Тендер - Моющие и дезинфицирующие средства №309079031

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть31  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_2_–_Акт_приемки_товаров,_работ,_услуг_(форма)_ - Посмотреть таблицу с даннымиНМЦК_моющее_котировка - Посмотреть таблицу с данными

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» начальная (максимальная) цена контракта была определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) путем направления запросов о предоставлении ценовой информации поставщикам, имеющим возможность осуществления поставки моющих средств в ассортименте на 2025 год для нужд ВИПЭ ФСИН России.

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определена по формуле:

,

где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i.

В соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 в целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК рекомендуется определять коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле:

,

где:

V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

- средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%. Если коэффициент вариации превышает 33%, целесообразно провести дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах.

*информация с сайта Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области на конец июля 2025 г. (https://35.rosstat.gov.ru/ceny).

Предлагаю считать начально (максимальной) ценой контракта▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,95 (триста пятьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят шесть) рублей 95 копеек.

Дата подготовки обоснования НМЦК: 09.09.2025.

Техническое_задание_для_размещения

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К КОНТРАКТУ

(идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0)

Настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) заключен в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Общие условия
1.1. Поставщик обязуется поставить Государственному заказчику моющие и дезинфицирующие средства (далее – товар) по цене, в количестве, с качественными характеристиками, предусмотренными ведомостью поставки (приложение № 1 к Техническому заданию), по адресу и в сроки, предусмотренные пунктом 5.1 Технического задания, а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара согласно условиям Контракта.

Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик обязан:
2.1.1. Осуществлять контроль за обеспечением Поставщиком поставок товара в соответствии с Контрактом.
2.1.2. Обеспечить приемку товара в соответствии с условиями раздела 6 Технического задания.
2.1.3. Осуществлять контроль качества товара, поставляемого по Контракту, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного заказчика, условиям Контракта.
2.1.4. Оплатить товар в соответствии с условиями раздела 3 Технического задания.
2.1.5. Взыскивать неустойку (пени, штраф) в соответствии с разделом 8 Технического задания за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
2.1.6. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Государственным заказчиком без замечаний товарных накладных.
2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.2. Государственный заказчик вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Поставщика.
2.2.2. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
2.2.3. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков товара, в том числе безвозмездной замены товара ненадлежащего качества в период гарантийного срока в соответствии с условиями раздела 7 Технического задания.
2.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случаях, предусмотренных пунктом 9.5 Технического задания.
2.3. Поставщик обязан:
2.3.1. Обеспечить соответствие товара требованиям действующего законодательства (в том числе государственным стандартам, требованиям действующего законодательства по безопасности), нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта. Соответствовать единым требованиям к участнику закупки, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.3.2. Передать товар надлежащего качества, в предусмотренном Контрактом количестве и ассортименте, не обремененный правами третьих лиц.
2.3.3. Осуществить поставку (передачу) товара в порядке и в сроки, установленные в разделе 5 Технического задания.
2.3.4. Передать товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 5.3 Технического задания.
2.3.5. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара и в течение гарантийного срока товара. В период гарантийного срока товара безвозмездно осуществлять замену товара ненадлежащего качества в соответствии с условиями раздела 7 Технического задания по месту нахождения Государственного заказчика.
2.3.6. Своевременно по письменному запросу Государственного заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
2.3.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. Требовать оплату за поставленный по Контракту товар.
2.4.2. Требовать уплату неустойки (пеней, штрафа) согласно разделу 8 Технического задания.
2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Цена Контракта. Порядок и срок оплаты товара
3.1. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных разделом 9 Технического задания.
3.2. Оплата по Контракту производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке поставленного товара.
Оплата товара, поставленного в декабре 2025 года, осуществляется не позднее чем за один рабочий день до окончания текущего финансового года в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств федерального бюджета на указанный финансовый год.
3.3. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.
3.4. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых банковских реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте банковским реквизитам Поставщика, несет Поставщик.
3.5. Государственный заказчик не оплачивает расходы, не предусмотренные в данном Контракте.

Тара, упаковка и маркировка
4.1. Товар должен быть затарен и упакован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями, а также условиями Контракта, таким образом,
чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке различными видами транспорта до пункта назначения с учетом многочисленных разгрузок и хранения на складе Государственного заказчика.
4.2. Тара и упаковка возврату не подлежат, их стоимость включена в цену Контракта.
4.3. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается непоставленным и приемке не подлежит.

Сроки и порядок поставки товара
5.1. Поставка товара осуществляется одной партией с момента заключения Контракта по 20.12.2025 включительно. Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет поставку товара путем доставки и отгрузки Государственному заказчику по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, ул. Щетинина, д. 2 (склад ВИПЭ ФСИН России) с 08.00 до 16.00.
5.2. Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до планируемой даты поставки товара, Поставщик уведомляет Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки товара.
5.3. Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся к нему документацию:
товарную накладную;
акт приемки товаров, работ, услуг;
счет-фактуру (счет).
5.4. В случае, если документы, указанные в пункте 5.3 Технического задания, не переданы Поставщиком одновременно с товаром, товар считается непоставленным и приемке не подлежит.
5.5. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным с момента подписания Государственным заказчиком без замечаний товарной накладной.
5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара в соответствии с пунктом 5.5 Технического задания.
5.7. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента выполнения обязательств по оплате товара в соответствии с пунктом 3.3 Технического задания.

Качество товара, порядок и сроки приемки товара,
порядок и срок оформления результатов приемки
6.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям к такому товару, в том числе требованиям безопасности и условиям Контракта.
6.2. Государственный заказчик осуществляет приемку Товара на соответствие его объема и качества требованиям, установленным в Контракте.
6.3. По факту приемки товара по количеству и качеству, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента ее завершения уполномоченные представители Поставщика и Государственного заказчика подписывают товарную накладную в 2 (двух) экземплярах: по одному для Государственного заказчика и Поставщика, акт приемки товаров, работ, услуг, составленный по форме, предусмотренной приложением № 2 к Техническому заданию. После этого товар считается переданным Поставщиком Государственному заказчику.
6.5. Одновременно с поставкой товара передаются надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе: счета-фактуры (счета), товарные накладные, акт приемки товаров, работ, услуг, составленный по форме, предусмотренной приложением № 2 к Техническому заданию, в которых должны быть отражены, наименование товара, и другие документы, согласно установленным Госстандартом России требованиям, необходимым для дальнейшего использования товара.
6.6. Товар, не соответствующий требованиям Контракта, приемке не подлежит и считается непоставленным. При этом Государственный заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания товарной накладной, который направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям действующего законодательства и условиям Контракта.

Гарантии качества
7.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.
7.2. Гарантийный срок товара определяется в соответствии с ведомостью поставки (приложение № 1 к Техническому заданию).
7.3. В случае обнаружения недостатков товара Государственный заказчик вправе в течение гарантийного срока товара предъявить Поставщику требование о замене товара ненадлежащего качества. Срок замены товара ненадлежащего качества составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара ненадлежащего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.
7.4. Замена товара ненадлежащего качества осуществляется силами и средствами Поставщика. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества оплачиваются за счет Поставщика.

Ответственность Сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная Сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
8.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
8.4. За каждый факт ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Государственного заказчика штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек 1 .
8.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленого Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Государственному заказчику штраф в размере 10% цены Контракта 2 .
8.8 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.11. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
8.12. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.
8.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства (в том числе, просрочки исполнения обязательства Поставщиком), предусмотренного настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).
8.14. Реквизиты для перечисления неустойки:
Наименование взыскателя: федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний».
Юридический и фактический адрес взыскателя:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Вологда,
ул. Щетинина, д. 2
ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1
КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
УФК по Вологодской области (ВИПЭ ФСИН России, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть90)
БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Наименование банка получателя: Отделение Вологда/УФК по Вологодской области, г. Вологда
р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Назначение платежа: КБК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнеустойка по государственному контракту от _____________ № ____________.

Изменение и расторжение Контракта
9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях, предусмотренных пунктами 1.1, 1.2, 6 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;
если по предложению Государственного заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара;
в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных Контрактом.
9.2. При исполнении Контракта по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством (потребительскими свойствами), указанным в Контракте.
9.3. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.
9.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.5. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае существенного нарушения Контракта Поставщиком в соответствии с гражданским законодательством, а именно в случае:
поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок;
неоднократного нарушения сроков поставки товара.
9.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае существенного нарушения Контракта Государственным заказчиком в соответствии с гражданским законодательством.
9.7. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.
9.8. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами в добровольном порядке. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Вологодской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.
Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

Прочие условия
11.1. В случае изменения юридических и почтовых адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.
11.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Приложения к Техническому заданию, являющееся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Ведомость поставки на 4 л.
Приложение № 2 – Акт приемки товаров, работ, услуг (форма) на 3 л.

Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31.12.2025 (включительно), а в части неисполненных обязательств – до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

- Посмотреть таблицу с данными

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Дополнительные характеристики к товару, не предусмотренные в позиции КТРУ, установлены в соответствии с санитарными нормами и правилами для обеспечения качества, сохранности Товара в период его использования по назначению.

^ Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

^ Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.