Тендер - 73цо Поставка расходных материалов и реактивов с целью реализации Соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ № 075-15-2025-209 от 04.04.2025 г. Южного федерального университета в рамках следующих задач проекта: реализация экспериментальных работ и подготовительных этапов, включающих генотипирование трансгенных лабораторных животных, а также приготовленных тонких и ультратонких фиксированных срезов для флуоресцентной и электронной микроскопии №305637066

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение___1_Техническое_задание.docx
• Приложение___2_Проект_договора.docx
• Приложение___3_Форма_заявки.docx
• Приложение___4_Обоснование_НМЦ.docx
• Извещение_73цо.docx

Наименование, характеристики и объем поставляемых товаров:

Форма 1

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству товаров, требования к их безопасности, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

Форма 2

- Посмотреть таблицу с данными

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица №1

Наименование предмета договора: расходные материалы и реактивы

- Посмотреть таблицу с данными

ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

(Форма-1)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЦЕНОВОМ ОТБОРЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МАГАЗИНА, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОЙ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Изучив документацию о ценовом отборе №___________ «___________________________________________________________________________»,

(имеет вид:___________) (наименование ценового отбора )

включая проект договора, который будет заключен с победителем в проведении ценового отбора, а также применимые к данному ценовому отбору законодательство и нормативные правовые акты, _______________________________________________________________,

(наименование Участника процедуры закупки, лидера коллективного участника)

Зарегистрированное (ный, ная) в _________________________________________ (наименование регистрирующего органа) за основным государственным регистрационным номером ___________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) №______ от ____________),

в лице________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. Ф.И.О. указываются полностью, лидера коллективного участника)

действующем на основании _____________________________________________________________________________,

(устав, доверенность, свидетельство с указанием его реквизитов и т.п.)

сообщает о согласии исполнить условия данного договора и направляет настоящую заявку на участие в ценовом отборе.

Настоящей заявкой подтверждаем, что (наименование участника ценового отбора, лидера коллективного участника с указанием членов объединения) соответствует следующим требованиям:

- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

- непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник не является лицом, в отношении которого введены специальные экономические меры (действует до отмены установленных им специальных экономических мер);

- участник не является иностранным агентом.

Мы обязуемся поставить товары (Таблица №1) с соблюдением требований (Таблиц №2) и срока исполнения обязательств по договору.

с ценой договора: ______________________(____________) рублей ___ копеек,

(цифрой) (прописью)

в том числе НДС/без НДС по ставке ___% в сумме: ______________(______________) рублей ___ копеек. (цифрой) (прописью)

В цену включены: стоимость товара, все затраты поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость доставки, налогов.

Таблица №1

Наименование, характеристики и объем поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица №2

Требования к качеству, техническим характеристикам поставляемого товара, требования к их безопасности, требования к результатам товара, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ о стандартизации и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика:

- Посмотреть таблицу с данными

Мы уведомлены о том, что в случае признания нас Победителем ценового отбора, обязаны предоставить Заказчику подписанный со своей стороны договор в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения на сайте ЭП протокола подведения итогов ценового отбора или если только один участник закупки признан участником ценового отбора.

Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ___________________________________________________________________________.

(дополняется на усмотрение участника закупки)

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Наши наименование, юридический адрес и банковские реквизиты:

- Посмотреть таблицу с данными

Подпись руководителя (уполномоченного лица, лидера коллективного участника):

_________________________(_______________________) «_____»________ 2025г (наименование должности, подпись, Ф.И.О)

М.П. (при наличии)

Приложение №1

к ФОРМЕ 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЦЕНОВОМ ОТБОРЕ

Форма согласия участника закупки – физического лица (индивидуального предпринимателя) на обработку персональных данных

Согласие участника закупки на обработку персональных данных

Настоящим, _______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество Участника закупки)

Основной документ, удостоверяющий личность_________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес регистрации: _________________________________

Дата рождения: ____________________________________

ИНН _____________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001г. № 152- ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных в целях прохождения процедур, необходимых для участия закупочных процедурах в соответствии с Положением ФГАОУ ВО «Южного федерального университета» о закупке товаров, работ, услуг (новая редакция 2025).

Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (далее-ЮФУ) документах, в том числе (если применимо): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование. Уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152- ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда ЮФУ выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, организатором закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение ЮФУ письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона -ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны.

«___» _____________ 2025г.____________________ (__________________)

(подпись) ФИО

Форма подтверждения участником закупки – юридическим лицом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

(фирменный бланк участника закупки)

Подтверждение участника закупки наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

Настоящим _____________________________________________________,

(наименование участника)

Адрес местонахождения (юридический адрес): ____________________________________,

Фактический адрес: __________________________________________________________,

Свидетельство о регистрации: __________________________________________________

(наименование документа, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом РФ – 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях участия в закупочных процедурах всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки на участие в [указывается способ закупки] на [указывается предмет закупки], а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (далее-ЮФУ), зарегистрированному по адресу: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая 105/42, т. е. на совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3. Закон 152- ФЗ.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении ЮФУ, обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управление иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любой из частей заявки на участие в [указывается способ закупки] на [указывается предмет закупки].

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки на участие в [указывается способ закупки] на [указывается предмет закупки], включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда ЮФУ выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, организатором закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение ЮФУ письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме.

«___» _____________ 2025г.____________________ (__________________)

МП (при наличии) (подпи

Договор №

на поставку товара

г. Ростов-на-Дону «___»_________2025 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» (далее – «Покупатель»), в лице проректора по стратегическому развитию и исследовательской деятельности Муханова Евгения Леонидовича, действующего на основании Доверенности _____, с одной стороны и _________ (далее – «Поставщик»), в лице _______, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, работ отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий договор (далее – «Договор»)о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик передает, а Покупатель принимает и обязуется оплатить в соответствии с условиями настоящего договора следующий надлежащего качества Товар согласно Спецификации (Приложение № 1)

1.2. Поставщик гарантирует, что товар, передаваемый Покупателю, принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен и не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

1.3. Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям государственных стандартов Российской Федерации. Гарантия на химические реактивы и расходные материалы не предоставляется в связи со спецификой их использования, однако качество товара, поставляемого Поставщиком, должно соответствовать ст. 469 ГК РФ. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее трех месяцев от номинального срока, указанного изготовителем. При этом претензии по качеству могут быть предъявлены только в течение 30 дней с даты поставки Товара.

В случае если при приемке или в 30-дневный срок с момента поставки Товара при условии его надлежащего использования и соблюдения условий хранения будет обнаружен Товар ненадлежащего качества, Заказчик имеет право предъявить письменную претензию Поставщику. При признании претензии обоснованной, Поставщик обязуется устранить недостатки товара, а при невозможности устранить недостатки, заменить некачественный Товар на качественный в срок не более 150 дней с момента получения письменной претензии.

1.4. Поставщик обязуется передать Покупателю надлежащего качества товар, указанный в п.1.1 договора, вместе с сопроводительными документами (товарной накладной, сертификатами качества и иными документами на товар) в течение 150 (тридцати) рабочих дней с момента заключения настоящего договора.

1.5. Поставщик выражает свое согласие на осуществление Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, а также органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации контроля и проверок условий и порядка расходования денежных средств, предоставленных Покупателю в виде субсидии и направленных на реализацию данного договора.

1.6. Поставщик обязуется не приобретать иностранную валюту за счет денежных средств, предоставленных Покупателем по настоящему Договору, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

1.7. ИГК по настоящему договору▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЮ807525R6N0002.

2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость Товара фиксирована, является окончательной и составляет ______________. Стоимость товара включает все расходы Поставщика, связанные с выполнением обязательств по настоящему договору, с доставкой товара, уплатой транспортных расходов, таможенных пошлин, всех налогов, сборов, пошлин и иных платежей.

2.2. Покупатель производит оплату в следующем порядке:

Расчеты с Поставщиком осуществляются в рублях путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в размере 100% стоимости Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Покупателем товарной накладной, счета-фактуры и представленного поставщиком счета. Форма оплаты безналичная, путем перечисления денег на расчетный счет Поставщика.

2.3. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Покупателя.

2.4. Отчетной документацией являются передаваемые Покупателю документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара, включая сертификаты качества (при наличии), товарные накладные.

2.5. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Покупателю, указав новые банковские реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный в договоре/уведомлении счет Поставщика, несет Поставщик.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

Поставка Товара по Договору осуществляется Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 194, этаж 8.

Доставка Товара по адресу, указанному в п.3.1. настоящего Договора осуществляется транспортом Поставщика или с привлечением транспорта третьих лиц за счет средств Поставщика.

Товар должен быть новым (не бывшим в использовании), поставляться комплектно, соответствовать установленным размерам и заявленной цветовой гамме. Товар поставляется Поставщиком в разобранном виде, в надлежащей таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения, имеющей маркировку, содержащую наименование Товара. Поставщик обязан обеспечить наличие информации о Товаре на русском языке в соответствии с требованиями законодательства.

Распаковка Товара производится представителем Поставщика в помещении Покупателя, в присутствии представителя Покупателя.

Товар, являющийся предметом настоящего договора, принимается Покупателем по количеству в момент получения товара по месту нахождения Покупателя по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 194, этаж 8 с участием непосредственно ответственных представителей Покупателя и Поставщика.

В случае несоответствия характеристик поставленных товаров характеристикам, указанным в 1.1 Договора, и несоблюдения условий настоящего Договора, Товар возвращается Поставщику без оплаты, в том числе и тот, который распакован и испробован. Некачественный (некомплектный) Товар считается не поставленным.

Несоответствия товара по качеству, дефекты, выявленные после приемки товара, устраняются Поставщиком за свой счет либо товар меняется Поставщиком на новый по заявлению (претензии) покупателя в течение 150 рабочих дней со дня направления претензии эл. почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В случаях выявления количественных или качественных несоответствий товара условиям настоящего договора стороны составляют соответствующий акт, который служит доказательством (документальным обоснованием) при урегулировании сторонами возникших разногласий.

Дефектный акт составляется представителями сторон, в случае уклонения Поставщика от составления дефектного акта, акт составляется Покупателем в одностороннем порядке и направляется в адрес Поставщика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан передать Покупателю Товар надлежащего качества и в обусловленные настоящим Договором сроки обеспечить отгрузку Товара.

4.2. Покупатель обязан оплатить Товар и осуществить проверку Товара при приемке по количеству и ассортименту, сообщить Поставщику о недостатках поставленного Товара.

4.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества Покупатель вправе, по своему выбору, потребовать замены товара ненадлежащего качества или отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы, а Поставщик обязан возместить все причинённые Покупателю убытки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения сроков поставки Товара, установленных настоящим Договором, или нарушения срока выполнения гарантийных обязательств, Покупатель вправе применить к Поставщику штрафную неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости нарушенного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства.

5.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по оплате, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

5.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

6.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению, арбитражным судом по месту нахождения ответчика.

6.3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями действующего законодательства РФ.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30.12.2025г., в части оплаты до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

7.2. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон по основаниям предусмотренным действующим законодательством РФ и в соответствии с Положением о закупках Покупателя.

7.3. Любые соглашения сторон по изменению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора, скреплены печатями сторон.

7.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса и/или банковских реквизитов, Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение, отражающее произошедшие изменения, при этом такое дополнительное соглашение будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. Сторона, претерпевшая изменение юридического адреса и/или банковских реквизитов, обязана в 3 (трех) дневный срок уведомить об этом факте другую Сторону. В противном случае все риски, связанные с направлением документов или перечислением денежных средств на указанный в Договоре счет, несет не исполнившая обязательство по уведомлению сторона.

7.5. Расторжение Договора допускается по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

7.6. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

- поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены либо товар не может быть заменен на новый в установленный Покупателем срок;

- существенного нарушения срока поставки товара, указанного в п. 3.7. настоящего Договора. Под существенным нарушением срока поставки товара понимается нарушение срока исполнения обязательств Поставщиком, ведущее к увеличению срока, установленного настоящим Договором, более чем на 50 календарных дней.

-отсутствии у поставщика лицензии на осуществление деятельности, необходимой для исполнения обязательств по договору.

7.7. При одностороннем отказе Покупателя от исполнения настоящего договора Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. При обмене документами посредством факсимильной связи и/или электронной почты они признаются действительными и имеющими юридическую силу (п. 2 ст. 434 ГК РФ) с последующим предоставлением оригиналов.

8.2. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, влекут для стороны последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

8.3. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. Руководствуясь Антикоррупционной политикой ЮФУ и законодательством РФ, при исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции. Каждая сторона гарантирует соблюдать принципы прозрачности и открытости взаимоотношений, что не будет совершать действий по стимулированию работников другой Стороны, ставящих их в определённую зависимость, в т.ч. посредством предоставления денежных сумм, подарков, каких-либо преимуществ и/или гарантий.

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, о нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме, со ссылкой на факты и/или материалы, достоверно подтверждающие, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела другой Стороной, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

9.3. Сторона, получившая уведомление о нарушении антикоррупционного законодательства, обязана рассмотреть уведомление в течение 7 календарных дней.

9.4. В случае нарушения одной Стороной положений настоящего Раздела, другая Сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Договора форс-мажор означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным и включает такие явления, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности/сфере услуг, конфискация или другие действия государственных органов.

10.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или субпоставщиков, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должной внимательности и осмотрительности, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.

10.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна уведомить другую Сторону о таком событии, не позднее чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и соответствующий подтверждающий документ из ТПП.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору

от «___» ____________ 20___г.

№ 40221

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: ___________.

- Посмотреть таблицу с данными

Разработано на основании приказа

И.о. проректора по стратегическому развитию

и исследовательской деятельности

Е. Л. Муханов

№ 1822 от «29» июля 2025 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕНОВОГО ОТБОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МАГАЗИНА, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» настоящим объявляет о проведении закупки № 218.07-08/73цо/25 «Поставка расходных материалов и реактивов с целью реализации Соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 04.04.2025 г. Южного федерального университета в рамках следующих задач проекта: реализация экспериментальных работ и подготовительных этапов, включающих генотипирование трансгенных лабораторных животных, а также приготовленных тонких и ультратонких фиксированных срезов для флуоресцентной и электронной микроскопии».

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящее извещение о проведении закупки в «электронном магазине», участником которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства не является извещением о проведении торгов в соответствии с требованиями статей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГражданского кодекса РФ и не влечет для заказчика соответствующих гражданско-правовых последствий.

Настоящее извещение вместе с размещенным проектом договора имеет силу документации о закупке.

Заказчик вправе не учитывать ценовое предложение участника, а также отказаться от заключения договора с участником, информация о котором включена в реестры недобросовестных поставщиков, а также отсутствие информации о таком участнике в едином Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

• Приложение N 1 "Техническое задание" (прикреплен отдельным файлом);
• Приложение N 2 "Проект договора" (прикреплен отдельным файлом);
• Приложение N 3 "Форма заявки" (прикреплен отдельным файлом) включает «Согласие участника закупки на обработку персональных данных»;
• Приложение N 4 "Обоснование НМЦ" (прикреплен отдельным файлом)