Тендер - на поставку грязи лечебной №313834237

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымипроект_договора_лечебная_грязь

ДОГОВОР № на поставку грязи лечебной

(Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000)

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное бюджетное учреждение детский санаторий «Озеро Шира» Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________, действующей на основании ___________, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить грязь лечебную (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение №1 к договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями договора.
1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Спецификации (приложение №1 к договору).

Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена договора составляет __________ (________________) рублей _____ копеек, включая НДС _____ (_____) рублей _____ копеек (если НДС не облагается, указать основание).
2.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения договора, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
2.3. Оплата по настоящему договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение 10 рабочих дней со дня подписания документа о приемке Товара на основании счета и/или счета-фактуры и/или универсально-передаточного документа и/или товарной накладной, оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
2.4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 3 (трех) дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета.

Срок и место поставки
3.1. Поставщик осуществляет поставку Товара Заказчику по адресу: РФ, Республика Хакасия, Ширинский район, п. Жемчужный, ул. Санаторная, 7.
3.2. Поставка Товара осуществляется на склад заказчика в течение 10 рабочих дней со дня заключения гражданско-правового договора. Разгрузка товара производится силами Поставщика.
3.3 Право собственности на Товар, а также риск утраты и повреждения переходят к Заказчику с момента получения Товара и подписания документа о приемке Товара.

Порядок и условия поставки и приемки товара
4.1. Приемка Товара осуществляется представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика в соответствии с наименованием, количеством и иными характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации,а также другими условиями договора. Представитель Заказчика проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара указанным в Спецификации, а также сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.
4.2. Для приемки поставленного Товара в части их соответствия условиям Договора, Заказчик в срок не позднее 10 календарных дней с момента получения документа о приемке проводит экспертизу, по результатам которой, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает документ о приемке;
б) формирует мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
4.3. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.
4.4. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии по качеству Товара.

Права и обязанности Сторон
5.1. Поставщик обязуется:
5.1.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Заказчику Товар в наименовании, количестве и с иными техническими характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации, и представить Заказчику документы, предусмотренные договором.
5.1.2. Обеспечить передачу Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
5.1.3. Обеспечить устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
5.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
5.2. Поставщик вправе:
5.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные договором.
5.3. Заказчик обязуется:
5.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленных Товаров в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.3.2. Провести экспертизу поставленных Товаров для проверки их соответствия условиям договора своими силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Требовать от Поставщика полного и своевременного исполнения обязательств по договору.
5.4.2. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям договора.

Качество Товара и гарантийные обязательства
6.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является качественным, новым и соответствует требованиям, установленным настоящим договором. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации техническим регламентам, санитарным нормам.
6.2. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации и договором.

Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за нарушение предусмотренных Договором обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством РФ и условиями настоящего Договора.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе требовать уплаты штрафов в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.
7.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает заказчику штраф в размере 10 процентов цены.
7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
1000 рублей.
7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
7.11.Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 30 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
8.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

Рассмотрение и разрешение споров
9.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения, путем переговоров с оформлением соответствующих документов.
9.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Республики Хакасия только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

Срок действия и порядок расторжения договора
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2025 года. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
10.2. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном положениями частей 8-11,13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи 25 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заключительные положения
11.1. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.2. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к договору, которые являются его неотъемлемой частью.
11.3. Договор составлен и подписан Сторонами в 2 (двух) экземплярах, обладающих равной юридической силой, 1-ый экземпляр для Поставщика, 2-ой экз. – для Заказчика.
11.4. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товаров, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
11.5. Приложение:
№1 – Спецификация.

Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Согласовано:

Главный врач _________________Ю.Е. Тимошенко

Главный бухгалтер _________________Н.И. Спирина

Заместитель главного врача

по экономическим вопросам _________________ В.В. Чигряй

Врио руководителя контрактной службы _________________Э.Э. Айтбаева

Главная медсестра ______________В.Ю. Корецкая

Правовая экспертиза проведена:

юрисконсульт _________________Ю.В. Селев

Приложение № 1

к договору №__ от « » ____________ 2025 г.

Спецификация

Количественные, качественные и технические характеристики товара

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к безопасности товара, качеству товара указанному в таблице №1:

Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим на территории Российской Федерации ГОСТ, ОСТ, ТУ, требованиям СанПин.

Остаточный срок годности грязи лечебной на момент поставки, на склад Заказчика должен составлять не менее 15 месяцев.

Условия доставки, требования к отгрузке товара

Доставка товара производится силами и средствами Поставщика, Поставщик осуществляет разгрузку товара на склад Заказчика.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: по факту поставки продукции Поставщик предоставляет Заказчику копии сертификатов соответствия на поставляемую продукцию, бальнеологическое заключение, либо другую документацию, установленную для данного вида продукции.

Порядок сдачи и приемки товара: в день отгрузки товара поставщик обязан передать заказчику:

Сертификаты (декларации соответствия), бальнеологическое заключение, обязательные для данного вида товара;

иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования по объему гарантий качества товара:

В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Договора, в том числе требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, качеству и безопасности Товара Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика устранить выявленные нарушения (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар) в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Заказчика от подписания документа о приемке. Гарантийные обязательства должны распространяться на весь объем закупаемого товара.

Требования к маркировке товара:

Маркировка должна быть четкой и выполнена несмываемой краской.

Информация о продукции, в том числе маркировка на упаковке и на изделии (где требуется) должна быть на русском языке или продублирована на русском языке. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ

Место доставки товара:

РФ, Республика Хакасия, Ширинский район, п. Жемчужный, ул. Санаторная, д. 7,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, склад заказчика.

Сроки поставки товара:

Поставка товара осуществляется на склад Заказчика в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора.

Цена договора должна быть сформирована с учетом транспортных расходов на доставку, на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, обязательных платежей, и других расходов, которые понесет Поставщик при исполнении обязательств по гражданско-правовому договору, с учетом НДС, без НДС.

- Посмотреть таблицу с данными