Тендер - Чистящее средство, 400г №306130257

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть57 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
чистящее_средство

Договор поставки № __________

г. Нурлат от «_____» _______________2025 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нурлатская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бурнашевской Ольги Владимировны действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице , действующего на основании с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с ст. 93ч.1 п.___ Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и по итогам запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru (протокол № от .2025г.), заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставлять Заказчику в обусловленные сроки чистящее средство Биолан в кол-ве 48 штуки по 400 гр.
1.2. Общая сумма договора составляет рублей.
1.3. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требованиям соответствующих органов исполнительной власти РФ, регулирующих деятельность, связанную с поставкой и оказанием такой продукции и услуг.

Качество и комплектность товара
2.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям стандартов и условий, установленных в РФ для данного вида товара, а также иным требованиям, предъявляемым к указанным товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле на территории РФ. Поставку осуществлять на основании ГОСТ и ФЗ №52 от 30.05.1999 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
2.2. На весь объем товара Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты соответствия и удостоверения качества на каждую партию товара. Указанные документы Поставщик передает Заказчику одновременно с передачей Товара..
2.3. Приемка закупаемого товара осуществляется Заказчиком в соответствии:
- с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству", утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6 и
- с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7.

Права и обязанности сторон
3.1. Поставщик обязан передать Заказчику товар надлежащего качества и в обусловленных настоящим договором количестве и ассортименте.
3.2. В случае отсутствия в момент получения товара на складе Поставщика, согласованного с Заказчиком ассортимента и количества товара, Поставщик вправе изменить и согласовать ассортимент и количество товара с Заказчиком. При этом сторонами оформляется новая спецификация.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара, поставленного в соответствии с договором поставки.
3.3.2. Осмотреть товар в срок, определенный настоящим договором.
3.3.3. Проверить количество и качество принятого товара, о выявленных несоответствиях или недостатках товара незамедлительно письменно уведомить Поставщика.
3.3.4. Подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).
3.3.3. Оплатить товар в срок, установленный настоящим договором.

Сроки и порядок поставки
4.1. Поставка товара осуществляется партиями по заявке Заказчика.
4.2. Каждая партия товара должна полностью соответствовать Спецификации Заказчика по количеству товара, его ассортименту.
4.3. Доставка товара производится силами и за счет средств Поставщика.
4.4. Риск случайной гибели или порчи продукции переходят от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком и подписания Сторонами накладных.
4.5 Срок поставки товара: с момента подписания договора (по заявке заказчика) до «15» сентября 2025 г.

Цена и порядок расчетов
5.1. Цена каждой единицы продукции определяется в рублях с учетом всех расходов на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
5.2. Оплата товара производится сдачи Поставщиком и приемки Заказчиком поставленного товара, соответствующего условиям настоящего договора, спецификации и заявке Заказчика.
5.3. Расчеты между сторонами осуществляются в рублях путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика.
5.4. Источник финансирования:

Ответственность сторон
6.1. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Поставщик несет ответственность за качество товара. Заказчик вправе отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм.
6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение п. 3.1. настоящего договора Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленных товаров за каждый день просрочки. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена на 15 (пятнадцать) банковских дней.
6.4. В случае, просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе требовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Прочие условия
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия – в Арбитражном суде Республике Татарстан.
7.2. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть при заключении договора.
7.3. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон после подписания его сторонами и действует до 31.12.2025г
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Адреса и банковские реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик: Заказчик:

_____________________/ / ____________________/О.В.Бурнашевская/