Тендер - мониторинг цен в электронной форме на выполнение работ «Изготовление пластин с кристаллами заказанных элементов» №306268924

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№_2_-_Образец_ценового_предложения

Приложение № 2

к запросу технико-коммерческого предложения

(предложение должно быть оформлено на бланке организации (и с печатью организации) за подписью руководителя, либо уполномоченного им лица)

№ _____ от __.__.20___ г.

___________________________

(Наименование должности)

___________________

(ФИО)

Уважаемый _________________________ (заполнить)!

В ответ на Ваш запрос от _____ № ____, _________ (наименование организации), ИНН_____________, зарегистрированный по адресу _____________________________________ (почтовый адрес), банковские реквизиты: р/сч __________________________, в ________________________, Кор/сч, _______________________, БИК__________________, в лице ___________________________________________ направляет данное коммерческое предложение.

Мы согласны на выполнение работ «Изготовление пластин с кристаллами заказанных элементов».

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица расчета возмещаемых затрат 1

Таблица № 3.2.

- Посмотреть таблицу с данными

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

1 Заполняется в случае, если возмещаемые затраты предусмотрены документацией о закупке. На возмещаемые затраты (командировочные, расходные материалы, работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями и т.п.) не начисляются накладные расходы, прибыль и налоги. При этом командировочные расходы оформляются по форме таблицы № 3.2 приложения №1 к настоящей Методике.

.

Все цены указываются в российских рублях, включая все и любые расходы, затраты и вознаграждения Исполнителя в связи с надлежащим исполнением обязательств по Договору, все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если не облагается НДС, указать статью НК РФ.

При необходимости указать иную информацию в соответствии с Техническим заданием

Условия оплаты:

Срок выполнения работы:

Место выполнения работы:

Срок действия коммерческого предложения 90 календарных дней.

__________________________________________________________ _________________________

(Директор/уполномоченное лицо (наименование должности)) (Подпись) (ФИО)

Запрос_ЭТКП - Посмотреть таблицу с данными

Уважаемые руководители!

Прошу Вас рассмотреть возможность предоставления технико-коммерческого предложения (далее – ТКП) на выполнение работ «Изготовление пластин с кристаллами заказанных элементов» на следующих условиях.

Ценовое предложение должно быть составлено в соответствии с техническим заданием, по образцу таблицы ценового предложения, установленной приложением к настоящему запросу. В ценовом предложении должны однозначно определяться цена за единицу работы без НДС и с учетом НДС (при наличии НДС), а также общая цена на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, дополнительные затраты, расчет цены предложения по форме приложения к настоящему запросу с приложением (при необходимости) расшифровок по отдельным затратам.

Срок выполнения работ: в соответствии с условиями договора.

Место выполнения работ: в соответствии с условиями договора.

Условия оплаты: в соответствии с условиями договора.

Порядок формирования цены: в соответствии с условиями договора.

ТКП должно быть предоставлено не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты направления настоящего запроса ТКП на фирменном бланке организации с указанием полного наименования, ИНН, ОГРН, контактного телефона и адреса, зарегистрированное в установленном порядке (с исходящим регистрационным номером и датой), подписанное руководителем организации или уполномоченным лицом.

Если в Вашем ТКП не указаны встречные условия, то Вы даете свое согласие на условия, указанные в настоящем запросе.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика.

Данный запрос является информационным, не является публичной офертой, и каких-либо обязательств со стороны Заказчика по заключению договора на выполнения работ не накладывает.

Ответ на запрос прошу Вас предоставить на электронную почту ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_3_-_проект_договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА №

на выполнение работ «Изготовление пластин с кристаллами заказанных элементов»

г. Москва «___» _________202_г.

АО «Росатом РДС», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора направления по автоэлектронике Зимнякова Андрея Анатольевича, действующего на основании доверенности от 28.11.2024 № 941/83/2024-ДОВ, с одной стороны, и ________________________________________(указывается полное наименование Подрядчика), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании__________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор (в дальнейшем именуемый, вместе со всеми приложениями «Договор») на перечисленных ниже условиях.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) (далее – Работы) и передать результаты Работ Заказчику на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в Договоре, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их.

В Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), определяется содержание Работ, требования к результату Работ и порядку их выполнения. Отступление Подрядчиком от условий Технического задания не допускается, за исключением случаев, прямо согласованных с Заказчиком.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Выполнение Работ по Договору осуществляется в срок, указанный в Календарном плане (Приложение № 2 к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Подрядчик вправе выполнить Работы досрочно.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик Выполняет Работы согласно способам, определенным в Техническом задании (приложение № 1 к Договору).

3.2. Для выполнения Работ используется давальческий материал, переданный от Заказчика. При передаче давальческого материала оформляется накладная на передачу материалов на сторону (форма М-15).

3.3. При необходимости выполнения дополнительных работ Подрядчиком, порядок, организацию, условия и оплату выполнения таких работ Стороны согласовывают дополнительным соглашением к Договору.

Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком в отсутствие такого соглашения, приемке и оплате не подлежат.

3.4. Стороны договорились, что общие и двусмысленные положения, допускающие колебания значения и параметры, а также аналогичные нормы Технического задания могут письменно уточняться Заказчиком как по запросу Подрядчика, так и по собственной инициативе.

Такие письменные уточнения считаются неотъемлемой частью Договора с момента вручения Подрядчику, если только Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после вручения не оспорил их в соответствии с условиями Договора (в этом случае они вступают в силу после досудебного урегулирования сторонами разногласий или после вступления решения суда в законную силу).

Положения настоящего пункта не применяются в отношении изменения цены, сроков, объема или содержания Работ. Данные изменения вносятся в Договор путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

• Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями Договора в установленные в п. 2.1 Договора сроки.

4.1.2. При выполнении Работ соблюдать все установленные как законодательством Российской Федерации, так и условиями Договора, а также обычно применимые к выполнению аналогичных работ требования к качеству, порядку выполнения Работ.

4.1.3. Подрядчик обязуется обеспечить наличие у себя и привлекаемых им субподрядчиков, - если право их привлечения к выполнению Работ предоставлено ему условиями Договора, - всех необходимых действующих профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с выполнением Работ по Договору.

4.1.4. При выполнении Работ по Договору в течение всего срока его действия Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение, как самостоятельное, так и привлекаемыми им субподрядчиками, - если право их привлечения к выполнению Работ предоставлено ему условиями Договора, -правил техники безопасности, правила пожарной безопасности, а также требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности.

4.1.5. Подрядчик несет ответственность за надлежащее исполнение обязательств по Договору независимо от привлечения Субподрядчиков.

4.1.6. Устранять в установленные Договором или указанные Заказчиком сроки недостатки результатов Работ, выявленные в процессе приемки.

4.1.7 В случае выхода из строя оборудования, с помощью которого непосредственно выполняются Работы, незамедлительно уведомить Заказчика. В этом случае Стороны обязаны в 10-дневный срок решить вопрос о целесообразности и порядке дальнейшего продолжения работ.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Требовать от Заказчика осуществить приемку Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.

4.2.2. Требовать от Заказчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком по настоящему Договору Работы в соответствии с условиями Договора.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Принимать и оплачивать выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3.2. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Заказчик вправе в любое время осуществлять проверку надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, а Подрядчик обязан предоставлять Заказчику любую необходимую для этого информацию и документацию Подрядчика и привлекаемых им субподрядчиков, если право их привлечения для выполнения Работ предоставлено Подрядчику Договором. Предоставление информации и документации осуществляется Подрядчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика, если более поздний срок не установлен таким требованием.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена Договора составляет _________ (________) рублей _______копеек, в том числе НДС 20 % в размере _________ (________) рублей _______копеек.

5.2. Цена Договора является фиксированной (твердой) и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

5.3. Цена Договора включает в себя все и любые расходы, затраты и вознаграждения Подрядчика в связи с выполнением работ, кроме стоимости давальческого материала, и расходов на его доставку в место выполнения Работ, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ, но не ранее даты оплаты работ по договору № 941/1066 от «20» июня 2025 года (согласно п. 14.5 Договора), путем перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

5.5. Датой платежа и датой выполнения обязательств Заказчика по оплате является дата списания денежных средств со счета Заказчика.

5.6. Заказчик оплачивает расходы и издержки банка Заказчика, Подрядчик - любые другие банковские расходы и издержки.

5.7. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику счета-фактуры к актам приемки выполненных работ не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания актов приемки выполненных работ;

5.8. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из Договора.

Подрядчик обязан представлять Заказчику два экземпляра подписанного акта сверки взаимных расчетов (далее - акт сверки), составленного на последнее число месяца прошедшего квартала по форме, представленной в приложении № 3 к Договору.

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Подрядчике либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Подрядчика подписанный протокол разногласий.

ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Подрядчик предоставляет Заказчику акт приемки выполненных работ, результаты Работы и отчетные документы, перечисленные в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).

6.2. Приемка выполненных Работ производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления ему Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ в 3-х экземплярах по форме в соответствии с приложением № 4 к Договору, результатов Работ, отчет об использовании давальческих материалов по форме в соответствии с приложением № 5 к Договору, переданных Заказчиком, накладной на передачу результатов работ по форме М-15 и отчетных документов.

6.3. По результатам приемки Заказчик подписывает акт приемки выполненных работ или предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ.

6.4. В случае предоставления Заказчиком письменного мотивированного отказа Подрядчик обязан устранить выявленные Заказчиком замечания и привести результаты работ в соответствие с требованиями Договора. Повторная приемка осуществляется в порядке, установленном пунктами 6.2 и 6.3 Договора.

6.5. Недостатки Работ (результатов Работ), обнаруженные как в ходе приемки, так и в течение гарантийного срока, устраняются Подрядчиком в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменного мотивированного отказа Заказчика приемки Работ/уведомления о выявленных недостатках в течении гарантийного срока, если Заказчиком в его письменном мотивированном отказе/уведомлении не установлен иной срок устранения недостатков.

6.6. Устранение недостатков (замечаний Заказчика) осуществляется иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. Устранение недостатков (замечаний Заказчика) не освобождает Подрядчика от ответственности за просрочку (несвоевременное выполнение Работ).

6.7. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Договором срок не были устранены либо являются существенными и (или) неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Сторона, не исполнившая (а равно исполнившая ненадлежащим образом) обязательство в установленный Договором срок, обязана, по письменному требованию второй Стороны, выплатить второй Стороне неустойку. Неустойка составляет одна трехсотая (1/300) действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации и начисляется за каждый день просрочки на размер задолженности (не перечисленный платеж, стоимость не выполненной в срок работы и т.д.)

Неустойка не выплачивается при такой просрочке «виновной» Стороны исполнения обязательства по Договору, наличие которой наделяет «потерпевшую» Сторону (в соответствии с условиями Договора) правом встречного приостановления исполнения собственного обязательства по Договору.

7.2. В части, не покрытой неустойкой, Сторона вправе потребовать от другой Стороны возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

7.3. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Сторону от исполнения обязательства в натуре.

7.4. В случае просрочки Подрядчиком выполнения Работ результат Работ признается некачественным в понимании статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации и ответственность Подрядчика за пропуск срока наступает в соответствии с указанной статьей.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1 Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов, а также относящихся к характеристикам результатов СЧ ОКР, во всех видах разработанной документации, а также любой информации о разработанных в ходе СЧ ОКР технических решениях (конструкциях, технологиях, материалах).

8.2 Указанные в п. 8.1. настоящего Договора сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

8.3 В рамках настоящего Договора осуществляется обмен информацией, составляющей коммерческую тайну Сторон. Условия, связанные с обеспечением охраны конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну Сторон, регулируются договором о присоединении к Единой отраслевой политике защиты информации, составляющей коммерческую тайну в Госкорпорации "Росатом" и ее организациях от 02.09.2016 N 1/10804-Д (далее - Договор о присоединении), который Стороны акцептовали в порядке, установленном Договором о присоединении.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по нему.

9.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- по соглашению сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и настоящим Договором.

9.3. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона обязана уведомить другую сторону о намерении расторжения Договора не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты его расторжения.

9.4. Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной, инициирующей отказ, другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Стороной уведомления, если в уведомлении не указан иной момент. С момента расторжения, обязательства Сторон по Договору прекращаются.

Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие нарушения его условий другой Стороной, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи с расторжением Договора.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все разногласия и спорные вопросы, возникшие при исполнении Договора, Стороны решают путем переговоров или путем переписки с направлением претензий в письменном виде. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

10.2. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

АО «Росатом РДС»: [▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть]

Подрядчик: [адрес электронной почты]

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

11. ПРОТИВОДЕЙСТВУЮЩИЕ КОРРУПЦИИ

11.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах, или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

12. РАСЧЕТ РЕЙТИНГА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

12.1. Подрядчик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации подрядчиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основаниями для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации подрядчиков» могут являться:

выставленные Заказчиком и принятые Подрядчиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

выставленные Заказчиком и принятые Подрядчиком претензии (требования) к качеству выполненных работ по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством выполненных работ;

судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Подрядчиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещение убытков, причиненных указанным нарушением;

судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Подрядчиком претензии (требования) Заказчика к качеству выполненных работ по настоящему Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством выполненных работ;

подтвержденные судебными актами факты передачи Заказчику Подрядчиком результата выполненных по настоящему Договору, нарушающему права третьих лиц;

подтвержденные судебными актами факты фальсификации Подрядчиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.

Подрядчик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации подрядчиков», могут быть использованы Заказчиком при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР).

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

13.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

13.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

13.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения договора.

14. ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

14.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, переданные Заказчику на адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть с адреса электронной почты _______________, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

14.2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

14.3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

14.4. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Подрядчиком Заказчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Все изменения или дополнения к настоящему Договору оформляются путем подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору.

15.2. Каждая Сторона заверяет и гарантирует другой Стороне, что:

- сторона вправе заключать и исполнять Договор;

- заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

15.2.1. Подрядчик настоящим гарантирует, что он не контролируются лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Подрядчика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Подрядчик незамедлительно информирует об этом Заказчика.

Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Подрядчиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Заказчиком соответствующей информации о включении Подрядчика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

15.3. Факт включения Подрядчика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Генерального подрядчика.

15.4. Обеспечение исполнения обязательств по договору

15.4.1. Подрядчик обязан предоставить обеспечение обязательств по договору в одной из следующих форм:

- безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

- независимая гарантия;

- поручительство;

- в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику.

Выбор формы обеспечения, из указанных в настоящем пункте, определяется Подрядчиком самостоятельно.

В случае выбора Подрядчиком обеспечения в форме безотзывной банковской гарантии, поручительства, независимой гарантии, они предоставляются Подрядчиком по форме, представленной в приложениях № 7-9 к настоящему Договору.

15.4.2. Подрядчик в срок не позднее 20 дней с даты заключения Договора предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в размере 5 % от цены Договора, в сумме ______ (_____) рублей 00 коп.

Если Подрядчиком предложена цена Договора, которая на 25% и более ниже начальной максимальной цены договора, то Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Договора в увеличенном размере. Размер обеспечения исполнения Договора, предоставляемого согласно настоящему пункту Договора, составляет размер обеспечения, указанный в первом абзаце настоящего пункта, в процентном отношении от начальной максимальной цены Договора, увеличенный в 1,5 раза.

Срок действия обеспечения исполнения обязательств по Договору должен составлять срок исполнения обязательств по Договору плюс 60 дней.

15.4.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по предоставлению (замене) обеспечения является основанием для приостановления Заказчиком установленных Договором обязательств по оплате (при просрочке предоставления обеспечения обязательства по оплате переносятся на срок, соразмерный такой просрочке).

15.4.4. В случае если просрочка предоставления обеспечения составляет более десяти (10) рабочих дней Заказчик вправе требовать расторжения Договора.

15.4.5. В случае если до истечения срока действия Договора по каким-либо причинам обеспечение прекратило свое действие, перестало отвечать установленным настоящим Договором требованиям или гарант / поручитель перестал соответствовать требованиям, установленным для них Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления указанных событий, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение.

15.4.6. Обеспечение в форме денежных средств, перечисленных Заказчику, возвращается Подрядчику Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения срока, установленного в п.15.4.2 и п. 15.4.3 Договора.

15.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.6 Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются в рамках работ по Договору №941/1066-Д от «20» июня 2025 года.

15.7. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.8. Все указанные в настоящем пункте приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:

Техническое задание (приложение № 1);

Календарный план (приложение №2);

Форма акта сверки взаиморасчетов (приложение № 3);

Форма акта сдачи-приёмки выполненных работ (приложение № 4);

Форма Отчета об использовании давальческого сырья (материалов)

(приложение №5);

Структура цены расходов (Приложение №6);

Форма банковской гарантии (Приложение № 7);

Форма независимой гарантии (Приложение № 8);

Форма договора поручительства (Приложение № 9).

16. Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору подряда

№ _________________________

от «___» ____________ 20__ г.

Техническое задание на выполнение работ

На изготовление пластин с кристаллами заказанных элементов

Предоставляется отдельным файлом

Приложение № 2

к Договору №________________

от «__»_____________ 2025 года

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ «Изготовление пластин с кристаллами заказанных элементов»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Договору подряда № _________

от «___» _______ 20__ г.

ФОРМА АКТА СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______

- Посмотреть таблицу с данными

Между _______________________________ и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть---КОНЕЦ ФОРМЫ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть----

ФОРМА АКТА СВЕРКИ РАСЧЕТОВ СОГЛАСОВАНА:

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДРЯДЧИК:

_____________________ /________/

Приложение № 4

к Договору подряда

№ _________________________

от «___» ____________ 20__ г.

Форма Акта сдачи-приемки работ:

Акт сдачи-приемки выполненных работ

№__________ от «___» ___________20__г.

г. Москва «_____» _________ 20__ г.

______________________ (________________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании __________, с одной стороны, и

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, подписали настоящий Акт сдачи-приемки выполненных Работ по договору №_______ от «____» __________20__г. (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

Работы по _____________________ (далее – Работы), выполнены Подрядчиком надлежащим образом.

Заказчик не имеет претензий к Подрядчику по качеству и объему выполненных Работ. Никаких отступлений от Договора и иных недостатков в Работах, выполненных по Договору Подрядчиком, Заказчиком не обнаружено.

Настоящий Акт является основанием для оплаты Заказчиком Работ Подрядчика
в соответствии с Договором в сумме ______________ (________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 20% - ______________ (_______________________) рублей ___ копеек.

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Сторон договора

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5

к Договору

№ _________________________

от «____» ____________ 20__г.

Форма Отчета об использовании давальческого сырья (материалов)

Отчет об использовании давальческого сырья (материалов)

- Посмотреть таблицу с данными

______________________(указывается полное наименование Подрядчика), именуемым в дальнейшем "Подрядчик", в лице ________________, действующего на основании__________________, составлен настоящий отчет об использовании материалов, полученных от __________________________(указывается полное наименование Заказчика) для выполнения работ по договору подряда N __ от ___.___.___г.:

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость использованных для выполнения работ материалов составила _________ (________) рублей _______копеек.

Остаток неиспользованных материалов в количестве ___ (____) на сумму _________ (________) рублей _______копеек возвращается Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения настоящего отчета.

Настоящий отчет составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Подрядчика и Заказчика.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 6

к Договору

№ _________________________

от «____» ____________ 20__г.

Структура цены договора подряда на выполнение работ

«Изготовление пластин с кристаллами заказанных элементов»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 7

к договору № ____________________

от «____» ____________ 2025 г.

Банковская гарантия N _____ (форма)

- Посмотреть таблицу с данными

1. ____ (наименование банка, реквизиты, место нахождения, лицензия ЦБ, ОГРН, ИНН КПП и пр.), именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице ____, действующего(й) на основании ____, по просьбе ____ (наименование Принципала, реквизиты, место нахождения), именуемого в дальнейшем «Принципал», дает в пользу ____ (наименование Бенефициара, реквизиты, место нахождения), именуемого в дальнейшем «Бенефициар», обязательство уплатить по первому письменному требованию Бенефициара, соответствующему условиям настоящей гарантии, денежную сумму в пределах ____ (____) [российских рублей] 1 в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по договору (наименование договора) N ____ от ______ на (указывается предмет договора) ________, заключенному между Принципалом и Бенефициаром

либо по договору (наименование договора) на (указывается предмет договора) ________,

заключенному / заключаемому между Принципалом и Бенефициаром на основании (указывается протокол комиссии по осуществлению закупок (номер и дата)/реквизиты закупки, осуществляемой в соответствии с требованиями Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее - Договор).

2. Редакция данного пункта изменяется в зависимости от того, какие обязательства обеспечиваются по Договору.

(Вариант 1) В случае предоставления гарантии надлежащего исполнения:

Настоящая банковская гарантия (далее - Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом всех (за исключением обязательств по возврату аванса и гарантийных обязательств) его обязательств перед Бенефициаром, предусмотренных Договором, включая, но не ограничиваясь:

обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов), начисленных с момента возникновения у Бенефициара права на их начисление;

обязательства по возмещению Принципалом убытков Бенефициара;

(иные обязательства, если предусмотрено Договором)

(Вариант 2) В случае предоставления гарантии обязательств по возврату аванса:

Настоящая банковская гарантия (далее - Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом обязательства по возврату аванса, перечисленного Бенефициаром Принципалу в соответствии с условиями Договора.

(Вариант 3) В случае предоставления гарантии исполнения гарантийных обязательств:

Настоящая банковская гарантия (далее - Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом всех его гарантийных обязательств перед Бенефициаром, предусмотренных Договором.

3. Гарантия вступает в силу с даты выдачи (либо «____» ________ 20___ г., и действует по «____» ________ 20___ г. включительно.

4. Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии (далее - Требование по Гарантии) должно быть представлено в письменной форме на бумажном носителе и подписано руководителем Бенефициара (либо уполномоченным Бенефициаром лицом) и заверено печатью Бенефициара либо направлено в электронном виде в виде аутентифицированного сообщения по системе SWIFT или каналу СПФС [могут быть указаны иные согласованные Гарантом и Бенефициаром каналы передачи сообщений].

Требование по Гарантии должно содержать ссылку на номер и дату Гарантии. В Требовании по Гарантии Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом Договора, а также указать реквизиты счета Бенефициара, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Бенефициару, на который Гарант должен перечислить истребованную Бенефициаром сумму.

При направлении Требования по Гарантии в письменной форме на бумажном носителе, Бенефициар одновременно направляет Гаранту (к Требованию должны быть приложены) следующие документы:

[платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса Принципалу по Договору, с отметкой банка, обслуживающего Бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Договором, а Требование по Гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату аванса)] 2 ;

[документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Договора (если Требование по Гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом гарантийных обязательств в период действия гарантийного срока)] 3 ;

доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего Требование по Гарантии (если требование по Гарантии подписано лицом, не указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Бенефициара).

Документы, прилагаемые к Требованию по Гарантии, должны быть предоставлены в виде оригиналов, либо нотариально заверенных копий, либо копий, заверенных руководителем Бенефициара или лицом, подписавшим Требование по Гарантии.

Требование Бенефициара и приложенные к нему документы должны быть представлены Гаранту до окончания срока действия Гарантии по адресу: ____________________

курьерской службой / нарочным по адресу: [____________];

либо

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: [___________].

Требование по Гарантии, направленное в виде аутентифицированного сообщения по системе SWIFT или каналу СПФС [или могут быть указаны иные согласованные Гарантом и Бенефициаром каналы передачи сообщений] через банк Бенефициара на адрес Гаранта ________________ (указывается код SWIFT либо код пользователя СПФС Гаранта) должно содержать полный текст Требования по Гарантии. Одновременно сообщение должно содержать подтверждение банка Бенефициара в отношении подлинности подписи и полномочий лица, подписавшего требование от имени Бенефициара В случае направления Требования по Гарантии в виде аутентифицированного сообщения дополнительное направление оригинала Требования по Гарантии на бумажном носителе с приложением к нему документов не требуется.

5. Гарант в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, следующей за датой получения Требования по Гарантии, осуществляет платеж по Гарантии или отказывает в платеже, если Требование по Гарантии или приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии либо представлены Гаранту по окончании срока действия Гарантии, направляя мотивированный отказ Бенефициару.

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по Гарантии не ограничена суммой, на которую выдана Гарантия.

В случае неисполнения Гарантом своего обязательства по Гарантии в установленный срок Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате по Требованию по Гарантии, соответствующему условиям Гарантии, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Гарантией срока оплаты Требования по Гарантии, по дату исполнения Гарантом Требования по Гарантии.

Моментом исполнения обязательств Гаранта по Гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Бенефициара, указанный в Требовании по Гарантии.

Расходы, возникающие в связи с перечислением Гарантом денежных средств по Гарантии, несет Гарант.

6. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана Гарантия.

7. Никакие изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по Гарантии.

8. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Гарантии или в связи с ней, в том числе касающиеся ее исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению Арбитражным судом г. Москвы. Применимым правом является право Российской Федерации.

9. Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

10. По поручению Принципала Гарантия может быть изменена Гарантом с согласия Бенефициара. По поручению Принципала Гарант вправе изменить Гарантию в части продления срока ее действия и/или увеличения ее суммы без согласия Бенефициара.

11. Сведения о Принципале по настоящей Гарантии передаются в бюро кредитных историй в соответствии с положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ «О кредитных историях».

[12. Платеж по Гарантии будет осуществлен в российских рублях по курсу Банка России на дату платежа по Гарантии (либо на дату ________ )] 4

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

1 Указывается валюта, в которой номинирована гарантия

2 Данный абзац выбирается в случае предоставления гарантии возврата аванса

3 Данный абзац выбирается в случае предоставления гарантии гарантийного периода

4 Данный пункт применяется при выдаче Гарантии в иностранной валюте, если Принципал и Бенефициар являются резидентами Российской Федерации (либо если это предусмотрено Договором).

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 8

к договору № ____________________

от «____» ____________ 20__ г.

Независимая гарантия (форма)

- Посмотреть таблицу с данными

______________________ (указывается наименование организации, чьи обязательства обеспечиваются Гарантом, реквизиты, место нахождения) (далее - Гарант) в лице ____________________, действующего на основании __________________, по просьбе _________________ (указывается наименование организации, чьи обязательства обеспечиваются Гарантом, реквизиты, место нахождения) (далее - Принципал) дает в пользу ________________(указывается наименование организации - кредитора, которой предоставляется гарантия) (далее - Бенефициар) обязательство уплатить по первому письменному требованию Бенефициара определенную настоящей независимой гарантией денежную сумму (далее - Сумма гарантии) по договору ________ (указывается наименование договора и его реквизиты (если договор заключен)/ наименование договора, номер и дата протокола определения победителя закупки, наименование закупки и т.д, (если договор не заключен) (далее - Основное обязательство), на следующих условиях:

1. Настоящая независимая гарантия (далее - Гарантия) обеспечивает исполнение Принципалом ___________ (указываются обязательства Принципала, которые требуется обеспечить в соответствии с условиями Основного обязательства)перед Бенефициаром, предусмотренн__ Основным обязательством.

2. Гарант по просьбе Принципала принимает на себя обязательство уплатить Бенефициару Сумму гарантии независимо от действительности Основного обязательства.

3. Сумма Гарантии составляет ____________________ (указывается сумма цифрами и прописью) рублей.

4. Сумма Гарантии должна быть выплачена __________(указываются обстоятельства, при наступлении которых Бенефициару выплачивается сумма Гарантии, (например, неисполнение гарантийных обязательств, неисполнение обязательств по договору, неисполнение обязательств по возврату аванса и т.д.)

5. Передача Бенефициаром прав по Гарантии другому лицу не допускается.

6. Гарантия может / не может (указывается в соответствии с условиями основного обязательства) быть отозвана или изменена Гарантом в одностороннем порядке в случае согласия Бенефициара.

(Условие о согласии Бенефициара добавляется если Гарантия может быть отозвана или изменена Гарантом в одностороннем порядке. При необходимости (с учетом наличия такого требования со стороны Бенефициара), условие может быть исключено)

7. Требование Бенефициара об уплате Суммы гарантии (далее - Требование) должно быть представлено Гаранту в письменной форме с приложением:

- документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего Требование по Гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность)

- расчета суммы, включаемой в Требование;

- _______________________________ (указываются иные документы в зависимости от обеспечиваемого обязательства).

8. Требование по настоящей Гарантии должно содержать ссылку на номер и дату настоящей Гарантии. В Требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом Основного обязательства, а также указать реквизиты счета Бенефициара, на который Гарант должен перечислить истребованную Бенефициаром сумму.

9. Требование Бенефициара должно быть получено Гарантом по адресу: ____________________ до окончания срока действия настоящей Гарантии.

10. Гарант осуществляет платеж по Гарантии или отказывает в платеже в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Требования Бенефициара.

11. Гарант вправе отказать Бенефициару в удовлетворении его Требования, если это Требование не соответствует условиям Гарантии либо представлено Гаранту по окончании срока действия Гарантии.

Гарант должен уведомить об этом Бенефициара и Принципала в срок, предусмотренный п. 10 Гарантии, указав причину отказа.

12. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по Гарантии ограничена суммой, на которую выдана Гарантия.

13. Моментом исполнения обязательств Гаранта по Гарантии является фактическое списание денежных сумм со счета Гаранта.

14. Расходы, возникающие в связи с перечислением Гарантом денежных средств по настоящей Гарантии, несет Гарант.

15. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии прекращается:

а) уплатой Бенефициару суммы гарантии;

б) окончанием срока, на который выдана Гарантия;

в) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии;

г) по соглашению Гаранта с Бенефициаром о прекращении этого обязательства.

16. Настоящая Гарантия регулируется и толкуется в соответствии с правом Российской Федерации.

17. (Вариант 1 включается если Бенефициар является организацией отрасли)

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящей Гарантии и возникающие в связи с ней, в том числе связанные с ее нарушением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Гарант: ____________;

Бенефициар: _________.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Гарант обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении Бенефициару, а в случае если арбитраж уже начат - также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Гарант несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Гарант принимает на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Арбитражное решение является окончательным и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Гарант и Бенефициар могут заключить соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

17. (Вариант 2 включается если Бенефициар не является организацией отрасли)

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящей Гарантии и возникающие в связи с ней, в том числе связанные с ее нарушением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Гарант: ____________;

Бенефициар: _________.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Гарант обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении Бенефициару, а в случае если арбитраж уже начат - также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Гарант несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Гарант принимает на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным и отмене не подлежит.

либо

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является окончательным;

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным и не подлежит оспариванию.

либо

4) в Арбитражном суде г. Москвы

18. Никакие изменения и дополнения, вносимые в Основное обязательство, не освобождают Гаранта от обязательств по Гарантии.

19. Гарантия вступает в силу с момента передачи ее Гарантом (указывается если Основным обязательством условие о вступлении Гарантии в силу не предусмотрено) / «____» ______ 20__г. (указывается дата вступления в силу Гарантии в соответствии с условиями Основного обязательства) и действует до «____» ______ 20__г. включительно (срок действия гарантии должен быть указан с учетом условий Основного обязательства).

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 9

к договору № ____________________

от «____» ____________ 20__ г

ФОРМА

Договор поручительства исполнения Договора

- Посмотреть таблицу с данными

________, именуемое в дальнейшем "Поручитель", в лице ____, действующего на основании _____, с одной стороны,

____, далее именуемое "Должник", в лице ____, действующего на основании _____, со второй стороны, и

________, именуемое в дальнейшем "Кредитор", в лице _______________, действующего на основании ________, с третьей стороны,

вместе именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за ненадлежащее исполнение Должником обязательств по договору от ____ N _____, заключенного между Кредитором и Должником (далее - Основной договор).

Размер ответственности Поручителя по настоящему Договору ограничивается суммой в размере ______ рублей ___ копеек.

1.2. Поручитель надлежащим образом информирован обо всех существенных условиях Основного договора, в том числе:

- предмет Основного договора: изготовление и поставка оборудования по номенклатуре, ценам и в сроки, указанные в спецификации(ях) оборудования, являющейся(ихся) приложением(ями) N _____ к Договору поставки;

- общая стоимость Основного договора составляет _________, кроме того НДС __% в размере _____________, всего с учетом НДС - ______________;

- размер аванса: _____ (________ процентов) от цены оборудования, указанной в п. ___ Основного договора, что составляет ________________;

- срок поставки последней единицы оборудования - _____.

1.3. Основанием ответственности Поручителя по настоящему Договору является неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником своих обязательств перед Кредитом по Основному договору в предусмотренные сроки.

1.4. Поручитель согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Основной договор, не освобождают его от обязательств по настоящему Договору.

1.5 Поручитель согласен с тем, что в случае изменения Основного договора, Поручитель продолжает отвечать перед Кредитором за исполнение Должником обязательств на измененных условиях, в пределах суммы, указанной в п. 1.1. настоящего Договора.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Основному договору, Кредитор предъявляет письменное обоснованное требование к Поручителю об исполнении Поручителем обязательств по настоящему Договору.

Поручитель обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения им обоснованного требования Кредитора об исполнении Поручителем обязательств по настоящему Договору рассмотреть его и уплатить Кредитору сумму, указанную в требовании Кредитора.

Обоснованное требование обязательно должно содержать:

- дату предъявления требования;

- обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления требования (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Основному договору);

- требования Кредитора с расчетом истребуемой суммы, на дату предъявления требования;

- перечень прилагаемых к требованию документов.

2.2. Требование Кредитора должно содержать все необходимые и достаточные для перечисления истребуемой суммы банковские реквизиты и иную необходимую информацию о Кредиторе.

Требование должно быть подписано полномочным представителем Кредитора и скреплено печатью Кредитора.

Кредитор вправе предъявить требование Поручителю до истечения срока, указанного в п. 4.1 настоящего Договора.

2.3. Поручитель вправе отказать Кредитору в удовлетворении его требования полностью или частично в случаях:

- если требование или перечисленные в нем обстоятельства не соответствуют условиям Основного договора или настоящего Договора;

- если требование направлено Поручителю по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего Договора;

- если Поручителю до момента удовлетворения требования Кредитора стало известно, что обязательства Должника по Основному договору выполнены полностью, Основной договор признан вступившим в законную силу судебным решением недействительным, расторгнут или прекратил свое действие.

2.4. Датой надлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по настоящему Договору Стороны согласились считать дату зачисления денежных средств на расчетный счет Кредитора.

2.5. В случае изменения условий Основного договора, подписания дополнительных соглашений к Основному договору между Кредитором и Должником, подписания актов и других документов, подтверждающих полное или частичное исполнение обязательств Должника по Основному договору, возникновения других обстоятельств, влияющих на объем обязательств Поручителя по настоящему договору, Должник обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения вышеперечисленного обстоятельства письменно уведомить Поручителя с приложением копии соответствующих документов. Указанное уведомление направляется по электронным видам связи, указанным в настоящем Договоре, с последующим (не позднее следующего рабочего дня) направлением письменного уведомления заказным письмом по адресу Поручителя, указанному в настоящем Договоре. Днем получения уведомления считается день его получения по электронным видам связи. При этом направление уведомления по реквизитам и адресам, указанным в настоящем Договоре, считается надлежащим уведомлением Поручителя.

2.6. К Поручителю, исполнившему обязательства Должника по Основному договору в части, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора, переходят права Кредитора в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора.

По исполнении Поручителем обязательства, Кредитор обязан передать Поручителю все документы или их заверенные копии, удостоверяющие требование к Должнику, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты исполнения обязательств Поручителем.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЯ

3.1. Должник за предоставление поручительства в соответствии с условиями настоящего Договора уплачивает Поручителю вознаграждение в размере _________ (_____________________) рублей, в том числе НДС в размере ____________ (______________) рублей. Поручительство считается предоставленным в момент подписания настоящего Договора.

3.2. После подписания Договора в течение 3 (Трех) рабочих дней составляется акт оказанных услуг между Должником и Поручителем.

3.3. Вознаграждение Поручителю уплачивается Должником единовременно, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поручителя.

3.4. Моментом уплаты вознаграждения считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поручителя.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по ________________ включительно.

4.2. Поручительство по настоящему Договору прекращается также в случаях, предусмотренных ст. 367 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Каждая из Сторон обязана уведомить другую Сторону об изменении своего наименования, места нахождения, банковских (платежных) реквизитов, а также о других существенных обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Письменное уведомление направляется другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств. В случае неисполнения одной Стороной указанных обязанностей, другая Сторона имеет право исполнить свои обязательства по Договору в соответствии с имеющимися у нее сведениями, в том числе по реквизитам, указанным в Договоре и такое исполнение, будет считаться надлежащим.

5.2. Принадлежащее Кредитору по настоящему Договору право требования к Поручителю в случае неисполнения Должником своих обязательств по Основному договору:

5.2.1 перейдет к ___ (ОРГН __________, ИНН _________) в случае перехода права требования по Основному договору от Кредитора к новому кредитору ___ в соответствии со ст. 384 ГК РФ. При этом ___ становится Кредитором по настоящему Договору.

Поручитель должен быть уведомлен новым Кредитором о заключении соглашения об уступке прав по Основному договору в течение 10 (десяти) дней с даты такой уступки с приложением экземпляра Соглашения об уступке права требования.

5.2.2 может быть уступлено ___ N (ОРГН ________, ИНН _________), без предварительного письменного согласия Поручителя, при этом ___ становится Кредитором по настоящему Договору.

Поручитель должен быть уведомлен новым Кредитором о заключении соглашения об уступке прав по настоящему Договору в течение 10 (десяти) дней с даты такой уступки с приложением экземпляра Соглашения об уступке права требования.

5.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

5.4. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Кредитора.

5.5. В случае не направления или ненадлежащего направления Должником уведомления в соответствии с п. 2.5 настоящего Договора, Поручитель вправе потребовать, а Должник обязан в этом случае оплатить неустойку в размере _____ рублей ___ копеек за каждое нарушение в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Поручителя.

5.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

5.7. Настоящий Договор подписан в трех подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй находится у Кредитора и третий у Должника по месту его нахождения.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_1_-техническое_задание

УТВЕРЖДАЮ

Директор направления

по автоэлектронике

_____________А.А. Зимняков

«___» _____________ 2025 г.

Техническое задание

на выполнение работ

Изготовление пластин с кристаллами заказанных элементов

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Изготовление пластин с кристаллами заказанных элементов

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Целью выполнения работы является изготовление в соответствии с маршрутносопроводительным листом (далее - МСЛ), согласованным с Заказчиком, кремниевых

пластин с кристаллами заказанных элементов, содержащих структуры усилителей

малоэлекронных сигналов в кремнии для матриц лавинных фотодиодов.

2.2 Задачи:

- изготовление структур в соответствии с топологией Заказчика на кремниевых пластинах

в соответствии с МСЛ;

- получение изображений с растрового электронного микроскопа (далее – РЭМ) в точках,

определенных в МСЛ;

- проведение измерений структур в соответствии с МСЛ.

2.3 Описание работы

2.3.1 Общие требования

В ходе выполнения работ по договору Подрядчику необходимо изготовить и передать

Заказчику пластины с кристаллами заказанных элементов. Изготовление производиться

на пластинах-полуфабрикатах, передаваемых Заказчиком. Всего запускается на

изготовление 20 пластин-полуфабрикатов и 4 тестовые пластины. Процент выхода

годных пластин – не менее 87,5% (не менее 21 пластин). Забракованные пластины или

остатки повреждённых пластин также должны быть переданы Заказчику.

2.3.2 Заказчик в течение 5 рабочих дней после заключения договора передает Подрядчику

в формате GDS2 топологию кристалла заказанного элемента.

2.3.3 Подрядчик должен изготовить комплект фотошаблонов на основе переданной

Заказчиком топологии.

2.3.4 Заказчик в течение 5 рабочих дней после заключения договора передает Подрядчику

не менее 20 пластин-полуфабрикатов.

2.3.5 Пластины должны быть изготовлены по технологическому маршруту изготовления,

согласованному с Заказчиком. Заказчик и Подрядчик согласовывают по электронной

почте в течение 10 рабочих дней после заключения договора Маршрутносопроводительный лист (МСЛ) в формате таблицы, где приведены технологические

операции в необходимой последовательности, указаны требования к операциям и

размерам структур, а также требования к измерениям после проведения определенных

технологических операций (технологический маршрут изготовления).

2.3.6 Технологический маршрут изготовления включает в себя 7 фотолитографий

(ФЛГ0…ФЛГ6) и 170 операций, которые в общем случае включают в себя следующие

основные операции:

- имплантация бора/фосфора;

- термический отжиг;

- термическое окисление;

- глубокое плазмохимическое травление кремния (далее - Bosch-травление) кремния;

- плазмохимическое

травление

(далее

–

ПХТ)

оксида

кремния/кремния/поликремния/алюминия;

- химическое осаждение из газовой фазы при низком давлении (далее – LPCVD)

поликремния/ тетраэтилортосиликата (далее - TEOS-окисла);

- химико-механическую полировку (далее - ХМП) слоев;

- проекционная/контактная фотолитографию;

- измерения с использованием РЭМ микроскопа;

- осаждение алюминия;

- шлифовка;

- осаждение фосфоро-силикатного стекла (далее – ФСС).

2.3.7 Подрядчик изготавливает пластины в соответствии с требованиями, изложенными

в согласованном с Заказчиком МСЛ.

2.3.8 Подрядчик выполняет измерения изготовленных образцов в соответствии с

требованиями, изложенными в согласованном МСЛ.

2.3.9 Подрядчик должен уведомить Заказчика по электронной почте в срок до 2-х рабочих

дней с момента получения данных контрольных измерений.

2.3.10 При несоответствии контролируемых параметров или параметров процесса для

одного или нескольких полуфабрикатов с указанными в МСЛ требованиями Подрядчик

обязан уведомить Заказчика в срок до 2-х рабочих дней с момента обнаружения по

электронной почте, указанной в договоре, и приостановить изготовление

полуфабрикатов до решения Заказчика.

2.3.11 Подрядчик демонстрирует Заказчику промежуточные результаты работ на

еженедельных встречах (очная или видеоконференция).

2.3.12 Заказчик производит оценку результатов технологических работ и приёмку работы

по предъявляемым Подрядчиком результатам измерений критических параметров и

техническому отчёту Подрядчика.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

3.1 Описание работы

3.1.1 В ходе выполнения работ должны быть проведены следующие операции:

- формирование и вскрытие меток совмещения согласно МСЛ (ФЛГ 0, ФЛГ 1);

- формирование изолирующих канавок (далее – тренчей) согласно МСЛ (ФЛГ 2).

- измерение геометрических параметров согласно МСЛ;

- измерение толщины термического окисла согласно МСЛ;

- контроль размеров тренчей (ширина и глубина) с использованием растрового

электронного микроскопа (далее – РЭМ контроль), не менее чем в 5 точках на

контрольной пластине;

- контроль удаления поликремния (далее – ПКК) с окисла с помощью РЭМ контроля

травления и/или химико-механической полировки (далее – ХМП) ПКК в тренчах, не

менее чем в 5 точках на контрольной пластине.

- формирование защиты окисла от имплантации бора согласно МСЛ (ФЛГ 3);

- построение активных и вспомогательных меза-пикселей согласно МСЛ (ФЛГ 4).

- РЭМ контроль размеров тренчей после травления ПКК, не менее чем в 5 точках на

контрольной пластине;

- измерение остаточной толщины термического окисла;

- оптический контроль удаления ПКК с окисла;

- РЭМ контроль размеров островков на ФР, не менее чем в 5 точках на контрольной

пластине;

- оптический контроль качества фотолитографии и отсутствия загрязнений перед

травлением меза-пикселей;

- РЭМ контроль размеров меза-пикселей, не менее чем в 5 точках на контрольной

пластине;

- РЭМ контроль размеров меза-пикселей и тренчей на сколе, не менее чем в 5 точках на

контрольной пластине;

- измерение толщины термического окисла;

- РЭМ контроль размеров меза-пикселей после окисления, не менее чем в 5 точках на

контрольной пластине;

- РЭМ контроль толщины LPCVD оксида на поперечном сечении меза-пикселей и

изолирующих тренчей, не менее чем в 5 точках на контрольной пластине;

- измерения геометрических параметров перед удалением слоев с обратной стороны

пластин;

- измерения геометрических параметров после удаления слоев с обратной стороны перед

ХМП;

- РЭМ контроль высоты меза-пикселей и тренча после ХМП, не менее чем в 5 точках на

контрольной пластине;

- измерения геометрических параметров после ХМП;

- контроль толщины окисла после ХМП на всех рабочих пластинах;

- РЭМ контроль диаметров мез в окисле, не менее чем в 5 точках на контрольной

пластине;

- Измерение поверхностного сопротивления после имплантации фосфора.

- вскрытие меток совмещения согласно МСЛ (ФЛГ 5);

- формирование металлизации согласно МСЛ (ФЛГ 6).

- контроль толщины алюминия.

3.1.2 Результаты всех измерений должны оперативно передаваться Заказчику в ходе

выполнения работ, а также быть включены в итоговый отчет по работе.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ИЛИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1. Описание конечного результата оказанных услуг или выполненных работ

В результате выполнения работ Подрядчиком Заказчику должны быть переданы не менее 21

пластины, изготовленных в соответствии с маршрутно-сопроводительным листом,

согласованным с Заказчиком (в соответствии с п.2.3.5). Забракованные в процессе

изготовления пластины или остатки повреждённых пластин также должны быть переданы

Заказчику.

Подраздел 4.2. Требования по приемке оказанных услуг или выполненных работ

Заказчик производит оценку результатов технологических работ и приёмку работы по

предъявляемым Подрядчиком результатам измерений критических параметров (п.п. 2.3.8,

2.3.9 и 2.3.11) и техническому отчёту Подрядчика (п.2.3.12).

Подраздел 4.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов

(оформление результатов оказанных услуг или выполненных работ)

Факт передачи пластин Заказчику оформляется актом приема-передачи пластин в двух

экземплярах.

Подрядчик демонстрирует Заказчику промежуточные результаты работ на еженедельных

встречах (очная или видеоконференция).

Результаты всех измерений должны оперативно передаваться Заказчику в ходе выполнения

работ, а также быть включены в итоговый отчет по работе

РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1 Начало выполнения работы: с даты вступления в силу договора.

5.2 Окончание выполнения работы: 30.09.2025

5.3 Работа выполняется в один этап.

5.4 Содержание и результаты работ представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Содержание и результаты работ

Содержание работ

Изготовление пластин с

кристаллами

заказанных элементов.

Результаты выполнения работ

Отчет по работе – 1 экз.

Пластины с кристаллами

заказанных элементов – не менее

21 шт.

Срок выполнения

(начало-окончание)

с даты вступления в

силу договора 30.09.2025

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

6.1 При выполнении работы необходимо руководствоваться требованиями настоящего ТЗ

и МСЛ.