Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Порошок диоксида циркония, стабилизированный оксидом кальция марки Z5Ca 20-100, Порошок Z7Y 20-80, Порошок диоксида циркония, стабилизированный оксидом иттрия Z7Y 20-80S, Порошок керамический на базе ZrO2, Порошок Z9Y5Yb5Gd, Порошок Z7Y, керамический слой. №307699476

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение_2_Форма_КП.docx
• Приложение_2_Форма_КП.docx

Приложение № 2

к запросу Коммерческого предложения

ООО «Росатом МеталлТех»

(форма письма)

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

«___» ___________2025 года

Коммерческое предложение

Изучив Ваш запрос Коммерческих предложений №______ от __________ мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить поставку порошка диоксида циркония, стабилизированный оксидом кальция марки Z5Ca▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Порошка Z7Y 20-80, Порошка диоксида циркония, стабилизированный оксидом иттрия Z7Y 20-80S, Порошка керамический на базе ZrO2, Порошка Z9Y5Yb5Gd, Порошка Z7Y, керамический слой в соответствии со следующим прейскурантом цен и предельной стоимости договора в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 (двадцать миллионов) рублей 00 копеек с НДС 20%:

- Посмотреть таблицу с данными

*Просим указать ставку НДС и в случае если Ваша организация не является плательщиком НДС, то необходимо указать «НДС не облагается» с указанием соответствующей статьи Налогового кодекса РФ и предоставления подтверждающих документов.

Цена договора включает в себя стоимость: в соответствии с п.3.2 проекта договора;

Сроки и условия оплаты: в соответствии с п.9.3 проекта договора;

Место поставки: в соответствии с п.6.2 проекта договора;

Срок поставки: в соответствии с п.2.5 проекта договора.

Данное предложение действительно до «___» __________ 20___ года.

Руководитель организации _______________________/__________________/

Печать

конец формы

Примечание (указания по заполнению):

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

Письмо должно быть подписано правомочным лицом и скреплено печатью участника.

ПД_корректировка_Высокова_(27.06)

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

- Посмотреть таблицу с данными

Общество с ограниченной ответственностью «Росатом Металлургические технологии» (ООО Росатом МеталлТех), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Андрианова Андрея Николаевича действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________ (______________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком, подписанное Сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору в соответствии со спецификациями, согласованными Сторонами, являющимися неотъемлемыми частями Договора (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору);

в) «Товар» - продукция, указанная в Приложении № 1 «Перечень Товаров» к настоящему Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является поставка порошка диоксида циркония, стабилизированный оксидом кальция марки Z5Ca▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, порошка Z7Y 20-80, порошка диоксида циркония, стабилизированный оксидом иттрия Z7Y 20-80S, порошка керамический на базе ZrO 2, порошка Z9Y5Yb5Gd, Порошок Z7Y, керамический слой (далее – Товар) в соответствии с перечнем товаров (Приложение № 1 к настоящему договору) в обусловленные Договором сроки в соответствии с подписанными Сторонами Спецификациями, являющимися неотъемлемыми частями Договора (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар.

2.2. Наименование и номенклатура Товара, его количество, толеранс, условия оплаты, сроки и условия поставки определяются Сторонами в Спецификациях.

2.3. Покупатель направляет проект Спецификации на эл.почту Поставщика __________. Поставщик обязан рассмотреть проект спецификации в течение 10 рабочих дней с момента получения и согласовать (подписать), либо направить обоснованные замечания. Согласованная и подписанная Поставщиком Спецификация направляется на электронную почту Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Спецификация считается согласованной и подлежит исполнению с момента её подписания Сторонами. В случае, если от Поставщика в предусмотренный в настоящем пункте Договора срок не будет направлена в адрес Покупателя согласованная (подписанная) Спецификация, либо не будут предоставлены обоснованные замечания относительно направленного Покупателем проекта Спецификации, такой проект Спецификации подписывается Покупателем в одностороннем порядке и направляется на электронную почту Поставщика, указанную в настоящем пункте Договора, при этом Спецификация становится обязательной для Сторон и обязательства Сторон по такой Спецификации возникают с момента направления Покупателем подписанной Спецификации на электронную почту Поставщика, указанную в настоящем пункте Договора.

2.4. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

2.5. Срок поставки Товара составляет 350 календарных дней с момента заключения договора. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с подписанными Спецификациями. Срок поставки Товара, указанный в Спецификациях, имеет преимущественную силу. Допускается досрочная поставка продукции, в том числе отдельными партиями.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Общая предельная цена Договора складывается из сумм всех подписанных Сторонами Спецификаций и не должна превышать▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0,00 (двадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки.

3.2. Стоимость единицы Товара указывается в перечне Товаров (Приложение №1 к настоящему Договору) и Спецификации.

Стоимость единицы Товара включает в себя все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае доставки товара силами и средствами Поставщика стоимость единицы товара также включает в себя стоимость доставки товара до склада грузополучателя по адресу, указанному в соответствующей Спецификации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Товар Покупателю на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре в соответствии со Спецификациями, согласованными сторонами, являющимися неотъемлемой частью Договора.

4.1.2. Обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. Принять товар и осуществить оплату поставленного Товара в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Договора.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1. Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

5.2. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, а также рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов. Иные требования к упаковке и маркировке Товара могут устанавливаться в Спецификациях.

6. ПОСТАВКА ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю с учетом сроков поставки и количества поставляемого Товара, установленных в Спецификациях.

6.2. Поставка Товара в рамках настоящего Договора осуществляется путем выборки (самовывоза) Покупателем (Грузополучателем) Товара со склада Поставщика, находящегося по адресу:_______________________

6.3. При поставке Товара способом, указанным в п. 6.2., Поставщик обязан по электронной почте (п. 2.3. Договора) уведомить Покупателя о готовности товара к отгрузке не позднее срока указанного в соответствующей Спецификации.

Датой поставки Товара и датой перехода права собственности на Товар считается дата подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД. Полномочия представителей Сторон подтверждаются соответствующими доверенностями. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара.

6.4. При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) сопроводительная документация на Товар (паспорта безопасности, аварийная карточка и т.д.);

б) оригиналы документов о качестве на Товар (паспорт сертификат и т.д.);

в) товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика) или УПД;

г) счет (по требованию Покупателя), счет-фактуру.

Перечень документов, предоставляемых Поставщиком, может меняться в зависимости от специфики поставляемого Товара и дополнительно согласовывается, и указывается в Спецификациях к Договору.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.) в действующей редакции и в части, не противоречащей действующему законодательству РФ и условиям настоящего договора.

7.2. В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение, незамедлительно, но не позднее 5 рабочих дней с момента получения товара в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным, в дополнительно согласуемые Сторонами сроки, но не более 10 рабочих дней с момента принятия претензии Покупателя. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектности, несет Поставщик при наличии его вины.

7.3. Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

7.4. В случае недопоставки Товара в течение Срока поставки Покупатель вправе отказаться от принятия поставленной части Товара надлежащего качества.

7.5. Иной порядок приемки Товара может быть предусмотрен Сторонами в Спецификациях.

8. ГАРАНТИЯ

8.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации). Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного Товара в соответствии со Спецификацией.

8.2. Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иными документами, подтверждающими гарантию на Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Поставщик гарантирует:

надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки;

полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора;

8.4. Гарантийный срок хранения порошка не менее 24 месяцев со дня изготовления. Иной гарантийный срок может быть указан в Спецификациях.

8.5. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

8.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

в результате внесения Покупателем модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

в результате нарушения правил эксплуатации и хранения Товара.

9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

9.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в рублях.

9.2. Оплата за Товар осуществляется на основании счета безналичным расчетом с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

9.3. Оплата поставленной Поставщиком и принятой Покупателем партии Товара производится исходя из стоимости соответствующей партии Товара, указанной в соответствующей Спецификации (по форме приложение № 2 к Договору), в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты перехода права собственности на Товар, определенной в соответствии с п. 6.3 Договора.

9.4. Обмен электронными данными. Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение следующих электронных документов:

счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@);

приложений к электронным документам об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру).

Положения настоящего пункта не ограничивают Стороны в возможности выставления и получения, указанных в настоящем пункте документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей Сторон, при возникновении такой необходимости.

Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.

Обмен документами между сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерацией.

9.5. Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, оплата которого полностью или частично производится после момента его передачи Покупателю, не считается находящимся в залоге у Поставщика до момента его оплаты.

9.6. Стороны обязаны ежемесячно и после выполнения всех обязательств по настоящему Договору производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора, по форме, представленной Покупателем.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Покупателя акта сверки (по форме, указанной в Приложении № 3 к Договору) Поставщик обязан заполнить акт сверки, подписать его и представить Покупателю.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Спецификации, Поставщик по письменному требованию Покупателя выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % (одной десятой) от общей стоимости недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.

10.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 10 (десяти) процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.

10.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, непредставления относящихся к Товару документов, Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 10 (десяти) процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.

10.5. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

10.6. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течении 12 месяцев включительно, но не более момента достижения общей предельной цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора, а в части неисполненных обязательств Сторон до полного их исполнения.

12. ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

12.1 Поставщик гарантирует, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Поставщика, направленные на адрес электронной почты Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть с адреса электронной почты Поставщика __________ (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

12.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить соответствующее письменное уведомление Покупателю с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом.

12.3. Поставщик настоящим дает свое согласие и подтверждает получение всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик несет ответственность в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

12.4. Стороны подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления требований о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

13. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

13.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

13.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

14.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

14.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

15. УВЕДОМЛЕНИЯ

15.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается по ЕОСДО или электронной почте, с подтверждением о получении.

_________________________________;

ООО«Росатом МеталлТех»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне.

15.2. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией "Росатом" Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков" могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

15.3. Деятельность Покупателя и Поставщика по управлению несоответствиями, планирование и осуществление контроля в области качества осуществляется с использованием Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОС-Качество), расположенной по адресу eosk.rosatom.com. Условия по использованию ЕОС-Качество приведены в приложении № 4 настоящего Договора. Условия об ответственности за нарушение требований по использованию ЕОС-Качество приведены в приложении № 5 к Договору.

16. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

16.1. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,

стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

16.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируются лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 N 1300 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 N 592", а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

16.3. В рамках настоящего договора передается только общедоступная информация.

В случае необходимости обмена информацией, составляющей коммерческую тайну, такой обмен будет осуществляться Сторонами только после заключения ими договора о конфиденциальности и неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну, по форме, являющейся приложением N 5 к Методическим указаниям, утвержденным приказом Госкорпорации "Росатом" от 19.07.2016 N 1/656-П с которым Стороны ознакомлены на дату заключения Договора.

В случае необходимости обмена служебной информацией ограниченного распространения, обмен такой информацией будет осуществляться только после заключения Сторонами соглашения о конфиденциальности и неразглашении служебной информации ограниченного распространения ("Для служебного пользования"), по форме, являющейся приложением к Методическим указаниям, утвержденным приказом Госкорпорации "Росатом" от 30.10.2018 N 1/1230-П с которым Стороны ознакомлены на дату заключения Договора.

16.4. Налоговая оговорка.

16.4.1. Заверения и гарантии Сторон

Каждая из сторон заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что:

- каждая из сторон является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, правомочным в соответствии с законодательством РФ на заключение Договора;

- в отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом;

- каждой из сторон были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора;

- каждая из сторон соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов, а также требования трудового законодательства и законодательства о социальном обеспечении, в том числе в части полноты отражения в учете начислений и выплат работникам, полноты уплачиваемых страховых взносов;

- основной целью совершения сделки (совершения операций) по Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога, а также неправомерное уменьшение налоговой обязанности по НДС.

16.4.2. Подрядчик заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что:

Подрядчик не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога, страховых взносов в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения и отчислений, в том числе за счет необоснованного применения специальных налоговых режимов.

Обязательства по сделкам (операциям) по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону, при этом Подрядчик гарантирует, что все его действия по привлечению третьих лиц (субподрядчик) будут соответствовать гарантиям и содержать заверения, указанные в Соглашении, оформлены документально. Подрядчик несет полную ответственность за действительность соответствующих отношений, полноту, и достоверность всех документов и сведений в них.

Подрядчик, а также привлекаемые им для исполнения Договора третьи лица (субподрядчиков) являются добросовестными поставщиками, для чего обладают достаточным профессиональным опытом, имущественными и трудовыми ресурсами, а также соответствуют на момент заключения Договора и в течение всех налоговых периодов, в которых будут совершаться операции по Договору, следующим критериям:

- по операциям с участием Подрядчика, а также третьих лиц (субподрядчиков), привлеченных Подрядчиком к исполнению обязательств по настоящему Договору, не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков для принятия к вычету сумм НДС (далее – «Несформированный источник для вычета по НДС»);

- работники, участвующие в осуществлении поставки по Договору, находятся в трудовых или гражданско-правовых отношениях с Подрядчиком или Субподрядчиком.

Все операции, совершенные в рамках настоящего Договора, будут полностью отражены в первичных документах Подрядчика и третьих лиц (субподрядчиков), привлеченных им в целях исполнения настоящего Договора, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности.

16.4.3. Подрядчик подтверждает, что обладает достаточными материальными и трудовыми ресурсами для исполнения обязательств по договору - помещением, оборудованием, транспортом и т.д.

Подрядчик подтверждает, что не является «технической компанией», то есть компанией, использующей формальный документооборот, не ведущей реальной экономической деятельности и не исполняющей налоговые обязательства в связи со сделками, оформляемыми от ее имени, в ситуации, когда лицом, осуществляющим исполнение, является иной субъект.

Подрядчик гарантирует, что:

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

- уплачивает все обязательные налоги и сборы, ведет бухгалтерский и налоговый учет, полностью отражает операции по Договору в первичных документах, бухгалтерской и налоговой отчетности, которая будет своевременно представлена в налоговый орган;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц

- по требованию Заказчика, налоговых органов или суда своевременно предоставит заверенные копии документов об операциях по Договору.

16.4.4. Поставщик обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора предоставить Покупателю копию Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными с отметкой налогового органа о принятии. В Согласии в обязательном порядке должен стоять признак представления сведений «признание сведений общедоступными», указан код сведений «о наличии (урегулировании/не урегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС». Действие Согласия должно распространяться на период, начиная с действия договора и заканчиваться по истечении трех лет с даты окончания договора. Поставщик также обязуется в период с начала действия договора и по истечении трех лет с даты окончания исполнения договора не отзывать свое Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условие о предоставлении Поставщиком согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, а также отсутствие отзыва такого согласия в период действия настоящего договора, признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

16.4.5. Возмещение имущественных потерь

При получении письма или иного документа ИФНС о наличии, на основании анализа данных АСК НДС-2, признака несформированного источника применения налоговой выгоды в виде вычета сумм НДС по хозяйственным операциям с Поставщиком, Поставщик в целях недопущения причинения имущественных потерь Покупателю обязан урегулировать выявленные несоответствия путем подачи уточненной налоговой декларации и уплаты соответствующей суммы НДС. В противном случае Поставщик обязан возместить полностью все имущественные потери Заказчику, причиненные вследствие неприменения Заказчиком налоговой выгоды в виде вычета/возмещения суммы НДС по операции, совершенной в рамках настоящего договора.

При получении уведомления от Заказчика о наличии сведений о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Подрядчика источнике для принятия к вычету сумм НДС Подрядчик принимает на себя обязательство устранить такие признаки в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента доставки указанного уведомления в соответствии со ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ (если иной срок не указан в уведомлении).

Наличие признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС определяется по цепочке поставщиков товаров, не ограничиваясь прямой сделкой с Подрядчиком по Договору, но и в ситуации, когда Подрядчик или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по НДС по сделкам в цепочке (цепочке движения товаров).

Устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Подрядчика источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем обеспечения Подрядчиком формирования в бюджете источника для применения Заказчиком вычета по НДС в сумме, уплаченной Подрядчику по Договору в составе стоимости товара, то есть путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет. Доказательством устранения несформированного источника является информационное письмо налогового органа о том, что ситуация с выявленными обстоятельствами, свидетельствующими о наличии несформированного источника по взаимоотношениям с Подрядчиком, урегулирована.

В случае не устранения вышеуказанных признаков в указанный в срок Подрядчик обязуется возместить имущественные потери Заказчика, вызванные предъявлением требований органами государственной власти к Заказчику.

Имущественные потери Заказчика, подлежащие возмещению Подрядчиком вследствие не устранения признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Подрядчика источника для принятия Заказчику к вычету сумм НДС, определяются в размере:

- сумм, уплаченных или подлежащих уплате Заказчиком в бюджет вследствие добровольного отказа Заказчика от применения вычета НДС, а также расходов и сумме уплаченных пеней, по операциям с Подрядчиком;

- сумм, указанных в требованиях органов власти, предъявленных к Подрядчику, прямо или косвенно приобретшему товар по цепочке взаимоотношений с Покупателем.

Подрядчик обязуется возместить Заказчику имущественные потери Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки соответствующего требования Заказчика в соответствии со ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ (если иной срок не указан в требовании).

Заказчик вправе удовлетворить требования к Подрядчику о возмещении имущественных потерь при проведении расчетов путем удержания из денежных средств, причитающихся выплате Подрядчику по любым основаниям (в том числе, по иным договорам при наличии в таких договорах соответствующих условий), суммы имущественных потерь, а также начисленных штрафных санкций.

В целях реализации своего права на возмещение имущественных потерь Заказчик имеет право осуществить отсрочку платежа в размере 20% от стоимости поставленного товара на срок 90 календарных дней с момента окончания календарного квартала, в течение которого произошла передача товара.

16.4.6. Стороны обязуются незамедлительно известить другую сторону о том, что указанные Налоговой оговорке заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными вне зависимости от причин такового.

16.4.7. Стороны признают, что положения налоговой оговорки направлены на обеспечение имущественных интересов Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости Договора. В связи с этим Стороны рассматривают положения налоговой оговорки в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным или если срок действия Договора истек положения налоговой оговорки сохраняют юридическую силу.

17. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

17.2. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

17.3. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поставщик: _________;

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

либо

4) в Арбитражном суде г. Москве

17.4. Настоящий Договор составляется на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

17.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Перечень Товаров;

Приложение № 2: Форма спецификации;

Приложение № 3: Форма акта-сверки.

Приложение № 4: Условия по использованию Единой отраслевой информационной

системы управления качеством Госкорпорации "Росатом".

Приложение № 5: Условия об ответственности за нарушение требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество.

18. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

19. ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

- Посмотреть таблицу с данными

Дополнительные Технические требования указываются в Спецификациях, а в случае отсутствия требований поставка товара осуществляется по ТУ Поставщика.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору поставки
№ ____от «____» ____________ 2025 года

Форма СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификация №

г. ___________________ «___»__________________202___г.

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ___ рублей ___ копеек, в том числе включая НДС по ставке 20% ____ рублей ____ копеек.

Условия оплаты:

Условия поставки (самовывоз/доставка силами и средствами Поставщика):

Адрес доставки:

Грузополучатель:

Толеранс:

Иные условия:

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН О СОГЛАСОВАНИИ ФОРМЫ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору поставки
№ _____от «____» _____________ 2025 года

ФОРМА АКТА СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______

- Посмотреть таблицу с данными

Между _______________________________ и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--КОНЕЦ ФОРМЫ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть----

ПОДПИСИ СТОРОН О СОГЛАСОВАНИИ ФОРМЫ АКТА СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Договору поставки

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

Условия по использованию Единой отраслевой информационной

системы управления качеством Госкорпорации "Росатом"

1. Условия по использованию Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации "Росатом" (далее - ЕОС-Качество).

1.1. Взаимодействие Сторон в области качества в части процессов управление несоответствиями; планирование и осуществление контроля в области качества осуществляется Сторонами посредством функционала ЕОС-Качество в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по применению Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации "Росатом", утвержденными приказом Госкорпорации "Росатом" от 22.12.2021 N 1/1714-П в актуальной на момент использования ЕОС-Качество редакции, расположенной по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе документы по качеству (далее - Методические указания по применению ЕОС-Качество).

1.2. Покупатель и Поставщик обязаны получить доступ к ЕОС-Качество и применять ЕОС-Качество при реализации в ходе исполнения договора указанных в пункте 1.1 процессов в соответствии с требованиями Методических указаний по применению ЕОС-Качество с даты заключения договора до завершения всех обязательств по договору включая гарантийные обязательства.

1.3. Права и обязанности Сторон при использовании ЕОС-Качество, порядок взаимодействия Сторон при применении ЕОС-Качество, правила получения доступа к ЕОС-Качество, порядок применения ЕОС-Качество определены в Методических указаниях по применению ЕОС-Качество.

1.4. Документы, формируемые в ЕОС-Качество, подписываются электронной подписью в соответствии с условиями по использованию электронной подписи в информационной системе ЕОС-Качество, которые являются приложением N 3 к настоящему Договору.

1.5. В случае нарушения Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями об ответственности за нарушение требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, которые содержатся в Приложении N 4 настоящего Договора.

2. Условия по использованию электронной подписи в информационной системе ЕОС-Качество.

2.1. Стороны по договору настоящим соглашаются принимать к исполнению электронные документы, изготовленные (сформированные) при помощи ЕОС-Качество и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - УКЭП) или усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее - УНЭП с применением Платформы доверенных сервисов Госкорпорации "Росатом", далее - ПДС).

2.2. Вся информация (документы и сведения), связанная с организацией и осуществлением процесса управления несоответствиями в ЕОС-Качество, представлена в ЕОС-Качество в виде электронных документов (информации в электронной форме).

2.3. Электронные документы, сформированные в ЕОС-Качество и подписанные УКЭП или УНЭП, являются юридически значимыми документами по качеству и признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью в соответствии с Федеральным законом "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ, и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

2.4. Документы в электронном виде в ЕОС-Качество, подписанные УКЭП или УНЭП, являются необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от стороны, его направившей, информация и документы направлены от имени лиц, их подписавших, а также подтверждает подлинность и достоверность таких информации и документов.

2.5. Стороны по договору согласились, что электронные документы могут быть подписаны с одной стороны с применением УНЭП, а с другой стороны с применением УКЭП. К таким документам также применяются положения пунктов настоящих условий.

2.6. Стороны по договору при использовании ЕОС-Качество согласовывают и подписывают с использованием УКЭП или УНЭП электронные документы, формируемые в ЕОС-Качество в соответствии с Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество.

2.7. УКЭП или УНЭП применяется для подписания документов в ЕОС-Качество сторонами по договору, являющимися пользователями ЕОС-Качество с системными ролями согласно Методическим указаниям по применению ЕОС-Качество.

2.8. При отсутствии электронной подписи у работников организации Покупателя и Поставщика, уполномоченных на подписание документов, формируемых в ЕОС-Качество, оформление необходимых документов, направление заявок или обращений для получения электронной подписи осуществляется сторонами по договору в течении 10 рабочих дней с даты заключения договора, предусматривающего применение ЕОС-Качество.

2.9. Для формирования и использования УКЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по договору) необходимо получить квалифицированный сертификат УКЭП в аккредитованном удостоверяющем центре и установить на компьютер сертифицированные средства электронной подписи. Список аккредитованных удостоверяющих центров расположен в сети Интернет по адресу: https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section-list-of-accredited-centers.

2.10. Сервис для подтверждения подлинности УКЭП расположен в сети Интернет по адресу: https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/, на данном сайте необходимо использовать способ проверки "- электронного документа. УКЭП - отсоединенная".

При использовании УКЭП Стороны обязаны обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", в том числе требований о представлении доверенности представителя организации в электронной форме в машиночитаемом виде при использовании УКЭП посредством размещения указанной доверенности для хранения в информационных системах в соответствии с п. 4.6 настоящих Методических указаний.

2.11. Для формирования и использования УНЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по договору) необходимо получить сертификат УНЭП, в соответствии с регламентом получения сертификата и применения УНЭП по ссылке: https://crypto.rosatom.ru/innovatsii/platforma-doverennykh-servisov/.

2.12. Сервис для подтверждения подлинности УНЭП расположен на стороне ПДС и вызывается из интерфейса ЕОС-Качество. ЕОС-Качество передает в сервис подтверждения подлинности ПДС документ и отсоединенную подпись, сервис подтверждения подлинности ПДС возвращает результат проверки и набор сведений о сертификате УНЭП.

2.13. Стороны по договору, при формировании и подписании электронных документов с использованием ЕОС-Качество, обязаны соблюдать конфиденциальность ключей электронной подписи и несут ответственность за сохранность и использование надлежащим образом ключей электронной подписи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.14. Электронный документооборот в ЕОС-Качество с применением электронной подписи является юридически значимым для Сторон по договору и используется в качестве надлежащих доказательств в судебном процессе.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5

к Договору поставки

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

Условия об ответственности за нарушение требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество

1. В случае нарушения Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаний по применению ЕОС-Качество, а именно:

1) неприменение ЕОС-Качество, выраженное в просрочке направления Поставщиком заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество более чем на 1 рабочий день;

2) неустранение несоответствия, выраженное в отсутствии в ЕОС-Качество подписанного Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) по истечении 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в Едином отраслевом порядке по управлению несоответствиями, утвержденном приказом Госкорпорации "Росатом" от 18.05.2017 N 1/433-П (в актуальной редакции, расположенной по адресу http://zakupki.rosatom.ru) (далее - Порядок по управлению несоответствиями) либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Покупателем, по истечении 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество, и/или подписанного акта об устранении несоответствия по истечении 5 рабочих дней после истечения сроков, установленных в Плане коррекции и временных сдерживающих действий либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Покупателем, по истечении 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество;

Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,06% от цены Договора за каждый день просрочки.

Поставщик освобождается от ответственности в виде уплаты неустойки за нарушение требований, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, если просрочка подписания План коррекции и временных сдерживающих действий или и/или подписания акта об устранении несоответствия вызвана их отклонением в процессе согласования в ЕОС-Качество лицами, которые не являются заказчиками по договорам, во исполнение которых заключен договор с Поставщиком; конечным заказчиком продукции/объекта использования атомной энергии; организацией, ответственной за выполнение действий по устранению несоответствия.

2. Надлежащим доказательством просрочки Покупателем рассмотрения и направления на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Поставщика к ЕОС-Качество и уведомления Поставщика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения будет являться ненаправление на электронную почту Поставщика, указанную в договоре, уведомления от Покупателя о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля) для работы в ЕОС-Качество в срок более 2 рабочих дней с даты получения учётных данных (не считая дня получения учётных данных).

3. Надлежащим доказательством просрочки Поставщиком направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Поставщиком с электронной почты Поставщика ________ на электронную почту Покупателя __________ оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) в срок более 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора (не считая дня заключения договора) или в срок более 5 рабочих дней с даты получения замечаний Покупателя к заявке (листу исполнения) при наличии замечаний (не считая дня получения замечаний).

4. Надлежащим доказательством нарушения/просрочки Поставщиком требований п. 1.2 Условий по устранению несоответствия будет являться отсутствие в ЕОС-Качество подписанного участниками процесса управления несоответствиями, указанными в разделе 3.2 Порядка по управлению несоответствиями, Плана коррекции и временных сдерживающих действий в срок, установленный в Порядке по управлению несоответствиями либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Покупателем, в срок, установленный в ЕОС-Качество,

и/или подписанного участниками процесса управления несоответствиями, указанными в разделе 3.2 Порядка по управлению несоответствиями, Акта об устранении несоответствия, в срок, установленный в Плане коррекции и временных сдерживающих действий либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Покупателем, в срок, установленный в ЕОС-Качество.

5. Надлежащим доказательством просрочки подписания Покупателем в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) или Акта об устранении несоответствия будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий или Акта об устранении несоответствия отметки представителя Покупателя, ответственного за качество, об электронном подписании (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество срок.

6. Нарушение Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, перечисленных в пункте 1 Приложения N 4 к настоящему Договору, считается уклонением Поставщика от выполнения обязательств по применению ЕОС-Качество, установленных в пункте 1 Приложения N 4 к настоящему Договору, и является основанием для претензии Поставщику в связи с нарушением Поставщика условий договора в части выполнения Методических указаний по применению ЕОС-Качество.

- Посмотреть таблицу с даннымиЗапрос_ТКП_—_м - Посмотреть таблицу с данными

Уважаемый руководитель!

В целях расчета начальной максимальной цены для проведения закупочной процедуры в интересах ООО «Росатом МеталлТех» прошу предоставить технико-коммерческое предложение (далее – ТКП) на право заключения договора по предмету закупки на поставку порошка диоксида циркония, стабилизированный оксидом кальция марки Z5Ca▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Порошка Z7Y 20-80, Порошка диоксида циркония, стабилизированный оксидом иттрия Z7Y 20-80S, Порошка керамический на базе ZrO2, Порошка Z9Y5Yb5Gd, Порошка Z7Y, керамический слой.

Поставка осуществляется на условиях рамочного договора, предельная стоимость договора▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек с НДС 20%. Предельная стоимость договора не является конкурентным фактором и определяет максимальный предел суммы договора и примерный объем позиций, на которую может быть осуществлена поставка.

Количество закупаемой продукции/технические характеристики продукции (товара) описаны в приложении № 1, № 3 к запросу).

Основными условиями исполнения договора, предполагаемого к заключению по результатам закупки, являются:

Цена договора включает в себя стоимость: в соответствии с п. 3.2 проекта договора (приложение № 3).

Оплата поставки продукции: в соответствии с п. 9.3 проекта договора.

Место поставки продукции: в соответствии с п. 6.2 проекта договора.

Срок поставки продукции: в соответствии с пунктом 2.5 проекта договора.

В случае заинтересованности прошу Вас в течение 7 (семи) рабочих дней с даты регистрации данного запроса направить ТКП в соответствии с техническим заданием от 16.07.2025 № 01/270-(Индекс) (приложение № 1 к запросу), заполнить форму расчета цены (приложение № 2 к запросу).

В ТКП необходимо указать ФИО контактного лица, его телефоны. Из ТКП должны однозначно определяться цена единицы продукции (товара) в рублях без/с НДС, общая цена договора в рублях без/с НДС, а также срок действия ценовой информации (предпочтительный срок действия ТКП: 90 календарных дней с даты подачи ТКП).

ТКП необходимо оформить на бланке организации, подписать уполномоченным лицом, заполнить спецификацию и направить их по адресу электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, в копию ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Дополнительно информирую вас о том, что запрос ТКП не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств для ООО «Росатом МеталлТех».

В случае ответа на данный запрос с предоставлением ценового предложения, но без предоставления иной запрашиваемой информации, указанной в пунктах 1 – 4 и приложениях настоящего письма, ваш ответ будет приниматься (рассматриваться) ООО «Росатом МеталлТех» как ваше согласие со всеми существенными условиями данной закупки по умолчанию, со сроком действия предложения 90 календарных дней с даты подачи предложения.

Также вы можете предложить улучшение существенных условий для
ООО «Росатом МеталлТех», отдельно указав их в тексте ТКП.

В связи с проведением закупочной процедуры способом «Бриф» прошу вас:

зарегистрироваться в системе закупок «Цифровое решение «Бриф»;

заполнить каталоги продукции в соответствии с требуемой продукцией и кодом ОКПД 2. https://zakupki.rosatom.ru/new/.

Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество.

- Посмотреть таблицу с данными

Корепанова Ольга Николаевна

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб. 3207

Электронный_документ_ТЗ_корректировка_Высокова_27

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Росатом МеталлТех»

А.Н. Андрианов

«____» _______________________2025 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара

Предмет закупки: Поставка порошка диоксида циркония,

стабилизированный оксидом кальция марки Z5Ca▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, порошка Z7Y 2080, порошка диоксида циркония, стабилизированный оксидом иттрия Z7Y

20-80S, порошка керамический на базе ZrO2, порошка Z9Y5Yb5Gd,

Порошок Z7Y, керамический слой.

Москва

2025

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Поставка порошка диоксида циркония, стабилизированный оксидом кальция марки Z5Ca

20-100, порошка Z7Y 20-80, порошка диоксида циркония, стабилизированный оксидом

иттрия Z7Y 20-80S, порошка керамический на базе ZrO2, порошка Z9Y5Yb5Gd, Порошок

Z7Y, керамический слой (далее –Товар).

Участник закупки должен принять во внимание, что все ссылки на товарные знаки,

знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели,

промышленные образцы, наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а

не обязательный характер. Участник может представить в своей заявке на участие в

закупке иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты,

полезные модели, промышленные образцы, наименования производителей, при условии,

что произведенные замены полностью совместимы между собой, по существу

равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству указанную продукцию.

Параметры определения соответствия аналогов (эквивалента) представлены в

приложениях.

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым товаром, выпуска не ранее 2025 года (товаром,

который не был в употреблении), не должен являться выставочным образцом, должен

быть свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3. ОКПД 2

24.45.30.232 Порошки циркониевые

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Товар предназначен для последующих производственных переделов.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Основные параметры и размеры

Порошок диоксида циркония, стабилизированный оксидом кальция марки

Z5Ca▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдолжен соответствовать требованиям:

Внешний вид: порошок белого серого желтого, кофейного цвета без

посторонних механических включений

Массовая доля оксида кальция, %: 5±1

Массовая доля оксида алюминия, не более, %: 0,05

Массовая доля оксида железа, не более, %: 0,05

Массовая доля диоксида кремния, не более, %: 0,05

Массовая доля диоксида титана, не более, %: 0,02

Массовая доля диоксида циркония*, %: остальное

Гранулометрический состав:

+100 мкм, не более, %: 3

+80 мкм, не более, %: +63 мкм, не более, %: +45 мкм, не более, %: -40 мкм, не более, %: -20 мкм, не более, %: 5

Текучесть порошка, не более, с: 60

Насыпная плотность (без утряски), г/см3, не менее: 2,7

Примечания:

«+» остается на сите,

«–» проходит через сито.

Массовая доля диоксида циркония представлена суммой диоксидов циркония и гафния.

Массовая доля диоксида гафния в сырьевых материалах, используемых для производства

диоксида циркония, не превышает 2%.

Порошок Z7Y▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдолжен соответствовать требованиям:

Внешний вид: порошок белого серого желтого, кофейного цвета без посторонних

механических включений

Массовая доля оксида иттрия, %: 7±1

Массовая доля оксида алюминия, не более, %: 0,05

Массовая доля оксида железа, не более, %: 0,05

Массовая доля диоксида кремния, не более, %: 0,05

Массовая доля диоксида титана, не более, %: 0,02

Массовая доля диоксида циркония*, %: остальное

Гранулометрический состав:

+100 мкм, не более, %: +80 мкм, не более, %: 3

+63 мкм, не более, %: +45 мкм, не более, %: -40 мкм, не более, %: -20 мкм, не более, %: 5

Текучесть порошка, не более, с: 60

Насыпная плотность (без утряски), г/см3, не менее: 1,8

Примечания:

«+» остается на сите,

«–» проходит через сито.

Массовая доля диоксида циркония представлена суммой диоксидов циркония и гафния.

Массовая доля диоксида гафния в сырьевых материалах, используемых для производства

диоксида циркония, не превышает 2%.

Порошок диоксида циркония, стабилизированный оксидом иттрия, Z7Y 2080S должен соответствовать требованиям:

Внешний вид: порошок белого серого желтого, кофейного цвета без посторонних

механических включений

Массовая доля диоксида гафния, не более, %: 0,1

Массовая доля оксида иттрия, %: 7±1

Массовая доля оксида алюминия, не более, %: 0,05

Массовая доля оксида железа, не более, %: 0,05

Массовая доля диоксида кремния, не более, %: 0,05

Массовая доля диоксида титана, не более, %: 0,02

Массовая доля диоксида циркония*, %: остальное

Гранулометрический состав:

+100 мкм, не более, %: +80 мкм, не более, %: 3

+63 мкм, не более, %: +45 мкм, не более, %: -40 мкм, не более, %: -20 мкм, не более, %: 5

Текучесть порошка, не более, с: 60

Насыпная плотность (без утряски), г/см3, не менее: 1,8

Примечания:

«+» остается на сите,

«–» проходит через сито.

Массовая доля диоксида циркония представлена суммой диоксидов циркония и гафния.

Массовая доля диоксида гафния в сырьевых материалах, используемых для

производства диоксида циркония, не превышает 2%.

Порошок керамический на базе ZrO2 должен соответствовать требованиям:

Внешний вид: порошок должен быть однорогого белого цвета допускается наличие

видимых посторонних частиц (загрязнений, примесей) в количестве не более 10 шт на

поверхности порошка площадью 1 дм2.

Массовая доля диоксида гафния, не более, %: 3,0

Массовая доля оксида диспрозия, %: 7,5-11,5

Массовая доля оксида кальция, не более, %: 0,1

Массовая доля оксида магния, не более, %: 0,1

Массовая доля оксида алюминия, не более, %: 0,1

Массовая доля оксида железа, не более, %: 0,1

Массовая доля диоксида кремния, не более, %: 0,05

Массовая доля диоксида титана, не более, %: 0,05

Массовая доля диоксида циркония*, %: остальное

Допускается частиц несферической формы в количестве не более 20% по объему.

Гранулометрический состав:

+80 мкм, не более, %: 3

-56 мкм, не менее, %: 66

-20 мкм, не более, %: - 6

Текучесть порошка, не более, с: 50

Насыпная плотность, г/см3, не менее: 1,8 – 3,4

Примечания:

«+» остается на сите,

«–» проходит через сито.

Массовая доля диоксида циркония представлена суммой диоксидов циркония и гафния.

Массовая доля диоксида гафния в сырьевых материалах, используемых для

производства диоксида циркония, не превышает 2%.

Порошок Z9Y5Yb5Gd должен соответствовать требованиям:

Внешний вид: порошок белого серого желтого, кофейного цвета без посторонних

механических включений

Массовая доля оксида иттрия, %: 9,0-10,0

Массовая доля оксида гадолиния, %: 5,1-6,1

Массовая доля оксида иттербия, %: 4,7-5,7

Массовая доля примесей, %, не более:

Кремния оксид: 0,05

Алюминия оксид: 0,05

Уран, Торий: 0,02

Другие оксиды: 0,5

Массовая доля оксида циркония: остальное

Гранулометрический состав:

+100 мкм, не более, %: +80 мкм, не более, %: 3

+63 мкм, не более, %: +45 мкм, не более, %: -40 мкм, не более, %: -20 мкм, не более, %: 5

Текучесть порошка, не более, с: 60

Насыпная плотность (без утряски), г/см3, не менее: 1,8

Объем моноклинной фазы, %: 6

Примечания:

«+» остается на сите,

«–» проходит через сито.

Порошок Z7Y, керамический слой должен соответствовать требованиям:

Внешний вид: порошок белого серого желтого, кофейного цвета без посторонних механических

включений

Массовая доля оксида иттрия, %: 7±1

Массовая доля оксида алюминия, не более, %: 0,05

Массовая доля оксида железа, не более, %: 0,05

Массовая доля диоксида кремния, не более, %: 0,05

Массовая доля диоксида титана, не более, %: 0,02

Массовая доля диоксида циркония*, %: остальное

Гранулометрический

состав:

+ 100 мкм, не более, %: + 80 мкм, не более, %: 3

+ 63 мкм, не более, %: + 45 мкм, не более, %: – 40 мкм, не более, %: – 20 мкм, не более, %: 5

Текучесть порошка, не более, с: 60

Насыпная плотность (без утряски), г/см3, не менее: 1,8

Примечания:

«+» остается на сите,

«–» проходит через сито.

*Массовая доля диоксида циркония представлена суммой диоксидов циркония и гафния.

Массовая доля диоксида гафния в сырьевых материалах, используемых для производства

диоксида циркония, не превышает 2%.

По требованию

Подраздел 3.2. Требования по безопасности

Порошок диоксида циркония, стабилизированный оксидом кальция, марки Z5Ca▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

по степени воздействия на организм человека относится к вредным веществам четвертого

класса опасности. Порошок вызывает раздражение слизистой оболочки верхних

дыхательных путей. Предельно допустимая концентрация порошка в воздухе рабочей

зоны производственных помещений не должна превышать 6 мг/м3.

Порошок Z7Y▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо степени воздействия на организм человека относится к вредным

веществам четвертого класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Порошок вызывает

раздражение слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Предельно допустимая

концентрация порошка в воздухе рабочей зоны производственных помещений не должна

превышать 6 мг/м3.

Порошок диоксида циркония, стабилизированный оксидом иттрия, Z7Y 20-80S по

степени воздействия на организм человека диоксид циркония относится к вредным

веществам четвёртого класса опасности. Порошок вызывает раздражение слизистой

оболочки верхних дыхательных путей. Предельно допустимая концентрация порошка в

воздухе рабочей зоны производственных помещений не должна превышать 6 мг/м3

(согласно СанПиН 1.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

Порошок керамический на базе ZrO2 по степени воздействия на организм человека в

соответствии с СанПиН 1.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, оксид циркония относят к 4 классу опасности.

Предельно допустимая концентрация диоксида циркония в воздухе рабочей зоны по

СанПиН 1.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– 6 мг/м3.

Порошок Z9Y5Yb5Gd по степени воздействия на организм человека в соответствии с

СанПиН 1.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, оксид циркония относят к 4 классу опасности. Предельно

допустимая концентрация диоксида циркония в воздухе рабочей зоны по СанПиН

1.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмг/м3.

Порошок Z7Y, керамический слой по степени воздействия на организм человека в

соответствии с СанПиН 1.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, оксид циркония относят к 4 классу опасности.

Предельно допустимая концентрация диоксида циркония в воздухе рабочей зоны по

СанПиН 1.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– 6 мг/м3.

СанПиН 1.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Подраздел 3.3. Требования к маркировке

Маркирование упаковочных единиц Порошка диоксида циркония, стабилизированного

оксидом кальция, марки Z5Ca▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдолжно быть проведено в соответствии с

требованиями пункта 2.6 ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Маркирование упаковочных единиц Порошка Z7Y▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдолжно быть проведено в

соответствии с требованиями пункта 2.6 ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Маркирование упаковочных единиц Порошка керамического на базе ZrO2 должно быть

проведено в соответствии с требованиями пункта 6 ТУ 24.45.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Маркирование упаковочных единиц Порошка Z9Y5Yb5Gd должно быть проведено в

соответствии с требованиями пункта 1.3 ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Маркирование упаковочных единиц Порошка Z7Y, керамический слой должно быть

проведено в соответствии с требованиями пункта 6 ТУ 24.45.30.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Маркирование упаковочных единиц Порошка диоксида циркония, стабилизированного

оксидом иттрия, Z7Y 20-80S:

Маркировка наносится на бирку, прикрепляется к упаковочной единице и содержит

следующие основные маркировочные данные:

- наименование и/или товарный знак предприятия – изготовителя;

- марка или условное обозначение продукции;

- обозначение ТУ;

- номер партии;

- номер упаковочной единицы;

- количество упаковочных единиц в партии;

- дата изготовления;

- масса нетто, кг;

- гарантийный срок хранения.

Подраздел 3.4. Требования к упаковке

Порошок диоксида циркония, стабилизированный оксидом кальция, марки Z5Ca▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдолжен быть упакован в соответствии с требованиями пункта 2.5 ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3-2023.

Порошок Z7Y▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдолжен быть упакован в соответствии с требованиями пункта 2.5

ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Порошок керамического на базе ZrO2 должен быть упакован в соответствии с

требованиями пункта 6 ТУ 24.45.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Порошок Z9Y5Yb5Gd должен быть упакован в соответствии с требованиями пункта 1.4

ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Порошок Z7Y, керамический слой должен быть упакован в соответствии с требованиями

пункта 6 ТУ 24.45.30.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Порошок диоксида циркония, стабилизированный оксидом иттрия, Z7Y 20-80S

упаковывается в герметичную тару - двойные полиэтиленовые мешки по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

пластиковые ведра по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 или по согласованию с заказчиком любую

другую тару, исключающую попадания в неё влаги. Допускается упаковывать продукцию

в картонные, полимерные или фанерные барабаны по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 с плотными

полиэтиленовыми вкладышами. Масса нетто одной упаковочной единицы должна быть

не более 25 кг.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1. Порядок сдачи и приемки

1.Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской

Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража

при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной

постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.) в

действующей редакции и в части, не противоречащей действующему законодательству

РФ и условиям настоящего договора.

2. В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, комплектности, таре,

упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора, Покупатель принимает такой

Товар на ответственное хранение, незамедлительно, но не позднее 5 рабочих дней

с момента получения товара в письменной форме предъявляет Поставщику

претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик обязан за свой счет

заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать

некомплектный Товар, либо заменить его комплектным, в дополнительно согласуемые

Сторонами сроки, но не более 10 рабочих дней с момента принятия претензии

Покупателя. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного

Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой

его на Товар надлежащего качества и комплектности, несет Поставщик при наличии его

вины.

3. Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика

от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной

поставке Товара.

4. В случае недопоставки Товара в течение Срока поставки Покупатель вправе отказаться

от принятия поставленной части Товара надлежащего качества.

5. Иной порядок приемки Товара может быть предусмотрен Сторонами в

Спецификациях.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Порошок диоксида циркония, стабилизированный оксидом кальция, марки Z5Ca▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьтранспортируют в соответствии с пунктом 6.1 ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Порошок Z7Y▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьтранспортируют в соответствии с пунктом 6.1 ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3-2023.

Порошок керамического на базе ZrO2 транспортируют в соответствии с пунктом 7.1

ТУ 24.45.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Порошок Z9Y5Yb5Gd транспортируют в соответствии с пунктом 5.1 ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Порошок Z7Y, керамический слой транспортируют в соответствии с пунктом 7.1 ТУ

24.45.30.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Порошок диоксида циркония, стабилизированный оксидом иттрия, Z7Y 2080S транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок

грузов, действующими на каждом виде транспорта, с учетом грузоподъёмности

транспортных средств. При транспортировке не допускается воздействие на изделия

паров кислот, щелочей и иных агрессивных сред. При транспортировке не

допускается нарушение оригинальной заводской упаковки изделий.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Порошок диоксида циркония, стабилизированный оксидом кальция, марки Z5Ca▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

хранится в соответствии с пунктом 6.2 ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Порошок Z7Y▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьхранится в соответствии с пунктом 6.2 ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Порошок керамического на базе ZrO2 хранится в соответствии с пунктом 7.2 ТУ

24.45.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Порошок Z9Y5Yb5Gd хранится в соответствии с пунктом 5.2 ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть23344-

18.

Порошок Z7Y, керамический слой хранится в соответствии с пунктом 7.2 ТУ

24.45.30.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Порошок диоксида циркония, стабилизированный оксидом иттрия, Z7Y 20-80S

должен храниться в упакованном виде в сухих закрытых помещениях с естественной

вентиляцией.

При хранении тара должны быть защищены от механических воздействий, паров кислот,

щелочей, избыточной влажности и иных агрессивных сред. Не допускается попадание

на тару прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли. Упаковку порошка

диоксида циркония допускается нарушать только перед использованием. Не

допускается хранение порошка диоксида циркония без упаковки и/или в упаковке с

нарушенной целостностью.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок хранения порошка не менее 24 месяцев со дня изготовления.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю в соответствии с

подписанными Сторонами Спецификациями.

2. Наименование и номенклатура Товара, его количество, толеранс, условия оплаты,

сроки и условия поставки определяются Сторонами в Спецификациях.

3. Покупатель направляет проект Спецификации на эл.почту Поставщика. Поставщик

обязан рассмотреть проект спецификации в течение 10 рабочих дней с момента

получения и согласовать (подписать), либо направить обоснованные замечания.

Согласованная и подписанная Поставщиком Спецификация направляется на

электронную почту Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Спецификация считается

согласованной и подлежит исполнению после подписания с 2-х сторон. В случае,

если от Поставщика в предусмотренный в настоящем пункте Договора срок не будет

направлена в адрес Покупателя согласованная (подписанная) Спецификация, либо не

будут предоставлены обоснованные замечания относительно

направленного

Покупателем проекта Спецификации, такой проект Спецификации подписывается

Покупателем в одностороннем порядке и направляется на электронную почту

Поставщика, указанную в настоящем пункте Договора, при этом Спецификация

становится обязательной для Сторон и обязательства Сторон по такой Спецификации

возникают с момента направления Покупателем подписанной Спецификации на

электронную почту Поставщика, указанную в настоящем пункте Договора.

4. Срок поставки Товара составляет 350 календарных дней с момента заключения

договора. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с подписанными

Спецификациями. Срок поставки Товара, указанный в Спецификациях, имеет

преимущественную силу. Допускается досрочная поставка продукции, в том числе

отдельными партиями.

5. Адрес поставки Товара определяется в спецификациях.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ

Оригиналы документов должны быть на русском языке, с предоставлением

сканированной цветной копии в формате pdf.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№

п/п

1

Сокращение

Расшифровка сокращения

ТУ

Технические условия

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения

1

2

3

4

Наименование приложения

ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ТУ 24.45.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ТУ 24.45.30.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Количество листов

8

10

13

9

Приложения_к_ТЗ/ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть12583_2023_с изменением 1

Приложения_к_ТЗ/ТУ 24.45.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьподписанный

Акционерное общество

«Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»

(АО «Силовые машины»)

Порошок керамический на базе ZrO2

для газотермического нанесения керамического слоя теплозащитного

покрытия

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

ТУ 24.45.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

.

2022

ПРЕДИСЛОВИЕ

Технические условия (ТУ) соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001 в

части технических требований достижения уровня свойств (характеристик) при

производстве и сохранении качества продукции при её транспортировании и

хранении.

Проект технических условий ТУ 24.45.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьвведен

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. № дубл

Подп. и дата

впервые.

24.45.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

¹ äîêóì.

Èçì. Ëèñò.

.

Ðàçðàá.

.

Ïðîâ.

Í.êîíòð.

Óòâ.

.

.

Ïîäï.

Äàòà.

ÒÅÇÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÎÂÈß

Ïîðîøîê êåðàìè÷åñêèé íà áàçå ZrO2

äëÿ ãàçîòåðìè÷åñêîãî íàíåñåíèÿ êåðàìè÷åñêîãî ñëîÿ

òåïëîçàùèòíîãî ïîêðûòèÿ

Ëèò.

Ëèñò

2

Ëèñòîâ

10

Приложения_к_ТЗ/ТУ_24.45.30.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_ТЗСП

Приложения_к_ТЗ/ТУ ТСП Оксид циркония стабилизированный Y2O3j Yb2O3 и Gd2O3 (2)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Т:СП»

ОКП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

УДК Группа Л-14

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор

АО «ОДК-Пермские моторы»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор R&D

ООО «Т:СП»

______________ М.А. Кузнецов

_____________ В.Н. Титов

Технические условия

ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКСИД ЦИРКОНИЯ

ZrYYbGd

Срок введения с ________________

Срок действия до________________

г. Екатеринбург

2018

ОКСИД ЦИРКОНИЯ

ООО «Т:СП»

ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Технические условия

ВПЕРВЫЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Технические условия (ТУ) соответствуют требованиям международных стандартов

ИСО серии 9000 в части технических требований достижения уровня свойств

(характеристик)

при

производстве

и

сохранении

качества

продукции

при

её

транспортировании и хранении.

Технические условия ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьвведены впервые

СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………………………………….3

1. Технические требования………………………………………………………………...3

2. Требования безопасности…………………………………………………………….....5

3. Правила приемки …………………………………………………………………….….6

4. Методы испытаний……………………………………….…………………………......7

5. Транспортирование и хранение……………………………………………………......10

6. Гарантии изготовителя …………………………………………………………….…...11

7. Лист регистрации изменений……………………………………………………….….12

Приложение 1 Перечень ссылочных нормативных документов……...….….......…13

ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Лист 2

Листов 13

ОКСИД ЦИРКОНИЯ

ООО «Т:СП»

ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Технические условия

ВПЕРВЫЕ

Введение

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на оксид циркония,

стабилизированный оксидами иттрия, иттербия, и гадолиния, предназначенный для

нанесения теплозащитных покрытий различными видами термического напыления.

Номенклатура: Марка порошка Zr9.5Y5.6Yb5.2Gd▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьS: оксид циркония

стабилизированный 9,5% оксида иттрия, 5,6% оксида иттербия и 5,2% оксида гадолиния,

фракция▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмикрометров, форма частиц сфероидальная.

Условное обозначение продукции при заказе и в других документах должно

включать наименование порошка, его марку и обозначение ТУ.

Пример записи :

«Оксид циркония марки Zr9.5Y5.6Yb5.2Gd▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьS, ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть»

В настоящих ТУ использованы термины и определения ГОСТ Р ИСО 9000, а также

техническая терминология, применяемая в отрасли машиностроения.

ТУ содержат

датированные и недатированные ссылки, которые цитируются в

необходимых местах текста, а также приводятся ниже в Приложении 1.

1 Технические требования

1.1 Общие положения

Оксид

циркония

стабилизированный

должен

соответствовать

требованиям

настоящих технических условий и изготавливаться в соответствии с технологической

документацией, утвержденной в установленном порядке.

1.2 Основные параметры и характеристики

1.2.1

По физико-химическим показателям оксид циркония стабилизированный

должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1.

1.2.2 Дисперсный состав порошка может быть изменён по требованию заказчика.

1.2.3 Количество стабилизатора может быть изменено по желанию заказчика.

При

изменении

дисперсного

состава

или

количества

соответствующие изменения отражаются в названии марки.

ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Лист 3

Листов 13

стабилизатора

ОКСИД ЦИРКОНИЯ

ООО «Т:СП»

ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Технические условия

ВПЕРВЫЕ

Таблица 1- Физико-химические показатели оксида циркония, стабилизированного

№

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование

показателей,

ед. изм.

Норма для марки

Zr9.5Y5.6Yb5.2Gd▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьS

Порошок белого цвета (допускаются оттенки серого,

желтого и кофейного цвета) без комков и посторонних

механических включений

Внешний вид

Массовая доля оксида иттрия (Y2O3),

%

Массовая доля оксида иттербия

(Yb2O3), %

Массовая доля оксида гадолиния

(Gd2O3),%

Массовая доля примесей,

%, не более:

кремния оксид ( SiO2)

алюминия оксид (Al2O3)

уран (U), торий (Th)

Другие оксиды*

Массовая доля оксида циркония

(ZrO2)**, %

Размеры частиц, мкм

+125, %, не более

-45, %, не более

Насыпная плотность (без утряски),

г/см3, не менее

Текучесть, с, не более

Объём моноклинной фазы, %

9,0…10,0

5,1…6,1

4,7…5,7

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,02

≤ 0,5

остальное

5

16

1,8

60

≤6

Примечания

1 * Включая TiO2, MgO, CaO, Fe2O3, но не ограничиваясь ими.

2 **Массовая доля оксида циркония представлена суммой оксидов циркония и гафния.

Массовая доля оксида гафния в сырьевых материалах, используемых для производства оксида

циркония, не превышает 2,5%.

1.3 Маркировка

1.3.1 Маркировка должна соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. На тару наклеивают этикетку,

в которой указывают:

-

предприятие изготовитель, его адрес;

-

наименование порошка и его марка;

ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Лист 4

Листов 13

ОКСИД ЦИРКОНИЯ

ООО «Т:СП»

ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Технические условия

ВПЕРВЫЕ

-

номер партии;

-

масса нетто порошка в партии и количество мест;

-

масса нетто одного места и номер места;

-

обозначение настоящих технических условий.

1.3.2 Каждая партия порошка сопровождается документом о качестве (сертификатом),

в котором указывают:

-

предприятие изготовитель, его адрес;

-

наименование порошка и его марка;

-

номер партии;

-

масса нетто порошка в партии и количество мест;

-

масса брутто;

-

таблица соответствия показателям качества (нормальные и фактические

значения);

-

подтверждение

о

соответствие

порошка

требованиям

настоящих

технических условий;

-

дата изготовления;

-

гарантийный срок хранения;

-

обозначение настоящих технических условий.

1.4 Упаковка

1.4.1. Оксид циркония стабилизированный упаковывают в герметичную тару (

пластиковые ведра объёмом не более 5 л) или, по согласованию с заказчиком, в любую

другую тару, исключающую попадание посторонних включений и атмосферной влаги. В

каждую ёмкость на поверхность порошка вкладывают вкладыш-этикетку, с обозначением

марки порошка, номера партии, массы (нетто), срока использования, фамилии

упаковщика.

2 Требования безопасности

2.1 По степени воздействия на организм человека оксид циркония относится к

вредным веществам четвёртого класса опасности (ГН 2.25.1313 ).

ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Лист 5

Листов 13

ОКСИД ЦИРКОНИЯ

ООО «Т:СП»

ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Технические условия

ВПЕРВЫЕ

2.2 Порошок вызывает раздражение слизистой оболочки верхних дыхательных путей.

2.3 Предельно допустимая концентрация (ПДК) порошка в воздухе рабочей зоны

производственных помещений не должна превышать 6 мг/м3 (ГН 2.25.1313 ).

2.4 Оксид циркония пожаро- и взрывобезопасен.

2.5 Все работы с порошками необходимо проводить при включенной обменной и

местной вытяжной вентиляции, а также использовать индивидуальные средства защиты:

перчатки, очки, респираторы ШБ-1, «Лепесток» (ГОСТ 12.4-028, ГОСТ 12.4–041 ).

2.6 По окончании работ с порошками необходимо производить тщательную влажную

уборку рабочего места и оборудования, а остатки сухих порошков собирать в закрытую

тару.

2.7 Каждый работающий с оксидом циркония должен быть аттестован на знание

требований безопасности и соблюдать правила личной гигиены.

3 Правила приёмки

3.1 Оксид циркония стабилизированный принимают партиями. В партию входит

продукт, полученный за один технологический цикл и оформленный документом о

качестве. В партию допускается объединять продукт, полученный от нескольких

технологических циклов, при обязательном и тщательном смешении.

3.2 Предельное отклонение от номинальной массы продукта в партии не должно

превышать ±1%.

3.3 Для проверки качества порошка на соответствие его показателей требованиям

настоящих технических условий пробы отбирают по ГОСТ 3885.

3.4 Масса точечной пробы должна быть не менее 50 г. Количество точечных проб не

менее 10. Их объединяют, тщательно перемешивают и сокращают квартованием до

размера готовой средней пробы массой, не менее 500 г. Пробу для контрольных

испытаний (не менее 100г) хранят в течение 2 лет с даты отгрузки.

3.5 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному

из показателей от партии повторно отбирают точечные пробы в удвоенном кол-ве,

проводят повторный анализ по табл. 1, результаты которого являются окончательными.

3.6 При повторном получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному

показателю всю партию направляют на переработку или в брак.

ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЛист 6

Листов 13

ОКСИД ЦИРКОНИЯ

ООО «Т:СП»

ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Технические условия

ВПЕРВЫЕ

4 Методы испытаний

4.1

Внешний вид оксида циркония стабилизированного определяют визуально. В

порошке не допускается наличие посторонних включений, комков и примесей, видимых

невооружённым глазом.

4.2 Проверка массы упакованной продукции осуществляется путем взвешивания на

весах, имеющих требуемую точность измерения.

4.3 Определение химического состава производится эмиссионным спектральным

анализом с индуктивно-связанной плазмой.

4.4 Определение дисперсного состава производится ситовым методом по ГОСТ 18318

с использованием сетки № 0125 и 0040 по ГОСТ Р 51568.

4.5 Определение текучести порошка.

Метод определения текучести оксида циркония стабилизированного основан на

определении времени истечения порошка из воронки, самопроизвольно просыпающегося

через калиброванное выходное отверстие.

4.5.1 Пробу отбирают и приготавливают по ГОСТ 23148.

Масса общей пробы должна быть не менее 500 г. Пробу подвергают сушке в сушильном

шкафу при температуре 105±2оС в течение одного часа, затем охлаждают в эксикаторе до

комнатной температуры.

4.5.2 Для проведения испытаний используют следующую аппаратуру:

- воронка из стали марки Х18Н10Т по ГОСТ 5632. Форма и размеры воронки приведены

на рисунке 1.

- штатив;

- уровень брусковый по ГОСТ 9392;

- весы лабораторные по ГОСТ 24104:

- секундомер;

Допускается использование других измерительных средств, с точностью измерения не

ниже указанных выше приборов.

4.5.3 Проведение испытания.

ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Лист 7

Листов 13

ОКСИД ЦИРКОНИЯ

ООО «Т:СП»

ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Технические условия

ВПЕРВЫЕ

Воронку укрепляют на штативе и устанавливают по уровню на горизонтальном

основании, предохранённом от встряхиваний и вибраций.

Рабочую поверхность воронки обезжиривают, протирая ватой, смоченной в бензине.

Подготовленную пробу вынимают из эксикатора и взвешивают пять лабораторных

проб, массой 50 г каждая с погрешностью 0,1 г, не более.

Выходное

отверстие

воронки

закрывают

пальцем

и

насыпают

в

воронку

лабораторную пробу.

Одновременно с открытием калиброванного отверстия воронки включают секундомер

и останавливают его одновременно с падением последних частиц порошка.

Испытания проводят на пяти лабораторных пробах.

4.5.4 Текучесть порошка (τ) в секундах определяют по формуле

τ = К • t,

(4.1)

где:

К – корректирующий коэффициент;

t - время истечения порошка, с

за результат испытания принимают среднее арифметическое результатов пяти

испытаний.

ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Лист 8

Листов 13

ОКСИД ЦИРКОНИЯ

ООО «Т:СП»

ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Технические условия

ВПЕРВЫЕ

Рисунок 1- Эскиз воронки для определения текучести порошка

4.9.5 Определение корректирующего коэффициента (К)

Воронку калибруют, переливая через неё 100 см3 дистиллированной воды, отмеренной

пипеткой (ГОСТ 29227), замеряя время переливания. Секундомер останавливают в момент

исчезновения струи. Температура воды должна быть 20оС.

За окончательный результат принимают среднее арифметическое результатов пяти

измерений, расхождения между которыми не должны превышать 0,3 с.

Среднее число секунд считают клеймом воронки «С». Клеймо воронки должно

составлять 25±2 с. Цифровое значение клейма должно быть выбито на воронке.

Корректирующий коэффициент неизношенной воронки вычисляют по формуле (4.2):

К=25,3/С

ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Лист 9

(4.2)

Листов 13

ОКСИД ЦИРКОНИЯ

ООО «Т:СП»

ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Технические условия

ВПЕРВЫЕ

где:

25,3 - постоянная для воронки данной конструкции;

С

- клеймо воронки.

4.5.6 Проверка корректирующего коэффициента.

Для получения точных результатов два раза в год необходимо проверять

корректирующий коэффициент.

Если клеймо воронки отличается больше, чем на 0,5 с от предыдущего, необходимо

установить новый корректирующий коэффициент.

Перед определением нового корректирующего коэффициента следует установить

причину его изменения.

Возрастание времени истечения указывает на уменьшение выходного отверстия

воронки, причиной которого может являться появление слоя прилипшего порошка на

внутренней поверхности горловины воронки.

Слой

следует

тщательно

удалить

и

повторно

проверить

корректирующий

коэффициент.

Сокращение времени истечения воды указывает на расширение выходного отверстия

вследствие износа.

Воронку считают изношенной, когда время истечения воды менее 23,0 с.

4.6 Определение насыпной плотности производят по ГОСТ 19440.

4.7 Массу нетто порошка в партии контролируют на весах по ГОСТ 29329.

4.8 Определение фазового состава осуществляют методом рентгенофазового анализа.

4.9 Поверку состояния упаковки, правильности маркировки проводят внешним

осмотром.

5 Транспортирование и хранение

5.1 Транспортирование порошка оксида циркония стабилизированного производят в

упакованном виде любым видом крытого транспорта.

5.2 Порошок должен храниться в герметичной упаковке в сухом закрытом помещении

с естественной вентиляцией. Температура хранения не ниже +50С, влажность не выше

75%.

ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Лист 10

Листов 13

ОКСИД ЦИРКОНИЯ

ООО «Т:СП»

ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Технические условия

ВПЕРВЫЕ

6 Гарантии изготовителя

6.1

Изготовитель гарантирует соответствие порошка требованиям настоящих

технических условий при соблюдении условий хранения и транспортирования.

6.2 Гарантийный срок хранения порошка - 24 месяца со дня изготовления.

6.3 По истечении гарантийного срока хранения порошок оксида циркония

стабилизированного может быть использован по назначению после предварительной

проверки качества на соответствие требованиям настоящих технических условий. Срок

годности после проверки качества – 24 месяца.

ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Лист 11

Листов 13

ОКСИД ЦИРКОНИЯ

ООО «Т:СП»

ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Технические условия

ВПЕРВЫЕ

Приложение 1

Перечень ссылочных нормативных документов

ГОСТ Р ИСО 9000:2015 Система менеджмента качества. Основные положения. Словарь.

ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСита лабораторные из металлической проволочной сетки. Технические

условия.

ГОСТ 12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьССБТ. Респираторы ШБ – 1. Технические условия.

ГОСТ 12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьССБТ. Респираторы фильтрующие. Общие технические требования.

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМаркировка грузов.

ГОСТ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Порошки

металлические.

Определение

размера

частиц

сухим

просеиванием.

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОпределение насыпной плотности порошковых материалов.

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 Весы лабораторные. Общие технические требования.

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьВесы для статического взвешивания. Общие технические требования.

ГОСТ 3885 Реактивы и особо чистые вещества. Правила приёмки, отбора проб, фасовка,

упаковка и маркировка.

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСтали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и

жаропрочные.

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьУровни рамные и брусковые. Технические условия.

ГН 2.2.5.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПредельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе

рабочей зоны.

ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Лист 12

Листов 13

ОКСИД ЦИРКОНИЯ

ООО «Т:СП»

ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Технические условия

ВПЕРВЫЕ

Лист регистрации изменений

Изменение

Номера страниц

изменё

нных

заменё

нных

ТУ 20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер

документа

Подпись

аннулиро

ванных

Лист 13

Листов 13

Дата

Дата

введения

изменения