Тендер - Изготовление и поставка открытых радионуклидных источников на основе нитрата тория-232 №306843064

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть64 Извещение о проведении электронного аукциона от 18.08.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000648

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул Большая Черёмушкинская,

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Лицензия выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору«Использование ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ»

4 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

50000.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Порядок внесения участником закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке установлен статьей 44 Федерального закона № 44-ФЗ. Условия независимой гарантии установлены согласно статье 45 Федерального закона № 44-ФЗ. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок. Условия независимой гарантии не должны изменять нормы и требования действующего законодательства Российской Федерации. Перечень покрываемых независимой гарантией обязательств не должен изменять условия, предусмотренные извещением об осуществлении закупки.

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ Г. МОСКВА

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном ч.13 ст. 44 Закона № 44-ФЗ (в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации)

ИНН получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК доходов

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер единого казначейского счета

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер казначейского счета

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК ТОФК

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА (МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. ¶Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. ¶Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта с учетом статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.¶Условия независимой гарантии установлены согласно статье 45 Федерального закона № 44-ФЗ.¶Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.¶Условия независимой гарантии не должны изменять нормы и требования действующего законодательства Российской Федерации.¶Перечень покрываемых независимой гарантией обязательств не должен изменять условия, предусмотренные извещением об осуществлении закупки, и соответствовать перечню обязательств, установленных проектом контракта.¶

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ Г. МОСКВА

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

В соответствии с электронными документами «Проект контракта» и «Описание объекта закупки» в составе настоящего извещения

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Установлено требование об отсутствии у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», Федеральным законом от 04.06.2018 № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств".¶Участник закупки предупреждён об административной и уголовной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий.

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 обоснование КП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть422

Проект контракта

1 Проект контракта,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Документация_1 - Посмотреть таблицу с данными

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

Для участия в закупке, заявку, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), должна содержать:

1) информацию и документы об участнике закупки:

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);

е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);

и) декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовно-исполнительной системы (если участник закупки является учреждением или предприятием уголовно-исполнительной
системы) – не установлено;

к) декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотренной частью 2 статьи 29 Федерального закона № 44-ФЗ (если участник закупки является такой организацией) – не установлено;

л) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона
№ 44-ФЗ – не установлено.

Информация и документы, предусмотренные подпунктами «а» - «л» пункта 1 Требований к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкции по ее заполнению, не включаются участником закупки в заявку. Такая информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой в сфере закупок.

м) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

н) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ – установлено

Копия действующей лицензии, выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору «Использование ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ».

документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ – не установлено:

документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2.1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ – не установлено.

При проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом «н» пункта 1 Требований к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкции по ее заполнению, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) Заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

о) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;

п) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

Указанная информация, может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, обозначенного таким товарным знаком;

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ;

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке). – не установлено;

г) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

3) информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены предусмотренные указанной статьей запрет, ограничение, преимущество в отношении товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемой работы, оказании закупаемой услуги), работы, услуги, являющихся объектом закупки). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами – не установлено.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

1. Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ оператору электронной площадки.

2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки, до окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

3. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

4. Заявка на участие в закупке должна быть заполнена на русском языке. Отдельные документы (или их части), предоставленные участником закупки в составе заявки на участие в закупке, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод необходимых разделов на русский язык. Удостоверение верности перевода с иностранного языка на русский язык осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Заказчик, комиссия Заказчика вправе не рассматривать тексты, не переведенные на русский язык.

Копии документов, представляемых участником закупки в составе заявки, должны быть представлены полностью, включая копии оборотных сторон (при наличии) и обязательных приложений. Указанные требования не являются требованиями к оформлению заявки и установлены только для возможности прочтения заявки заказчиком.

Сведения, которые представленные в составе заявки, но не относящиеся к конкретным показателям товара, к сведениям и информации обязательной к представлению в соответствии с требованиями извещения об осуществлении закупки, комиссией Заказчика рассматриваться и учитываться не будут.

Сведения и информация представленные в составе заявки на участие в закупке, в том числе в отношении предлагаемого к поставке товара, не должны противоречить согласию, предусмотренному частью 5 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ.

В заявке участнику закупки рекомендуется указывать применяемую им форму налогообложения (ОСНО, УСН, ЕНВД и т.д.).

5. При оформлении заявки участникам закупки следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований.

6. До окончания срока подачи заявок участник может отозвать поданную заявку согласно пункту 1 части 9 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ. После отзыва заявки участник вправе подать новую заявку в соответствии с нормами Федерального закона № 44-ФЗ.

7. Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке, несет участник закупки.

Описание_объекта_закупки,_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и поставку открытых радионуклидных источников на основе нитрата тория-232

Оказываются следующие услуги:

- изготовление открытых радионуклидных источников на основе нитрата тория-232 (далее – ОРИ) из сырья, принадлежащего Подрядчику;

- транспортировка изготовленных ОРИ на территорию Заказчика.

Подраздел 2.2. Описание выполняемых работ

2.2.1. Подрядчик изготавливает и поставляет Заказчику 20 (двадцать) ОРИ на основе нитрата тория-232.

2.2.2. Подрядчик в рамках изготовления ОРИ выполняет:

- фасовку нитрата тория, принадлежащего Подрядчику, в герметично закрывающиеся емкости. Масса нитрата тория в одном ОРИ должна быть не более 1 кг;

- отбор проб нитрата тория из каждого ОРИ для проведения химического и изотопного анализа;

- химический анализ нитрата тория в ОРИ;

- определение удельной активности тория-232 методом гамма-спектрометрии (по активности дочернего актиния-228) в каждом ОРИ;

- определение изотопного соотношения торий-230/торий-232 методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой в каждом ОРИ;

‑ оформление паспорта на каждый ОРИ по результатам измерений.

2.2.3. Подрядчик осуществляет транспортировку изготовленных ОРИ на территорию Заказчика в соответствии с требованиями перевозки опасных грузов.

3.1. Срок оказания услуг:

В течение 3 (трех) месяцев с даты подписания Контракта.

3.1.2. Подрядчик передает Заказчику силами Подрядчика и за счет средств Подрядчика изготовленные ОРИ по накладной (форма М-15).

3.1.3. Паспорта на все ОРИ Подрядчик передает Заказчику на бумажном носителе. Содержание паспортов на ОРИ должно соответствовать п. 76 федеральных норм и правил НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.1.4. Работы выполняются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской федерации, регулирующих деятельность в области использования атомной энергии, в том числе:

- Федеральному закону от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;

- Федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации»;

- Федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Порядок перевода ядерных материалов в категорию радиоактивных веществ или радиоактивных отходов»;

- Федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии "Правила физической защиты радиоактивных веществ и отдельных ядерных материалов при их транспортировании" (НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)"

Подраздел 3.2. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и иным нормативным документам:

- Федеральному закону от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

- Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников»;

- Федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов»;

СП 2.6.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОсновным санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010).

Конечным результатом выполненных работ считается:

4.1.1. Переданные Заказчику по накладной (форма М-15) ОРИ на основе нитрата тория-232 – 20 штук.

4.1.2. Паспорта на каждый ОРИ – 20 штук.

Подраздел 4.2. Требования по приемке работ

Приемка работ осуществляется на основании документа о приемке в единой информационной системе.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Клиенту технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

4.3.1. Протоколы измерений проб нитрата тория из каждого ОРИ передаются Заказчику вместе с паспортами на ОРИ на бумажном носителе.

4.3.2. По окончании выполнения работ Подрядчик в срок, установленный для выполнения работ по контракту, передает Заказчику результаты выполненных работ в соответствии с настоящим разделом, предоставляет Заказчику подписанный акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах, Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов по форме по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(в двух экземплярах), подписанный Подрядчиком;

-Счет (один экземпляр);

-Счет-фактуру (один экземпляр при наличии).

- иные документы;

.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

Проект_контракта,_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Контракт №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Идентификационный код закупки №

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский институт»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего (ей) на основании _____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по изготовлению и поставке открытых радионуклидных источников на основе нитрата тория-232 (далее – работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Контракту) (далее – Техническое задание), определяющим объем, содержание работ, требования к порядку проведения и к результатам работ.

1.3. Обязанность по обеспечению работ инструментами, материалами, оборудованием, конструкциями, необходимыми для выполнения всех работ в соответствии с Техническим заданием, несет Подрядчик.

1.4. Подрядчик выполняет работы собственными и (или) привлеченными силами (субподрядчиками). В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиками обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.

Подрядчик несет ответственность за наличие всех необходимых разрешений на Работы, выполняемые им, а также всеми третьими лицами, привлекаемыми им для выполнения работ по настоящему Контракту.

1.5. Работы выполняются на территории Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д. 25, стр. 48, в помещениях, указанных представителем Заказчика) и на территории Подрядчика по адресу_________________________

1.6. Право на заключение настоящего Контракта предоставляется сторонам по результатам проведения электронного аукциона в соответствии с протоколом _______________ от «___» ______________ 2025 года.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет______________ (_____________) рублей ___ копеек, включая НДС (__%) – ___________ рублей __ копеек или без НДС. (Если НДС не облагается, указать основание).

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок его исполнения и включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, в том числе стоимость работ, стоимость изготовленной устройств автоматической смены образцов (УСО) и устройства перемещения детекторов (УПД), всех затрат и издержек, связанных с выполнением ее монтажа и пуско-наладки, стоимость доставки на территорию Заказчика (включая расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы и перемещение внутри помещений) по адресу, указанному Заказчиком, стоимость упаковки (включая вывоз после разгрузки по требованию Заказчика), стоимость разгрузочных работ в отношении давальческого сырья на территории Подрядчика, а также все подлежащие уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.3. Оплата по настоящему контракту осуществляется с авансовым платежом в размере 30 % от цены контракта, что составляет________________(_______) рублей ____ копеек, в том числе НДС (___%) -____________ руб. ___коп. (если НДС не облагается указать основание).

Авансовый платеж по контракту выплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней с даты начала выполнения работ по контракту при наличии счета, выставленного Подрядчиком.

Авансовый платеж засчитывается при оплате принятых Заказчиком работ.

Оплата выполненных работ производится в размере, не превышающем разницу между стоимостью фактически выполненных работ, подтвержденных в соответствии с установленным Министерством финансов Российской Федерации порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, и общей суммой ранее выплаченного авансового платежа.

Оплата выполненных работ с учетом ранее выплаченного аванса осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в единой информационной системе.

Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), не допускается.

2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести удержание суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы подлежащей оплате Подрядчику.

2.5. Источник финансирования – субсидии на выполнение государственного задания, 2025 г.

2.6. Все суммы, подлежащие уплате Сторонами по Контракту или в связи с ним, должны быть уплачены одной стороной в российских рублях банковским переводом на счет другой стороны, указанный в Контракте.

2.7. Датой осуществления платежа Заказчиком является дата списания денежных средств на соответствующую сумму, подлежащую уплате по Контракту, с лицевого счета Заказчика.

2.8. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты выполненных работ является документ о приемке, оформленный и подписанный в единой информационной системе в установленном в Контракте порядке.

2.9. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на профессиональный доход, то не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения оплаты от Заказчика Подрядчик направляет Заказчику чек. Чек должен содержать обязательную информацию, предусмотренную частью 6 статьи 14 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

2.10. В случае снятия Подрядчика с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход все суммы, подлежащие уплате Заказчиком Подрядчику с даты прекращения применения специального налогового режима, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.11. В случае снятия Подрядчика с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты снятия с учета.

2.12. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации НИЦ «Курчатовский институт» ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, Стороны вправе изменить размер и (или) сроки оплаты и (или) объем товаров, работ, услуг по Контракту.

3. Сроки выполнения Работ

3.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы и передать из результат Заказчику в течение 3 (трёх) месяцев с даты заключения контракта.

4. Условия выполнения работ

4.1. Все расходы, связанные с исполнением контракта, Подрядчик несет самостоятельно за свой счет.

Все инструменты, оборудование, инвентарь, расходные материалы, доставку специалистов, транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы необходимые для выполнения всех работ предоставляет (осуществляет) Подрядчик.

4.2. Работы выполняются в соответствии с условиями контракта, в том числе, Технического задания.

4.3. Для оперативного управления, а также для разработки и согласования мероприятий по выполнению работ Подрядчик назначает уполномоченного сотрудника.

4.4. Подрядчик принимает на себя обязательство в счет цены контракта приобрести для выполнения работ оборудование, качество, технические и функциональные характеристики которого должны соответствовать условиям Контракта, требованиям технического задания.

5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

5.1. Приемка результатов исполнения Контракта осуществляется на основании документа о приемке в единой информационной системе.

При формировании и размещении документа о приемке ‎в единой информационной системе, обмене таким электронным документом между Подрядчиком и Заказчиком в единой информационной системе применяются единые форматы электронных документов и открытые форматы для обмена данными, которые разрабатываются и размещаются на официальном сайте единой информационной системы Федеральным казначейством.

По завершении работ в срок, установленный для выполнения работ по контракту, Подрядчик:

1) предъявляет Заказчику результаты выполненных работ в соответствии с разделом 4 Технического задания (Приложение №1 к контракту) и передает следующие документы:

- Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов по форме по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(в двух экземплярах), подписанный Подрядчиком;

-Счет (один экземпляр);

-Счет-фактуру (один экземпляр при наличии).

- иные документы;

2) формирует документ о приёмке с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию и сведения, предусмотренные пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

К документу о приемке Подрядчик прилагает:

-счёт;

- счёт-фактуру (при наличии)

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемом документе, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ информация, содержащаяся в документе о приемке.

5.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Решение о соответствии предоставленных Подрядчиком результатов условиям Контракта принимается Заказчиком (приемочной комиссией Заказчика) с учетом результатов экспертизы.

5.3. Приемка результатов исполнения Контракта производится в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику в единой информационной системе документа о приемке, подписанного подрядчиком.

5.4. В случае отсутствия каких-либо претензий при приёмке выполненных работ приемочной комиссией, в срок, указанный в пункте 5.3 контракта:

члены приемочной комиссии, подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке. В случае, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, подписание документа о приемке может осуществляться без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы.

после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает его в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанный ими документ в форме электронных образов бумажных документов.

5.5. В случае обнаружения членами комиссии в ходе приёмки несоответствий результатов исполнения контракта требованиям, установленным Контрактом и предусмотренной им нормативной и технической документацией, в пределах срока, указанного в пункте 5.3 Контракта, члены приемочной комиссией формируют и подписывают в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа, после чего такой отказ подписывает Заказчик усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает его в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанный ими документ в форме электронных образов бумажных документов.

5.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов работ, предусмотренных Контрактом, в случае выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке результатов выполненных работ и устранено Подрядчиком.

5.7. В случае получения в соответствии с пунктом 5.5 контракта мотивированного отказа Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Подрядчику мотивированного отказа и повторно предъявить Заказчику результаты исполнения Контракта, а также направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

Устранение несоответствий работ производится Подрядчиком за его счет.

5.8. После устранения недостатков, послуживших основанием для отказа от подписания документа о приемке, Заказчик проводит приемку в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта.

5.9. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона. № 44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

5.10. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Обязательства Подрядчика по выполнению работ считаются исполненными с даты подписания Заказчиком в единой информационной системе документа о приемке.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Обязанности Заказчика.

6.1.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта уведомить Подрядчика о представителе Заказчика, ответственном за ход работ. Уведомление направляется Подрядчику на адрес электронной почты, указанный в разделе 15 настоящего контракта.

6.1.2. Принять и оплатить своевременно выполненные работы надлежащего качества, соответствующие условиям Контракта, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

6.1.3. Требовать от Подрядчика уплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.1.4. По требованию Подрядчика уплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

6.1.5. Письменно информировать Подрядчика об изменении данных, указанных в разделе 16 контракта.

6.2. Права Заказчика.

6.2.1. Во всякое время проверять соблюдение сроков исполнения обязательств и качество выполняемых работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.2.2. Отказаться от исполнения Контракта в связи с очевидностью невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.

6.2.3. Требовать от Подрядчика возмещения убытков в соответствии с условиями Контракта.

6.2.4. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Подрядчика от исполнения контракта обратиться к Подрядчику с требованием о возмещении фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

6.3. Обязанности Подрядчика:

6.3.1. Назначить в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта работников Подрядчика, ответственных за ход работ по Контракту и уведомить об этом заказчика по адресу электронной почты, указанному в разделе 15 настоящего контракта.

6.3.2. Выполнить работы в соответствии с условиями Контракта, в объеме, установленном Техническим заданием, в сроки, установленные Контрактом.

6.3.3. Все документы, оформленные Подрядчиком в ходе исполнения Контракта, направлять Заказчику с сопроводительным письмом, в котором указывается наименование, количество экземпляров и листов направляемых документов.

6.3.4. Оплатить по требованию Заказчика неустойку, а также возместить убытки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

6.3.5. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

6.3.6. Письменно информировать Заказчика об изменении данных, указанных в разделе 16 контракта.

6.3.7. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и режимные требования на территории Заказчика.

6.3.8. Представить Заказчику до начала выполнения работ сертификат соответствия, паспорт и другие документы на применяемое оборудование, удостоверяющие его происхождение и качественные характеристики.

6.3.9. Обеспечивать соблюдение требований технических регламентов, обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять требования безопасности труда, обеспечивать выполнение противопожарных мероприятий.

6.3.10. Нести ответственность за качество выполняемых работ, в том числе за качество используемых при выполнении работ материалов, изделий и оборудования.

6.3.11. Перед началом выполнения работ по Контракту на территории НИЦ «Курчатовский институт» обеспечить явку работников Подрядчика, которые будут выполнять работы на территории НИЦ «Курчатовский институт», в Управление охраны труда и промышленной безопасности НИЦ «Курчатовский институт» для проведения вводного инструктажа по охране труда.

6.3.12. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при возникновении обстоятельств, которые грозят годности или прочности выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте либо продолживший работу, не дожидаясь ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

6.3.13. Предоставить новое обсечение исполнения контракта в случаях, определённых в п. 7.8.2, 7.8.3 настоящего контракта.

6.4. Права Подрядчика:

6.4.1. Требовать от Заказчика исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.4.2. Требовать оплаты выполненных и принятых Заказчиком работ в соответствии с условиями Контракта.

6.4.3. Требовать уплаты неустойки в соответствии с условиями Контракта.

6.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

6.4.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от приёмки устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, в срок, определённый в п. 5.7. Контракта.

7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. По настоящему контракту установлено требование о предоставлении Подрядчиком обеспечения исполнения контракта.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, предусмотренной частью 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

7.2. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии, определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.2.1. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального
закона № 44-ФЗ.

7.3. Контракт заключается после предоставления обеспечения исполнения контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

Размер обеспечения исполнения контракта 30% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ________________(____________) рублей ____ копеек.

7.3.1. В случаях, указанных в части 1 или 2 статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ.

7.4. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

7.5. По настоящему контракту не установлено требование обеспечения гарантийных обязательств.

7.6. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.7. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, последний в случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, обязан возвратить Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

В случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

7.8. В случае обеспечения исполнения контракта предоставлением независимой гарантии такая гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.8.1. Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией.

В случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта независимая гарантия должна обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств перед Заказчиком по контракту, в том числе по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных контрактом, по возмещению убытков (при их наличии), причиненных неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Подрядчиком (принципалом) своих обязательств по контракту, возврату аванса (при наличии условия о выплате аванса).

7.8.2. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального
закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 8.8.6 настоящего контракта.

7.8.3. В случае окончания срока действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, при условии, что обязательства по контракту не исполнены надлежащим образом к дате окончания срока действия независимой гарантии, Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнение контракта в размере, уменьшенном пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. При этом способ обеспечения исполнения контракта определяется в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно (либо новая независимая гарантия, либо внесение денежных средств на указанный счёт Заказчика). Новое обеспечение должно быть предоставлено не позднее 10 (десяти) рабочих дней до окончания срока действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта ранее.

7.8.4. В случае предоставления взамен утратившего силу обеспечения исполнения контракта (отзыв лицензии у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, истечения срока действия гарантии и в иных случаях) новой независимой гарантии, она должна быть выдана организацией, предусмотренной частью 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, ее условия должны соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, а также требованиям, указанным в извещении о проведении закупки, проекте контракта.

7.8.5. Срок действия новой независимой гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно с учетом требований, определенных частью 3
статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.9. Заказчик проверяет условия новой независимой гарантии в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

7.10. Заказчик вправе контролировать исполнение Подрядчиком обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения контракта, взамен утратившего силу.

7.11. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, об обеспечении гарантийных обязательств к такому участнику не применяются.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

8.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила), и составляет___% цены Контракта (этапа): 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн рублей;

5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);

0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);

0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);

0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);

0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);

0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд рублей.

В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 5 Правил:

а) в случае если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

б) в случае если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет _____ (_____) рублей:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.

8.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

8.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет _____ (_____) рублей:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.

8.8. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства по предоставлению нового обеспечение исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 7.8.2 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 8.3 Контракта.

8.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.13. Установленная Контрактом неустойка может быть удержана Заказчиком из средств оплаты по контракту и/или из денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком).

8.14. Стороны Контракта решили считать существенными нарушениями Контракта следующее:

- просрочку Подрядчиком срока или сроков выполнения работ или иного обязательства, предусмотренного контрактом, более чем на 10 (десять) рабочих дней;

- выполнение работ не в полном объёме, предусмотренном контрактом.

8.15. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Условия о гарантии качества

9.1. Подрядчик гарантирует, что работы по Контракту выполняются в соответствии с условиями настоящего Контракта и Технического задания.

9.2. Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев и исчисляется с даты подписания Заказчиком документа о приемке в единой информационной системе.

Гарантии качества работ распространяются на все выполняемые Подрядчиком работы в полном объеме и все оборудование, использованное при выполнения работ.

9.3. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты выполненных работ в случае их несоответствия условиям настоящего Контракта и требованиям Технического задания.

9.4. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным Контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в Контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков и/или производителей.

9.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

9.6. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

9.7. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 9.2. Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик направляет Подрядчику рекламацию в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

9.8. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

9.9. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 30 (тридцать) рабочих дней с даты их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

11. Рассмотрение и разрешение споров

11.1. Все споры и разногласия, возникающие из Контракта или в связи с исполнением Контракта, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, заинтересованная Сторона направляет в письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом.

В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

11.2. Соблюдением претензионного порядка для Стороны, которой была направлена претензия, является исполнение ею обязательств по рассмотрению претензии в тридцатидневный срок и незамедлительное направление Стороне, подавшей претензию, мотивированного ответа с указанием о принятии и об исполнении претензии (в части или полностью), либо об отклонении претензии.

11.3. Сторона, направившая претензию и не получившая на нее ответ либо получившая не удовлетворяющий ее ответ, вправе обратиться в Арбитражный суд города Москвы.

11.4. Соблюдение досудебного претензионного порядка разрешения споров является обязательным для Сторон.

12. Охрана труда при выполнении работ

12.1. Стороны до начала производства работ на территории (объектах) Заказчика назначают должностных лиц, ответственных за взаимодействие по вопросам охраны труда.

12.2. Подрядчик обязуется соблюдать требования охраны труда, в том числе, но не ограничиваясь, обеспечить безопасное производство работ, разработать (при необходимости) дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы, назначить должностных лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, за взаимодействие по вопросам охраны труда с Заказчиком и определить их обязанности, обеспечить контроль за соблюдением требований правил и норм по охране труда персоналом субподрядной организации.

12.3. Подрядчик, привлекаемые им субподрядчики несут ответственность за обучение своих работников по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверку знания требований охраны труда, и гарантируют соблюдение требований норм и правил по охране труда, определенных действующим законодательством Российской Федерации при производстве работ на территории (объектах) Заказчика, а также самостоятельное ознакомление с локальными нормативными актами Заказчика в области охраны труда и неукоснительное их выполнение.

12.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований правил и норм по охране труда со стороны субподрядчиков (их работников), привлеченных на основании договоров субподряда для выполнения работ на территории (объектах) Заказчика.

12.5. Подрядчик, привлекаемые им субподрядчики обязаны выполнять работы, выполнение которых предусмотрено по условиям Контракта на территории (объектах) Заказчика, с соблюдением требований действующего на территории Российской Федерации законодательства в области охраны труда.

12.6. Подрядчик несет ответственность за прохождение его работниками вводного инструктажа по охране труда перед началом проведения работ согласно правилам проведения вводного инструктажа Заказчика.

12.7. Подрядчик, привлекаемые им субподрядчики до начала производства работ на территории (объектах) Заказчика обязаны предоставить представителю Заказчика:

- письмо на имя главного инженера Заказчика на бланке организации с изложением основания и цели командирования персонала, с указанием ответственного представителя (руководителя командированного персонала) имеющего право подписывать и согласовывать документы, относящиеся к выполняемой работе работников, которым будет предоставлено право выдачи наряда-допуска, права быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады;

- заверенные копии документов, содержащих основные сведения о системе управления охраной труда. Копии таких документов передаются в Службу охраны труда Управления охраны труда и промышленной безопасности Службы главного инженера Заказчика;

- список работников, которые будут выполнять работы на территории (объектах) Заказчика, для предоставления в Службу охраны труда Управления охраны труда и промышленной безопасности Службы главного инженера Заказчика для проведения вводного инструктажа по охране труда.

12.8. Подрядчик, привлекаемые им субподрядчики обязаны назначить лиц, ответственных за безопасное подключение электроинструмента.

12.9. Заказчик и Подрядчик согласуют План мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников до начала производства следующих видов работ на территории Центра:

- работы по ремонту оборудования во время планово-предупредительных работ;

- работы по монтажу и демонтажу оборудования;

- работы на высоте;

- огневые работы;

- земляные работы;

- строительные работы по ремонту зданий и сооружений.

12.10. Для выполнения работ Подрядчик, привлекаемые им субподрядчики обязаны:

- привлекать только квалифицированных, обученных по охране труда и не имеющих медицинских противопоказаний (при необходимости) работников;

- обеспечить работников спецодеждой, спецобувью, защитными касками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты;

- проводить для работников противопожарный инструктаж;

- разместить на границе рабочей зоны информационный стенд со следующей информацией: полное наименование Поставщика (подрядчика/субподрядчика (при наличии), исполнителя), ФИО ответственных за производство работ, ФИО руководителя, контактные телефоны и т.п.

12.11. Подрядчик, привлекаемые им субподрядчики обязаны обеспечить использование бытовых помещений по прямому назначению, исключить случаи проживания в них, хранения материальных ценностей, использования электронагревательных приборов.

12.12. Подрядчик несет полную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение требований охраны труда, а также возмещает ущерб, нанесенный Заказчику, возникший по его вине или по вине привлечённых им субподрядчиков.

12.13. Обо всех происшествиях (авариях, несчастных случаях и других нештатных ситуациях) на территории производства работ Подрядчик обязан незамедлительно устно (по телефону, телефонограмма, либо другим доступным способом) сообщить Заказчику.

12.14. Заказчик обязан:

- провести вводный инструктаж перед началом выполнения работ;

- проинформировать Подрядчика об опасностях на территории (объекте) Заказчика и мерах по их предупреждению;

- выдать под роспись инструкции по охране труда (по мере необходимости), действующие на территории Заказчика в соответствии с видом выполняемых работ, программу проведения вводного инструктажа по охране труда НИЦ «Курчатовский институт» для работников сторонней организации.

12.15. Заказчик вправе осуществлять в любое время проверки по соблюдению Подрядчиком требований охраны труда на объекте ведения работ, выполняемых согласно условиях Контракта, с составлением Акта-предписания в случае выявления нарушений.

12.16. Заказчик не несет ответственности за любые травмы, увечья или смерть любого из работников Подрядчика, его субподрядчиков, возникшие не по вине Заказчика, а также если пострадавший нарушил правила охраны труда.

12.17. В случае нарушения Подрядчиком требований настоящего раздела Контракта Заказчик оставляет за собой право:

- приостановить работу Подрядчика, субподрядчика до полного устранения нарушений;

- принимать необходимые меры в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев, нарушения требований нормативных правовых актов, локальных нормативных актов Заказчика и требований надзорных органов;

- выдавать обязательные для исполнения Подрядчиком, его субподрядчиками предписания в случае выявления нарушений.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту стороны, обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их аффилированными лицами, работниками или посредниками требований законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем, действующих на территории Российской Федерации, и воздерживаться от действий/бездействий которые могут быть прямо или косвенно квалифицированы как Коррупционные правонарушения в терминах настоящего Контракта и российского антикоррупционного законодательства.

К коррупционным правонарушениям в целях настоящего Контракта относятся, в том числе прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, получение / дача взятки, коммерческий подкуп, предоставление / получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц, органов и организаций, для оказания влияния на их решения, действия/бездействие с целью получения или сохранения каких-либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, для бизнеса или для третьих лиц (далее – Коррупционные правонарушения).

13.2. В случае возникновения при исполнении обязательств по настоящему Контракту у Стороны обоснованного предположения или реальных оснований полагать, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника (ов) другой Стороны его аффилированных лиц или посредников в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной или дающей основание предполагать информации о совершении (планировании) Коррупционного правонарушения), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую сторону в письменной форме, в том числе и по электронной почте (далее – Уведомление) по адресам, указанным в Контракте.

13.3. В письменном Уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение или нарушение каких-либо иных положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

13.4. После письменного Уведомления, Сторона, его направившая имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения письменного подтверждения от другой Стороны, что Коррупционное правонарушение не произошло или не произойдет. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного Уведомления.

13.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящей статьи контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

13.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящей статьей Контракта действий, Сторона, направившая Уведомление, при получении достоверной информации о совершении Коррупционного правонарушения и/или неполучении письменной информации об итогах рассмотрения направленного Уведомления и/или письменного подтверждения, что Коррупционное правонарушение не произошло или не произойдет, вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а также вправе потребовать от неё возмещения убытков, причиненных расторжением Контракта или возникших в результате такого расторжения.

14. Конфиденциальность

14.1. Каждая Сторона должна относиться к информации, содержащейся в контракте и документах, создаваемых в ходе его исполнения, как к конфиденциальной.

14.2. Каждая Сторона не должна публиковать, давать разрешение на публикацию или раскрывать любую конфиденциальную информацию без предварительного письменного разрешения другой Стороны, в котором не должно быть необоснованно отказано или задержано.

14.3. Каждая Сторона самостоятельно или совместно с другой Стороной отмечает любую информацию, передаваемую другой Стороне в связи с этим контрактом, которую она хочет оставить конфиденциальной, как «конфиденциальную» либо обозначить грифом «Коммерческая тайна». Однако положения настоящего пункта должны применяться к любым документам, создаваемым в ходе его исполнения или информации, содержащейся в контракте, независимо отмечен ли документ или информация Стороной как «конфиденциальная» («Коммерческая тайна») или нет.

14.4. Стороны должны хранить и обращаться со всей информацией и/или Документацией, предоставленными другой Стороной по этому контракту, с учетом конфиденциальности, и должны предпринимать все разумные усилия, которые предпринимаются для защиты своей собственной информации и/или Документации, для того чтобы:

14.4.1. предоставить доступ к ним только для тех работников Сторон, которым они требуются для выполнения своих обязанностей по контракту;

14.4.2. обязать работников Сторон, указанных в пункте 14.4.1. контракта, относиться к информации и/или документации как к конфиденциальным;

14.4.3. избегать раскрытия такой информации и/или документации другим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, в котором не должно быть необоснованно отказано или задержано.

14.5. Положения, изложенные выше в настоящем разделе контракта, не будут применяться к информации, которую Стороны могут разумно продемонстрировать:

1) как уже существующую или ставшую в общем порядке доступной общественности не по вине одной из Сторон; или

2) уже находящуюся во владении Сторон; или

3) в дальнейшем правомерно полученную от третьих лиц, которые не получали ее от одной из Сторон; или

4) если такая информация одной из Сторон обязательно должна быть представлена органам государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сторонами должны быть предприняты наилучшие разумные усилия для обеспечения конфиденциального обращения органам государственной власти с такой информацией.

14.6. Обязательства по настоящему разделу Контракта должны оставаться в силе в течение 10 (десяти) лет после прекращения действия Контракта, если Стороны не согласуют иное.

15. Заключительные положения

15.1. Контракт вступает в силу с даты заключения и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по Контракту.

15.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

15.3. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон на электронной площадке и хранится на электронной площадке. После заключения Контракта в форме электронного документа Стороны вправе изготовить и подписать копии Контракта в письменной форме на бумажном носителе, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Контракт может быть изменен или расторгнут в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации № 44-ФЗ.

Любые изменения и дополнения к контракту будут действительны лишь в том случае, если они созданы в форме электронного документа и подписаны усиленными электронными подписями сторон.

15.4. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в форме электронного документа и подписанные усиленными электронными подписями Сторон, являются его неотъемлемой частью.

15.5. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

15.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Подрядчика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

15.7. Ответственное должностное лицо Заказчика для взаимодействия по всем вопросам исполнения Контракта: ____________________.

Контактный телефон ответственного должностного лица Заказчика: _______.

Адрес электронной почты Заказчика: ___________________.

Контактное лицо Подрядчика для взаимодействия по всем вопросам исполнения Контракта: __________________________.

Контактный телефон контактного лица Подрядчика: ______.

Адрес электронной почты Подрядчика: ______.

15.8. Уведомления, извещения, требования и иные юридически значимые сообщения, с которыми Контракт связывает гражданско-правовые последствия для Сторон Контракта, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.

Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем почтовой и (или) электронной связи.

Стороны Контракта обязуются производить обмен юридически значимыми сообщениями по адресам электронной почты, указанным в пункте 15.7 Контракта, и по почтовым адресам, указанным в разделе 16 Контракта.

Сообщения, отправленные посредством почтовой связи отправляются заказной почтовой корреспонденцией с уведомлением о вручении ее адресату.

Сообщение считается доставленным, в том числе в случае, если корреспонденция была возвращена отправителю в связи с истечением срока ее хранения в отделении почтовой связи получателя.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

15.9. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

15.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

а) нарушение настоящего Контракта, являющееся существенным в соответствии с условиями Контракта;

б) неустранение причин, указанных в мотивированном отказе Заказчика от подписания документа о приемке.

15.11. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.12. К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

16. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

от «____» __________ 2025

к контракту №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Заполняется заказчиком в соответствии с приложением №3 к извещению «Описание объекта закупки»)

обоснование_КП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть422 - Посмотреть таблицу с данными

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

на изготовление и поставка открытых радионуклидных источников на основе нитрата тория-232.

- Посмотреть таблицу с данными

Заместитель начальника Отдела обоснования цен Департамента закупок:

_______________/Паневина Е.Л./

(подпись/расшифровка подписи)

Начальник Отдела обоснования цен Департамента закупок:

_______________/Брусенцов Н.А./

(подпись/расшифровка подписи)

"____" ______________ 20____ г.

контактный телефон: 66-11