Тендер - Эмаль для дорожной разметки №308051731

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть31 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):В соответствии с условиями проекта договора
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 02.09.2025 по 02.09.2025Место предоставления документации:Не установленоПорядок предоставления документации:Не установленоОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Проект_ПЗ_677

Договор № _____

поставки товара

г. Орел «___»______________2025 г.

Акционерное общество «Дорожная служба» (далее АО «Дорожная служба»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Музалёва Сергея Владимировича, действующей на основании Устава, с одной стороны и

_______________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ и ст.31 п.3 п.п.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг общества, Гражданского кодекса Российской Федерации, заключили настоящий договор (далее по тексту – «договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить эмаль для дорожной разметки АК-511 (страна происхождения товара-___________ (далее - Товар), в количестве 2010 кг. в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Передача Товара должна сопровождаться документами, подтверждающими факт передачи (счет/счет-фактура, товарная накладная (либо УПД), надлежащее качество и безопасность (сертификат соответствия или декларация о соответствии, качественное удостоверение), оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, гарантийными талонами производителя (при их наличии).

ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ТОВАРА

2.1. Цена настоящего Договора составляет __________________________________. Цена за ед. Товара / кг. – _________________. согласно Приложению №1.

В цену договора включаются: все расходы по исполнению взятых на себя обязательств, стоимость товара, расходы на погрузку в транспорт покупателя, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.

2.2. Авансирование не предусмотрено. Расчет (оплата) за фактически поставленный товар осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поставки при соответствии надлежащему качеству поставленного Товара на основании выставленных счетов, счетов-фактур, товарных накладных (либо УПД) и товарно-транспортных накладных. При оформлении документов в товарных накладных (либо УПД) и товарно-транспортных накладных, счетов-фактур (в строке «Грузополучатель и его адрес» должно указываться АО «Дорожная служба» ОГМ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Орловская область, г.Орел г.о., г. Орел, пер. Силикатный, влд.5, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть19.

В строках «Покупатель» и «Поставщик» должно указываться наименование и юридический адрес АО «Дорожная служба». В строке ИНН/КПП должен быть указан ИНН АО «Дорожная служба» и КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть19.

2.3. Финансирование осуществляется за счет собственных средств Заказчика.

СРОК И МЕСТО ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Срок поставки Товара по настоящему договору: с момента подписания договора в течение 5 календарных дней.

3.2. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Орел, Силикатный пер., влд.5

3.3. Приемка Товара осуществляется в присутствии представителя Поставщика в момент передачи Товара.

3.4. Место приемки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Орел, Силикатный пер., влд.5.

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТГРУЗКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

Поставщик осуществляет поставку Товара в соответствии с условиями настоящего договора п. 3.2., доставка силами Поставщика.

Приемка отгруженного Товара включает в себя проверку Товара на соответствие условиям договора и его приложений, в том числе проверку наличия предоставляемых Заказчик документов, указанных в п. 1.2. настоящего договора.

В случае обнаружения недостатков (по количеству, качеству и иных недостатков) Заказчик извещает Поставщика или его уполномоченного представителя непосредственно в ходе проведения приемки. В случае отсутствия при приемке Поставщика или его уполномоченного представителя Заказчик в срок, установленный в п. 5.2.2 настоящего договора, уведомляет Поставщика о выявленных недостатках.

4.3. Поставщик обязуется за свой счет устранить все недостатки в срок, установленный в извещении или дополнительно согласованный Сторонами.

4.4. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего договора, считается не поставленным.

4.5. Приемка-передача Товара подтверждается подписанием Сторонами товарной накладной, которая подписывается не позднее следующего рабочего дня после окончания приемки товара.

4.6. Риск случайной гибели Товара или повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит на Заказчика после подписания Сторонами товарной накладной.

4.7. Обязательства Поставщика по передаче, а Заказчика по приемке Товара считаются исполненными после подписания товарной накладной Поставщиком и Заказчиком без замечаний.

4.8. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки Товара.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательства в соответствии с условиями договора, а также своевременного устранения выявленных недостатков;

5.1.2. требовать представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных договором;

5.1.3. запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств;

5.1.4. осуществлять контроль за порядком и сроками отгрузки товара;

5.1.5. отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных договором и законодательством Российской Федерации;

5.1.6. привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества отгружаемого товара требованиям, установленным договором.

5.1.7. в одностороннем порядке расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством в случаях задержки сроков поставки товара более чем на 10 дней, в случаях несоответствия товара требованиям, после истечения срока, установленного для устранения замечаний, в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством.

5.1.8. Досрочно получить и оплатить полученный Товар.

5.1.9. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств по настоящему договору, а также возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика.

5.2. Поставщик обязан:

5.2.1. обеспечить своевременную приемку товара;

5.2.2. сообщить в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе приемки товара;

5.2.3. своевременно принять и оплатить, надлежащим образом, полученный товар в соответствии с договором;

5.2.4. направить в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3. Поставщик имеет право:

5.3.1. требовать от Заказчика подписания документов об исполнении договора;

5.3.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты надлежащим образом исполненных им обязательств;

5.3.3. досрочно исполнить обязательства по договору с согласия Заказчика;

5.3.4. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями договора;

5.4.2. предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора;

5.4.3. предоставить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, телефона, факса, электронной почты в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме;

5.4.4. за свой счет обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке товара, а также выявленных в течение гарантийного срока;

5.4.5. в случае изменения банковских реквизитов в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в договоре банковский счет Поставщика, несет Поставщик.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ

6.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, ТУ 30.30.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть021 и иных нормативных документов, Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору).

6.2. Гарантийный срок на поставляемый товар 12 месяцев со дня изготовления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При нарушении условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

7.2. Взыскание неустойки с Поставщика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком договорных обязательств Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.2.3. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере **:

** а) 10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены договора в случае, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены договора в случае, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

7.3. Взыскание неустойки с Заказчика.

7.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком договорных обязательств Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3.2. Пеня начисляется Заказчику за каждый день просрочки исполнения предусмотренного Договором обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается как одна трехсотая действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.

7.3.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств Поставщик вправе взыскать с Заказчика неустойку (штраф) в размере *:

* а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей».

7.4. Заказчик имеет право в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору, включая просрочку исполнения обязательств, предварительно направив Поставщику требование об уплате неустойки (штрафов, пеней), предусмотренной договором, без согласия Поставщика, по своему выбору:

- удержать сумму неустойки (штрафа, пени) при расчете по договору,

- удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора.

7.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.7. Покупатель не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить (далее – «форс-мажорные обстоятельства»).

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств обязана уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия.

8.3. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

9.2. Настоящий договор действует до 19.09.2025 г., окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.

9.3. Изменения положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к договору. Все дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью договора. Дополнительное соглашение вступает в силу после подписания его Сторонами.

9.4. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым в день получения уведомления. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении пяти дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе

9.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем процедуры определения Поставщика.

9.7. В случае расторжения настоящего договора по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчетов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения договора до момента его расторжения, а также объем товара, фактически поставленного Заказчику.

9.8. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения договора.

9.9. В случае отсутствия у Заказчика потребности в выборке всего количества товара по договору, Заказчик вправе уменьшить объем товара, поставляемого по договору. Данное уменьшение оформляется дополнительным соглашением об уменьшении объема поставки или подписывается соглашение о расторжении договора.

9.10. В случае возникновения у Заказчика потребности в изменении стоимости товара, стороны могут изменить стоимость, подписав дополнительное соглашение в любой момент, после заключения договора и до полной оплаты по нему. В случае отказа Заказчика от уменьшения цены договора без изменения количества товара, стороны согласно п. 1 ст. 450 ГК РФ подписывают соглашение о расторжении договора.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде Орловской области.

10.3. До передачи спора на разрешение в судебный орган, Стороны принимают меры к урегулированию спора в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть подготовлен письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты ее получения.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Документооборот в рамках договора осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа на бумажном носителе.

Адресом электронной почты для направления уведомлений является: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Номером факса для направления уведомлений является: (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Срок ответа на входящий документ в рамках договора не может превышать 3 (трех) рабочих дней с момента получения документа.

11.2. Сторонам запрещается публиковать, делать доступными, разглашать или иным образом использовать сведения, полученные при выполнении договорных обязательств, в целях, не связанных с выполнением функций, вытекающих из договора.

11.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего наименования, юридического адреса, обслуживающего банка, № телефона или телефакса не позднее 5 дней с даты их изменения.

11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуется действующим законодательством РФ.

11.5. Неотъемлемой частью договора являются Приложения к нему.

Приложение №1 Техническое задание.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору №____ от «___»_________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Эмаль для дорожной разметки АК-511 белого цвета предназначена для нанесения горизонтальной разметки проезжей части автомобильных дорог общего пользования на дорожное полотно автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным покрытием с целью организации движения транспортных средств и пешеходов и повышения безопасности дорожного движения.

Качество поставляемого товара соответствует требованиям ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, ТУ 20.30.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Безопасность поставляемого товара соответствует стандартам и нормам безопасности, действующим на территории РФ.

Поставляемый товар подлежит подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»

Одновременно с поставкой товара заказчику представляются сертификаты соответствия ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, ТУ 20.30.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, оформленные в соответствии с нормами Российского законодательства, паспорта качества завода-изготовителя на эмаль для дорожной разметки АК-511 с основными характеристиками товара, выданные предприятием-производителем и сертификат соответствия Таможенного союза

Дата изготовления поставляемой партии товара не ранее 01.2025 года. Срок хранения не менее 12 мес.

Упаковка материалов для дорожной разметки по ГОСТ 9980.3 с учетом унификации размеров транспортной тары в соответствии с ГОСТ 21140. Маркировка упаковки материалов для дорожной разметки по ГОСТ 9980.4 и ГОСТ 31340

Товар поставляется в металлических вёдрах не менее 30 кг и не более 35 кг.

Спецификация технических характеристик товара:

- Посмотреть таблицу с данными