Тендер - Государственные стандартные образцы (ГСО) №308325114

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть14  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиКонтракт_поставки_товара_44-фз_проект

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА

приказом ФГБУ «ВНИИИМТ»

Росздравнадзора

от _______________ №______

ФОРМА КОНТРАКТА № _________________

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Филиала в г. Екатеринбург Сысуева Евгения Борисовича действующего на основании Доверенности от 18.12.2024 г. № 98/24 и ______________________________________________ именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», и каждый по отдельности «Сторона», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) заключили настоящий Контракт по итогам проведения _________ в электронной форме в соответствии с протоколом от «__» _____________ года № _______________ о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке ______________________________ (далее – Товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим заданием (Приложение №__ к настоящему Контракту), Спецификацией (Приложение №__ к настоящему Контракту), Акта приема-передачи товара - документ о приемке товара в электронной форме, формируемый с использованием единой информационной системы в сфере закупок и содержащий сведения, указанные в пункте 1 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе (далее - Документ о приемке), которые являются неотъемлемыми частями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар в порядке и размере, установленном настоящим контрактом.

Место поставки товара: ________________________________

Срок поставки товара: Поставка осуществляется в срок с___ по ____ / по этапам, согласно Графику поставки товара (Приложение № __)/ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № __)/ по Заявке (Приложение № ___).

Качество и количество, требования к маркировке и упаковке поставленного товара должно соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту), Спецификации (Приложение №2 к настоящему Контракту)

Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Моментом поставки Товара является доставка Поставщиком товара Заказчику по адресу, указанному в п.1.3 настоящего Контракта, и подписание Сторонами товарной накладной/упд.

Идентификационный код закупки: ______________________________

Информация, предусмотренная правилами использования КТРУ_____(Указывается информация, предусмотренная правилами использования КТРУ, либо указываются слова «Не предусмотрено правилами использования КТРУ»).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

• Цена настоящего Контракта составляет: ______ рублей _____ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке ______ (_______) процентов, или НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса Российской Федерации/ или поэтапная оплата (как вариант).

I этап – составляет ___________ (___) рублей ___ копеек, включая налог на добавленную стоимость _____ процентов или НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса Российской Федерации;

II этап – составляет ____________ (___) рублей ___копеек, включая налог на добавленную стоимость _____ процентов или НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса Российской Федерации;

или НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса Российской Федерации.

Под этапом исполнения контракта следует понимать часть обязательства Поставщика, в отношении которого контрактом установлена обязанность Заказчика обеспечить приемку (с оформлением документа о приемке) и оплату поставленного товара.

• Цена контракта включает в себя стоимость поставленного товара, все затраты и издержки, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщиком в связи с исполнением контракта.

2.3. Источник финансирования: ________________________________________

Код вида расхода: _____________

2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.6. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком ежемесячно по факту всего объема поставленного Поставщиком и принятого Заказчиком Товара (отдельного этапа исполнения Контракта) в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке, в порядке, установленном разделом 4 Контракта, в безналичной форме, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в разделе 14 Контракта.

2.6.1. Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2. Обязательства Заказчика по оплате поставленного товара считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в разделе 14 Контракта.

2.7. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая, когда цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема товара, качества товара и иных условий Контракта.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

3.1.2. Своевременно принять и оплатить поставленный товар в порядке и сроки, в соответствии с настоящим Контрактом;

3.1.3. Провести экспертизу для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

3.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных ст. 95 Закона.

3.1.5. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Закона. (Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

3.1.6. Осуществлять контроль за исполнением Поставщика условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.7. Совершать иные действия, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с заключенным Контрактом и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

3.2.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

3.2.3. Контролировать сроки поставки и качество Товара, поставляемого Поставщиком;

3.2.4. В случае обнаружения недостатков при поставке товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков;

3.2.5. Для проверки соответствия качества поставленного товара привлекать независимых экспертов, экспертные организации до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с Законом.

3.2.6. Письменно запрашивать информацию о ходе поставке Товара. На данный запрос Поставщик предоставляет ответ в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней.

3.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств;

3.2.8. Совершать иные действия, предусмотренные Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Контракту), и настоящим Контрактом.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Своевременно поставлять товар в соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту);

3.3.2. Осуществить поставку Товара в соответствии с требованиями, установленными действующим федеральным законодательством, государственными стандартами и правилами, нормативно-техническими документами, другими документами, регламентирующими требования к качеству данного Товара, порядку его хранения, погрузки, разгрузки и транспортировки, а также безопасности Товара для жизни и здоровья людей.

3.3.3. Осуществить поставку Товара надлежащим образом упакованного. Тара и упаковка, должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении, соответствовать требованиям ГОСТ, ОСТ и СанПин, действующих на момент поставки Товара, в том числе, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 (ISO 21067:2007) «Упаковка. Термины и определения», техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011.

3.3.4. При поставке передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы на Товар, в том числе:

• Акт приема-передачи Товара в 2 (двух) экземплярах (по форме Приложения № 3 к настоящему Контракту);

• товарно-транспортные (товарные) накладные/упд;

• счет(а);

• счета-фактуры (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС);

• сертификаты соответствия, декларации о соответствии (для Товара подлежащего обязательной сертификации).

Поставщик обязан указывать в вышеперечисленных документах страну происхождения Товара.

3.3.5. В случае обнаружения факта поставки Товара ненадлежащего качества, заменить такой Товар на Товар надлежащего качества в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем обнаружения Товара ненадлежащего качества. Замена некачественного Товара на Товар надлежащего качества производится за счет Поставщика.

Под некачественным Товаром Стороны понимают Товар, не соответствующий по количеству, ассортименту, качеству, потребительским и функциональным свойствам, установленным Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту) и Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту).

3.3.6. Оплатить Заказчику пени и/или штрафы в случае, если Заказчик выставил Поставщику требование об их уплате, по основаниям, предусмотренным разделом 5 настоящего Контракта.

3.3.7. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в течение двух дней после получения запросов.

3.3.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. (Устанавливается в случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта.)

3.3.9. Совершать иные действия, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Документа о приемке по настоящему Контракту, при условии предоставления Поставщиком отчетных документов, указанных в разделе 4 Контракта и соответствия поставленного Товара требованиям, предусмотренным Техническим заданием.

3.4.2. Требовать оплаты по настоящему Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств в соответствии с разделом 2 Контракта;

3.4.3. Совершать иные действия, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

Поставщик должен известить Заказчика о дате отгрузки Товара не позднее, чем за 2 (два) дня по электронной почте с указанием: даты и времени отгрузки, отгружаемого количества, государственного номера транспортного средства, фамилии, имени, отчества водителя и сопровождающего Товар лица.

Заказчик в течение одного дня после получения извещения от Поставщика о готовности произвести отгрузку Товара, должен подтвердить готовность принять и произвести оплату Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта. Без наличия данного подтверждения отгрузка Товара не производится.

Заказчик обязан обеспечить своевременный и беспрепятственный доступ к месту доставки Товара. Доставка, разгрузка, подъём на этаж Товара выполняются силами и за счет Поставщика.

Приемка поставленного товара (в том числе отдельных этапов исполнения Контракта), осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих поставку товара, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Первичным учетным документом, подтверждающим (сопровождающим) поставку товаров является товарная накладная/ универсальный передаточный документ, счет-фактура (при наличии).

• Поставщик в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента поставки Товара формирует с использованием единой агрегатор торговли (далее - ЕАТ), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕАТ Документ о приемке.

Одновременно с размещением Документа о приемке Поставщик предоставляет Заказчику Счета/ Счета-фактуры/ Товарной накладной с приложением документов, подтверждающих объем поставленного товара.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в Документе о приемке;

Датой поступления Заказчику Документа о приемке, подписанного Исполнителем, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в ЕАТ в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

• Для проверки поставленного товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Заказчик вправе отказать Поставшику в приемке поставленного товара в случае поставки Товара не в полном объеме (поэтапаная поставка не предусматривается).

Исправление недостатков, допущенных Поставщиком и выявленных при приемке-передаче товара, осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их выявления и за счет Поставщика.

• При нарушении Поставщиком срока поставки Товара, Заказчик вправе принять поставленный товар, и разместить вместе с подписанным Документом о приемке экспертное заключение. При этом срок поставки товара не продляется, и Поставщик несет ответственность за нарушение срока исполнения обязательств по Контракту в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.
• Заказчик в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Документа о приемке, осуществляет приемку поставленного товара по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕАТ документ о приемке или формирует с использованием ЕАТ, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕАТ мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
• Датой поступления Поставщику Документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения такого Документа о приемке, мотивированного отказа в ЕАТ в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.
• Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их выявления и повторно направить Заказчику документы, указанные в пункте 4.5 настоящего раздела, либо мотивированный отказ от устранения выявленных недостатков с указанием причин такого отказа.
• Повторное рассмотрение документов о приемке осуществляется в порядке, определенном настоящим разделом.
• Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в ЕАТ документа о приемке, подписанного Заказчиком.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №-570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063" и иным законодательством Российской Федерации.

5.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - Цена Контракта).

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

5.6.1. 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5.6.2. 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

5.6.3. 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

5.6.4. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

5.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

5.7.1. 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5.7.2. 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

5.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

5.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

5.11. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.12. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

5.13. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.14. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

6.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон; в судебном порядке; в одностороннем порядке.

6.1.1. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения контракта по инициативе Заказчика:

6.1.1.1. Поставка товара ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.1.1.2. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки, предусмотренных контрактом.

6.1.1.3. В случае, если по результатам экспертизы поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

6.1.1.4. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам данной закупки, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.

6.1.2. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения контракта по инициативе Поставщика:

6.1.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты поставленного товара, допущенные по вине Заказчика, при условии своевременно доведения лимитов финансирования до Заказчика.

6.1.2.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки поставленного товара. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания Акта приема-передачи товара в срок, предусмотренный Контрактом, без письменного объяснения причин такого отказа.

6.2. Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

6.2.1. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соотвествующего соглашения о расторжении.

6.3. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований статьи 95 Закона о контрактной системе.

6.4. Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта направляется второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в разделе 14 Контракта.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

(Данный раздел Контракта не применяется, в случае если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение)

• В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту Поставщик предоставляет Заказчику независимую гарантию, или вносит денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
• Размер обеспечения исполнения контракта составляет__________рублей ___ копеек.

7.3. Участник закупки, с которым заключается контракт, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 (трех) контрактов (договоров), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов (договоров) должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

ВАРИАНТ 1 (Используется при предоставлении Поставщиком обеспечения исполнения Контракта в форме независимой гарантии):

7.4. В случае, если Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта выбрана независимая гарантия, такая независимая гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального Закона № 44-ФЗ.

7.4.1 Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

7.4.2. В случае, отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, обязательств лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта, не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.4.3. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

7.4.4. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

ВАРИАНТ 2 (Используется при предоставлении Поставщиком обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика):

7.4. В случае если Поставщиком применяется такая форма обеспечения исполнения контракта, как внесение денежных средств, то такие денежные средства возвращаются Заказчиком Поставщику в срок, не превышающий тридцати дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления Заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

7.4.1 Обеспечение исполнения Контракта считается предоставленным со дня фактического поступления денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, и размещения на электронной площадке участником закупки, с которым заключается контракт, документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения Контракта.

7.4.2 Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Контракта, должны быть зачислены в установленном размере по реквизитам счета Заказчика до заключения Контракта. В противном случае обеспечение исполнения Контракта внесением денежных средств считается не предоставленным.

7.5. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и в случаях, указанных в п. 7.7-7.8 Контракта.

7.6. В ходе исполнения настоящего Контракта размер обеспечения исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.7-7.8 Контракта.

7.7. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом.

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

7.8. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта, предусмотренное в п. 7.5-7.6 Контракта, осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком. Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

7.9. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени) из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения.

7.10. В случае если Поставщик воспользовался правом, предусмотренным частью 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, нормы настоящего раздела не применяются.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

8.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

8.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

8.6. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

8.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

8.8. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8.9. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Если, по мнению Сторон, поставка товара может быть продолжена в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Вариант 1.

10.1. Гарантийный срок на поставляемый товар не установлен.

Вариант 2.

10.1. Поставщик гарантирует качество поставленного товара в соответствии с требованиями, указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

10.2. Гарантийный срок на поставленный товар указывается в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

10.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в качестве поставленного товара, Поставщик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков.

При отказе Поставщика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе, по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.4. Удовлетворение требований Заказчика о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторной поставке товара не освобождает Поставщика от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания поставки товара.

10.5. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц, вследствие необеспечения Поставщиком безопасности поставки товара подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.6. Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о поставке товара.

10.7. В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной информации о поставке товара, Поставщик несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки качества поставленного товара, выявленные после его приемки Заказчиком вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

10.8. В случае ненадлежащей поставки товара, требования Заказчика о повторной поставке товара подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочной поставки товара, а в случае, если этот срок не установлен, в срок, предусмотренный Контрактом, который был ненадлежаще исполнен.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Контракт вступает в силу с даты размещения в единой информационной системе контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта и подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и действует по «__» ______ 20__ года, а в части неисполненных обязательств - до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

11.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств по Контракту.

11.3. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном или электронном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники, не осуществляют действий (бездействия) содержащих признаки коррупции:

12.1.1. злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

12.1.2. совершение деяний, указанных в подпункте 12.1.1. настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лиц.

12.2. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти какое-либо нарушение положений законодательства РФ контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях. Нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.4. В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Контракт составлен и подписан в электронной форме с использованием программного обеспечения. (Дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменной форме в 2 (Двух) экземплярах, 1 экз. – Заказчику, 1 экз. ‒ Исполнителю).

Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 14 Контракта, или нарочно, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Оперативное решение вопросов, связанных с предметом Контракта, со стороны Поставщика осуществляет _____(ФИО)____ тел.: ________________, e-mail: _________________, и со стороны Заказчика _____(ФИО)____ тел.: ________________, e-mail: _________________.

Датой передачи соответствующих сообщений считается день отправления сообщения электронной почты.

Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей стороне. Сторона, направившая сообщение, не несёт ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/ бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.

Стороны обязаны заблаговременно информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде в случае технического сбоя внутренних систем стороны. В этом случае в период действия такого сбоя стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью в порядке и сроки, указанные в пункте.

Указанные в настоящем контракте адреса электронной почты, телефонов и иных средств связи являются официальными и обязательными для сторон. Стороны обязаны своевременно и добросовестно проверять новые сообщения, а также обеспечить все зависящие от них меры по своевременному получению сообщений. При наличии каких-либо угроз или обстоятельств, ставящих невозможность надлежащего использования средств связи, соответствующая сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону.

• Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
• К настоящему Контракту прилагаются:

- Техническое задание (Приложение № __ к Контракту)

- Спецификация (Приложение № __ к Контракту)

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № __к Контракту

№ ______ от «__» _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

В данном приложении приводятся положения Приложения № 1 к извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме «Описание объекта закупки» с учетом предложения участника, признанного победителем закупки.

Приложение № __ к Контракту

№ ______ от «__» _____ 20__ г.

Спецификация

заполняется Заказчиком с учетом предложения о цене контракта участника закупки, с которым заключается контракт по результатам закупки, при этом единичные цены не должны превышать единичные цены, указанные в Извещении о проведении закупки

- Посмотреть таблицу с данными

*Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения Товара несет Поставщик.

* В соответствии с письмом Министерства экономического развития РФ от 27.07.2017 г. № ОГ-Д▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьитоговая стоимость каждой позиции рассчитывается пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены Контракта, полученного в ходе проведения процедуры закупки. (Заполняется при подписании Контракта в соответствии с документацией об аукционе и заявкой победителя).

- Посмотреть таблицу с даннымиРасчет_НМЦК

Техническое_задание_(перечень)_ГСО