего Контракта;

-при производстве Товара были использованы качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение.

5.21. Если поставляемый Товар нуждается в поддержании определенного температурного режима, согласно условиям хранения Товара, Поставщик обязан соблюдать данные условия хранения Товара при поставке.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Осуществлять поставку Товара в количестве, ассортименте и сроки, предусмотренные Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту).

6.1.2. Устранять за свой счет недостатки Товара, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара.

6.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию, относящеюся к предмету настоящего Контракта, ходу его исполнения и полученным результатам третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Контракту. Поставщик несет ответственность за соблюдения персоналом Поставщика пропускного режима, правил охраны труда, технике безопасности и пожарной безопасности. Для оформления пропусков Поставщик передает Заказчику список лиц, которым необходим доступ на территорию Заказчика. Также Поставщик передает Заказчику список транспортных средств и время необходимого допуска на территорию Заказчика.

6.1.4. Одновременно с передачей Заказчику товара передавать также относящиеся к нему документы, предусмотренные законом, иными правовыми актами, а также настоящим Контрактом.

6.1.5. Не допускать перемену Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

6.1.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, а также реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении реквизитов все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Поставщик.

6.1.7. В случае обнаружения дефектов и брака во время гарантийного срока товара, который составляет 12 месяцев, Поставщик обязан произвести замену Товара или устранить дефект в течение 3-х рабочих дней с момента получения Акта с перечнем недостатков товара от Заказчика. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком товарной накладной (ТОРГ-12) – оригинал/универсального передаточного документа.

6.1.8. Поставщик соответствует следующим единым требованиям:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации Поставщика - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Поставщика - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности Поставщика в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у Поставщика недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Поставщик считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату заключения настоящего Контракта не принято;

5) отсутствие у Поставщика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Поставщика судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) Поставщик - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подписания настоящего Контракта не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание Поставщиком исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся Поставщиком;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся Поставщиком;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося Поставщиком. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

8) Поставщик не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

8.1) Поставщик не является иностранным агентом;

9) отсутствие у Поставщика ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

10) Поставщик отсутствует в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о Поставщике, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ.

6.2. Поставщик имеет право:

6.2.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту.

6.2.2. Требовать от Заказчика оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.2.3 При исполнении Контракта по согласованию с Заказчиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. В соответствии с гражданским законодательством, Заказчик обязан проводить приемку поставленного товара и отдельных этапов поставки товара по количеству, качеству и комплектности, предусмотренных Контрактом, осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, соответствующих требованиям Контракта, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ проводить экспертизы товара, а также отдельных этапов исполнения Контракта.

6.3.2. Предоставлять по запросу Поставщика информацию, необходимую для выполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.3.3. Отказаться от принятия Товара ненадлежащего качества, уведомив об этом Поставщика.

6.3.4. Не оплачивать товар, не соответствующий условиям настоящего Контракта.

6.3.5. Предъявлять Поставщику претензии, связанные с недостатками поставленного Товара.

6.4. Заказчик имеет право:

6.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.4.2. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, соответствующих требованиям Контракта.

6.4.3. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчётных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств, в соответствии с Контрактом.

6.4.4. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком контрактных обязательств Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.1.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства по Контракту начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически выполненных Поставщиком.

7.1.3. В случае нарушения срока поставки товара Поставщиком уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 действующей на дату ее уплаты ключевой ставки Банка России от стоимости неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

7.1.4. В случае просрочки устранения недостатков поставленных товаров Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 действующей на дату ее уплаты ключевой ставки Банка России от стоимости поставленных с недостатками товаров за каждый день просрочки.

7.1.5. Если контрактом предусмотрены этапы исполнения, размер штрафа рассчитывается как процент от цены этапа исполнения контракта, кроме случаев, когда законодательством установлен иной порядок начисления штрафа (п. п. 2, 13 Правил определения размера неустойки N 1042).

7.1.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – Правила):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.1.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.1.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Контракту не может превышать цену Контракта.

7.1.9. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик вправе зачесть начисленную за данное нарушение неустойку в счет суммы, подлежащей уплате Поставщику за поставленные товары.

7.2. Взыскание неустойки с Заказчика.

7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком контрактных обязательств Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2.2. Пеня начисляется Заказчику за каждый день просрочки исполнения предусмотренного Контрактом обязательства начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается как 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от суммы, не уплаченной в срок.

7.2.3. В случае просрочки возврата денежных средств, предоставленных Поставщиком в обеспечение исполнения своих обязательств по Контракту, он вправе потребовать уплаты Заказчиком пеней, рассчитанных в соответствии с Контрактом.

7.2.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.2.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту не может превышать цену Контракта.

7.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. Стороны обязаны возместить друг другу убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

7.5. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету настоящего Контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.

8.2. Разглашение указанной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц осуществляется по взаимной договоренности (за исключением информации, распространение которой ограничено законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации).

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий настоящего Контракта. В таком случае срок выполнения обязательств будет продлен на время указанных обстоятельств.

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причине форс-мажорных обстоятельств, незамедлительно информирует другую сторону о начале и прекращении действия указанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права на освобождение от обязательств по причине указанных обстоятельств.

9.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2-х месяцев, каждая из сторон вправе расторгнуть Контракт. В этом случае Поставщик в 10-дневный срок с момента получения требования о расторжении Контракта возвращает Заказчику средства, полученные от последнего по настоящему Контракту.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, при исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

10.2. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции, противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

11.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Заинтересованная Сторона направляет в письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом.

Претензия направляется любым из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- по адресу электронной почты, указанной в контракте;

- курьерской доставкой.

В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться распиской Стороны в ее получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.

11.3. К претензии должны прилагаться обосновывающие требования заинтересованной Стороны документы (в случае их отсутствия у другой Стороны) и документы, подтверждающие полномочия лица, которое подписало претензию. Указанные документы представляются в виде копий, заверенных лицом, которое направило их.

11.4. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и о результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 14 рабочих дней со дня получения претензии.

11.5. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, или ответ на претензию не получен в течение указанного срока, спор передается в Арбитражный суд Ставропольского края.

11.6. К правоотношениям Сторон по Контракту применяется законодательство Российской Федерации.

12. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Расторжение контракта осуществляется в случаях, порядке, сроки и на условиях, установленных статьями 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

12.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленного товара. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.7. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

12.8. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

12.9. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1. Контракт вступает в силу с момента заключения и действует по 31.12.2025, а по неисполненным обязательствам – до полного исполнения Сторонами принятых по Контракту обязательств.

13.2. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара (объема работ, услуг), качества Товара, (работ, услуги) и иных условий Контракта.

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом N 44-ФЗ.

Изменение и(или) расторжение контракта осуществляется в случаях, порядке, сроки и на условиях, установленных статьями 34, 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в Реквизитах Сторон Контракта, или нарочно, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.4. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие приложения:

14.4.1. Спецификация (Приложение № 1 к Контракту);

14.5. Прием Товара, контроль поставки и оплаты Товара осуществляется представителем Заказчика –

Заведующий аптекой (провизор)-Абалова Татьяна Валентиновна.

Контроль за отпуском Товара осуществляется уполномоченными лицами Поставщика____________

15. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № 378

от « » 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: руб. ( ) рубля 00 копеек, включая НДС ( ) в сумме руб. ( ) рубля копейки/без НДС.

- Посмотреть таблицу с данными