Тендер - Поставка хозяйственных товаров (школы) №269542497

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть97 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Тюменская облМесто поставки (адрес):Казанский район, п.Новоселезнево, ул.Школьная, 21
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Расчет_НМЦД_школа - Посмотреть таблицу с даннымиЗК_СМП_хозтовары - Посмотреть таблицу с данными

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства,

проводимого в порядке, установленном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

- Посмотреть таблицу с данными

3. Предлагаемая нами цена договора указана в Ценовом предложении к настоящей заявке.

4. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки стоимости поставки товара составляющих полный комплекс по предмету запроса котировок, поставка товара в любом случае будет осуществлена в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами цены договора.

5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товар в соответствии с требованиями документации о проведении запроса котировок и согласно нашим предложениям об условиях исполнения договора.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

6. Настоящей заявкой декларируем о соответствии участника закупки _____________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

следующим требованиям:

1) соответствиетребованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленномКодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии сзаконодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии сзаконодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренныестатьями 289,290,291,291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренногостатьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) участник закупки не является офшорной компанией;

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

10)Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

7. Предоставляемые документы и информация:

- полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок в электронной форме копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок в электронной форме копию (скан) выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), либо выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в форме электронного документа в форматеPDF, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица налогового органа, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки;

- копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать копию (скан) доверенности на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям установленным законодательством к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, если такие требования установлены в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме;

-декларация участника закупки (предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной торговой площадки):

о соответствии участника закупки единым требованиям, установленным в извещении о закупке, установленным в соответствии с пунктами 12.1, 12.2 настоящего Положения, и предъявляемым к участникам (в случае установления данных требований в извещении о закупке);

- копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

8. В случае победы нашей заявки берем на себя обязательства подписать договор (с учётом всех Приложений) на ________________________________ с заказчиком в соответствии с требованиями документации о проведении запроса котировок в течение срока, указанного в документации о проведении запроса котировок.

9. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя в проведении запроса котировок, а победитель будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, то мы обязуемся подписать договор (с учётом всех Приложений) на ________________________________________________, в соответствии с требованиями документации о проведении запроса котировок в течение срока, указанного в документации о проведении запроса котировок.

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________.

11.Номер телефона, по которому можно связаться с нашей организацией при доставке корреспонденции в наш адрес: __________________________________________.

Сведения о нашей организации:

- Посмотреть таблицу с данными

Должность руководителя участника запроса котировок

(уполномоченного лица) _________________ ______________

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. (для юридических лиц при наличии)

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО УЧАСТНИКИ СМСП

на право заключения с ________________________________ договора на поставку хозяйственных товаров

(наименование заказчика)

1. Изучив извещение от «___» _________ 2023 г. о проведении запроса котировок, участниками которого могут быть только участники СМСП на поставку хозяйственных товаров, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты, ,_____________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника закупки)

в лице ______________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) участника закупки и его фамилия, имя, отчество),

действующего на основании _______________, настоящим сообщаем, что предлагаемая нами цена договора составляет

___________________________________________ (сумма прописью) рублей, в том числе НДС____ % в размере _____ руб. (если участник закупки не является плательщиком НДС, то необходимо указать основание для освобождения от уплаты НДС), и включает все расходы Поставщика, необходимые для своевременного осуществления им своих обязательств по договору, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Должность руководителя участника запроса котировок

(уполномоченного лица) _________________ ______________

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. (для юридических лиц при наличии)

Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Техническое задание на поставку хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара: не менее 12 (двенадцать) месяцев.

Место поставки:627429, Россия, Тюменская обл., Казанский р-н, п. Новоселезнево, ул. Школьная, 21.

Срок поставки: в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Договора.

Документы, которые Поставщик обязан предоставить вместе с товаром:сертификат на товар.

Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок

в электронной форме участниками, которого могут быть

только субъекты малого и среднего предпринимательства

ДОГОВОР№

на поставку хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное автономное образовательное учреждение Новоселезневская средняя общеобразовательная школа (далее – МАОУ НСОШ),именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Дубыниной Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________ ,именуемое в дальнейшем«Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

- Посмотреть таблицу с данными

1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

1.2. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязанностипо поставкехозяйственных товаров (далее по тексту – Товар). Заказчик обязуется, в свою очередь, принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.

1.3. Поставщик предоставляет комплект документации на Товар, который включает в себя:

- декларации, сертификаты соответствия, паспорта качества.

1.4. Наименование, количество, комплектация (характеристики), и цена Товара указаны в спецификации (Приложение № 1 к Договору).

- Посмотреть таблицу с данными

2.1. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, стоимость доставки до места назначения и составляет_________________ ( ___________________) рублей, 00 копеек, с НДС / НДС не облагается.

2.2. Порядок расчетов: оплата осуществляется на основании предоставленных Поставщиком: счета, счета-фактуры (если выставление счета-фактуры является обязательным), подписанной обеими Сторонами товарной накладной, либо универсального-передаточного документа (далее – УПД). Оплата по Договору осуществляется в порядке безналичного расчета. Заказчик на основании предоставленных выше документов в течение7 (семи) рабочих дней производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Обязательства по оплате Товара считаются выполненными в день списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика.

2.3. Стороны предусматривают возможность по соглашению сторон изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии (ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ).

- Посмотреть таблицу с данными

3.1. Товар поставляется с даты заключения договора по 31 декабря 2024 года, по заявке Заказчика.

По письменному соглашению Сторон срок поставки может быть изменен.

3.2. Место поставки Товара по адресу:Казанский район, с. Новоселезнево, ул. Школьная, д. 21.

- Посмотреть таблицу с данными

4.1. Поставщик обязуется поставить Товар по указанному в Договоре адресу, в объеме и сроки, предусмотренные Договором.

4.2. Товар поставляется партиями по заявкам Заказчика. Заказчик подает заявку на поставку Товара Поставщику в письменной форме, путем направления на адрес электронной почты и (или) посредством факсимильной связи, смс (ммс) сообщения. Поставщик производит поставку Товара согласно полученной заявке в полном объеме. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 5 (пять) календарных дней с момента передачи ему заявки.

Не заказанный Заказчиком Товар в период действия Договора не поставляется, не принимается и не оплачивается.

4.3. Не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до фактической поставки Товара Поставщик уведомляет Заказчика о намерении осуществить поставку Товара, а также о времени такой поставки, чтобы Заказчик смог совершить необходимые действия, обеспечивающие приемку Товара.

4.4. При готовности Заказчика принять Товар, он подтверждает дату и время, после чего производится поставка Товара.

4.5. Поставщик осуществляет поставку Товара Заказчику за счет собственных средств. Разгрузка Товара осуществляется по месту поставки.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет.

4.6. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

4.6.1. Порядок передачи Товара:

При передаче товара Поставщик представляет следующие документы: соответствующие счета, счета-фактуры (если выставление счета-фактуры является обязательным), товарные накладные на Товар или УПД в 2 (двух) экземплярах, копию документа, подтверждающего качество Товара (декларации либо сертификаты) и копии других необходимых документов в соответствии с действующим законодательством РФ.

Копия каждого документа, подтверждающего качество поставляемого товара, должна быть заверена Поставщиком на соответствие подлиннику следующим образом: заверительная надпись: «Копия верна» либо «Верно»; должность лица, заверившего копию; его личная подпись; расшифровка подписи (инициалы, фамилия); дата заверения; оттиск печати Поставщика (при наличии).

4.7. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара и отправлением его не по адресу места поставки.

4.8. При приемке Товара Заказчик должен осмотреть, произвести проверку поставленного Товара в течение 5 рабочих дней со дня поставки на предмет соответствия его условиям Договора, представленной документации и/или заявленным требованиям.

При отсутствии замечаний и претензий к поставленному Товару Заказчик подписывает товарную накладную, либо универсальный-передаточный документ (далее – документ о приемке Товара), в пределах сроков, установленных абзацем 1 настоящего пункта, и направляет один экземпляр документа о приемке Товара Поставщику.

4.9. Если Товар, подвергшийся проверке, не будет соответствовать требованиям Договора, Заказчик вправе требовать от Поставщика устранения недостатков поставленного Товара, а Поставщик должен будет совершить все необходимые действия по замене Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий условиям Договора по качеству, по поставке Товара, соответствующего по количеству, комплектации, ассортименту условиям Договора, без каких-либо дополнительных затрат со Стороны Заказчика. При наличии недостатков и дефектов Товара Заказчик незамедлительно составляет акт с перечнем недостатков и дефектов.

4.10. Требования, предъявляемые Заказчиком в случае, предусмотренном пунктом 4.9 Договора, предъявляются Заказчиком посредством направления письменного извещения (требования/претензии) с приложением соответствующего акта (актов), отражающего все недостатки и дефекты в Товаре.

Указанный акт составляется в присутствии Поставщика, подписывается обеими Сторонами. Поставщик обязан в срок не более 1 часа направить своего представителя для составления и подписания акта. В случае отсутствия Поставщика либо отказа подписать акт со стороны Поставщика, в акте делается соответствующая отметка.

В случае неявки представителя Поставщика акт, отражающий все недостатки и дефекты в Товаре составляется представителем Заказчика в одностороннем порядке, копия акта, отражающего все недостатки и дефекты в Товаре направляется по электронной почте Поставщику. В таком случае факт недостатков, дефектов Товара считается подтвержденным.

Поставщик должен устранить выявленные недостатки и дефекты в течение 1 дня со дня предъявления соответствующей претензии Заказчиком.

4.11. Если Поставщик в срок, определенный абзацем 4 п. 4.10 Договора, не выполнил требование о доукомплектовании Товара, требование о поставке Товара, соответствующего условиям Договора по количеству и ассортименту, а также в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе отказаться от переданного Поставщиком Товара. При этом, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить Поставщика.

4.12. Документ о приемке подписывается Заказчиком после устранения Поставщиком всех недостатков и дефектов в поставленном Товаре.

4.13. Датой завершения поставки Товара является дата подписания Заказчиком документа о приемке.

4.14. Для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Договора Заказчик вправе самостоятельно проводить экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет 1 рабочий день с момента направления запроса.

В случае выявления несоответствия качества поставляемого Товара, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, который обязан в срок не более 1 часа устранить выявленные недостатки за свой счет, а именно заменить Товар ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества, согласно условиям настоящего Договора. В этом случае бремя транспортных расходов также несет Поставщик. Одновременно с извещением о выявленных недостатках Заказчик выставляет Поставщику требование о возмещении расходов по оплате экспертизы поставленного Товара. Возмещение Поставщиком расходов по оплате экспертизы Товара осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

- Посмотреть таблицу с данными

5.1. Товар, поставляемый по Договору должен соответствовать ГОСТам, ТУ, стандартам завода-изготовителя и другим нормативно-техническим требованиям, по качеству и комплектности, а также требованиямспецификации (Приложение № 1 к Договору).

5.2. Товар, поставляемый Поставщиком во исполнение условий Договора, должен иметь технический паспорт, сертификат качества, иные документы, подтверждающие соответствие качества поставляемого Товара установленным стандартам. Оригиналы вышеуказанных документов должны быть представлены Поставщиком Заказчику в день сдачи Товара.

5.3. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами, требованиями стандартов и технических условий, а также действующего законодательства Российской Федерации.

5.4. Товар должен быть новый, ранее не используемый.

5.5. При исполнении Договора по согласованию заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть отражены в дополнительном соглашении к Договору.

- Посмотреть таблицу с данными

6.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по Договору Товар полностью соответствует стандартам и требованиям, заявленным в Договоре испецификации (Приложение № 1 к Договору)

6.2. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара заявленным в Договоре требованиям в течение следующего гарантийного срока 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Сторонами документа о приемке Товара.

6.3. В случае выявления поставки некачественного Товара в период течения гарантийного срока Поставщик обязуется произвести замену данного Товара на доброкачественный Товар в течение 10 календарных дней с момента предъявления Заказчиком соответствующей претензии.

- Посмотреть таблицу с данными

7.1. Право собственности на поставляемый Товар переходит от Поставщика Заказчику со дня подписания Заказчиком Документа о приемке.

7.2. Момент перехода риска случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика Заказчику одновременно с переходом права собственности на данный Товар в соответствии с п. 7.1. Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Осуществлять контроль за ходом исполнения Договора со стороны Поставщика.

Заказчик, в случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за исполнением Договора отступлений от условий Договора или иных недостатков, обязан немедленно заявить об этом Поставщику.

8.1.2. В ходе исполнения Договора вести учет допущенных Поставщиком нарушений обязательств по Договору, учитывать количество, степень тяжести и причины нарушений, соблюдение сроков и своевременность принятия мер по устранению нарушений.

8.1.3. Требовать от Поставщика документацию, связанную с исполнением Договора. Поставщик обязан предоставить соответствующую документацию в течение 1 дня с момента получения требования Заказчика.

8.1.4. Реализовывать меры ответственности по отношению к Поставщику за нарушение им условий Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Производить оплату Товара в соответствии с Договором.

8.2.2. Осуществлять приемку Товара от Поставщика по месту, указанному в п. 3.2 Договора.

8.3. Поставщик вправе:

8.3.1. Требовать оплаты за поставленный Товар в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

8.4. Поставщик обязан:

8.4.1. Осуществлять поставку Товара надлежащего качества, в количестве и ассортименте согласно условиям Договора и действующими стандартами.

8.4.2. В целях сохранности Товара и создания условий для своевременной и правильной подготовки его приемки осуществлять подготовительные действия, а также подготовку Товара перед доставкой его Заказчику.

8.4.3. Передать Заказчику Товар и все необходимые документы, предусмотренные условиями Договора (счета, счета-фактуры (если выставление счета-фактуры является обязательным), товарной накладной, либо в 2 (двух) экземплярах, копию документа, подтверждающего качество Товара (декларации либо сертификаты) и копии других необходимых документов в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Посмотреть таблицу с данными

9.1. Стороны обеспечат полное по объему, правильное по существу и своевременное по срокам исполнения своих обязанностей по настоящему Договору.

9.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.3.За несвоевременную поставку продукции, а также несвоевременную замену некачественной продукции или несвоевременную поставку недостающего количества продукции Поставщик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от суммы недопоставленной или несвоевременно поставленной продукции за каждый день просрочки.

9.4. В случае поставки некачественной продукции Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости некачественной (забракованной) продукции.

9.5. Если Поставщик не в состоянии осуществить поставку продукции, качество и количество которого соответствует условиям настоящего договора, в сроки, соответствующие условиям настоящего договора, а именно: задерживает поставку продукции более чем на 24 часа, то стороны считают это существенным нарушением Поставщиком условий настоящего договора. В этом случае Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора и его расторжении в одностороннем порядке.

9.6. В случае если Поставщик не исполнил и (или) ненадлежащим образом исполнил обязательства, предусмотренные настоящим договором, в том числе допустил просрочку исполнения обязательств по настоящему договору, то Заказчик вправе оплатить Поставщику сумму, предусмотренную п.4.1. настоящего договора, уменьшенную на сумму неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с положениями статьи 308 Гражданского кодекса РФ.

9.7. Заказчик в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, уплачивает Поставщику неустойку в виде пени за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства, в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки от стоимости договора.

9.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине третьей стороны.

суммы.

9.9. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (пеней).

9.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком.

9.11. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в том числе гарантийного обязательства (за исключением просрочки исполнения обязательства) договором устанавливается штраф. Размер штрафа рассчитывается как процент цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора (далее - цена договора (этапа)).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, в том числе гарантийного обязательства (за исключением просрочки исполнения обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере:

• 2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 50 млн. рублей;
• 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
• 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 100 млн. рублей.

9.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.13. Общая сумма начисленной неустойки (пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.15.Неустойка (пени, штрафы), расходы по оплате экспертизы Товара с Поставщика взыскиваются из суммы обеспечения исполнения Договора представленной Заказчику Поставщиком.

В случае взыскания неустойки (пеней и штрафов), расходов по оплате экспертизы Товара Заказчик направляет в письменном виде Поставщику претензию с уведомлением об образовании и удержании суммы неустоек (штрафов, пеней).

В случае если сумма обеспечения исполнения договора, указанная в разделе 10 настоящего Договора недостаточна для погашения неустоек (штрафов, пеней), расходов по оплате экспертизы Товара неустойка (штраф, пени) удерживаются Заказчиком путем уменьшения суммы платежа по настоящему Договору на сумму неустойки (пеней, штрафов), расходов по оплате экспертизы Товара до полного удержания суммы неустойки (пеней, штрафов).

В случае если сумма платежа по настоящему Договору недостаточна для погашения штрафов, пеней, расходов по оплате экспертизы Товара, то такая сумма уплачивается Поставщиком в течение 5 рабочих дней со дня получения от Заказчика требования об их уплате.

9.16.Уплата пеней и штрафов, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Договору.

9.17. В случае привлечения Заказчика, должностного лица Заказчика к административной ответственности в виде административного штрафа, связанной с несоответствием Товара требованиям технических регламентов, ГОСТов, иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Поставщик обязан возместить указанные суммы административного штрафа, если административный штраф назначен Заказчику, должностному лицу Заказчика по причине ненадлежащего исполнения Поставщиком условий настоящего Договора.

В случаях, установленных абзацем 1 настоящего пункта Договора, при привлечении Заказчика к административной ответственности в виде административного штрафа возмещение осуществляется Поставщиком в порядке, установленномпунктом 9.11 настоящего Договора.

В случаях, установленных абзацем первым настоящего пункта Договора, при привлечении должностного лица Заказчика к административной ответственности в виде административного штрафа возмещение осуществляется Поставщиком по требованию лица, привлеченного к административной ответственности, путем перечисления денежных средств на его лицевой счет.

Решение Заказчика об удержании суммы административного штрафа в целях ее возмещения, а также требование должностного лица Заказчика о возмещении суммы административного штрафа должно сопровождаться копией вступившего в законную силу документа о привлечении к административной ответственности.

9.18. В случае, если в результате нарушения (действия или бездействия) какой-либо из Сторон условий настоящего Договора, другая Сторона понесла расходы или/либо ей были причинены убытки (упущенная выгода возмещению не подлежит), виновная Сторона обязуется возместить их пострадавшей Стороне в течение 10 календарных дней с момента предъявления ею соответствующего требования в размере фактически понесенных пострадавшей Стороной расходов или/либо убытков, подтвержденных документально.

9.19. В реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров.

- Посмотреть таблицу с данными

10.1. При нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора другая Сторона направляет ей письменную претензию в порядке, определенном настоящим Договором.

10.2. Сторона, получившая претензию, в течение 3 рабочих дней рассматривает претензию по существу и дает мотивированный ответ другой Стороне.

10.3. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучение в срок ответа на претензию Сторона имеет право обратиться в суд.

10.4. Споры, возникающие при толковании условий Договора, его исполнении, при внесении изменений или расторжении настоящего Договора, и иные споры, которые не удалось разрешить в досудебном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.

- Посмотреть таблицу с данными

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

11.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, например, война и военные действия, пожар, наводнение, землетрясение, забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов. В этом случае срок исполнения обязательств переносится на срок, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, или согласовывается сторонами дополнительно.

11.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 10 дней известить в письменной форме другую Сторону о возникновении (и прекращении) вышеуказанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

11.4. Сторона, не известившая другую Сторону в течение 10 календарных дней, лишается возможности ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения условий настоящего Договора.

11.5. В случае, если из-за обстоятельств непреодолимой силы обязательства по Договору невозможно выполнить даже по истечении срока, на который их исполнение было приостановлено, Договор может быть расторгнут на основании статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации (в связи с существенным изменением обстоятельств).

- Посмотреть таблицу с данными

12.1.Договор вступает в силу с момента заключения договора и действует по 31.12.2024 года, а в части исполнения принятых по Договору обязательств - до полного их выполнения Сторонами.

12.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

12.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

12.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и/или Договором.

12.5.Договор считается расторгнутым с момента подписания сторонами соглашения о расторжении, вступления в законную силу решения суда, направления Заказчиком Поставщику уведомления о расторжении договора.

- Посмотреть таблицу с данными

13.1. Каждая из Сторон Договора подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением Договора. Стороны декларируют о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Договора.

13.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 14.1 Договора, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

13.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по Договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

13.4. Сторонам Договора, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации и Тюменской области.

13.5. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение 3 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

13.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

- Посмотреть таблицу с данными

14.1. Любые изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме подписаны уполномоченными представителями Сторон. Изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору могут быть заключены путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору.

14.2. Заявления, уведомления, извещения, требования, претензии или иные юридически значимые сообщения, с которыми настоящий Договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего Договора, влекут для этого лица такие последствия с момента, указанного в юридически значимом сообщении.

Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем направления посредством почтовой, факсимильной, электронной связи по адресам, указанным в настоящем Договоре.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ему вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

14.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

14.5. В случае изменения одной из Сторон Договора своего местонахождения или почтового адреса она обязана в письменной форме информировать об этом другую Сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.

14.6. В целях предоставления информации и документов, касающихся результатов исполнения Договора, в реестре Договоров размещается информация и документы об исполнении (оплате) Договора после исполнения всех обязательств, предусмотренных Договором. Документами, подтверждающим исполнение Договора при осуществлении закупочной деятельности Заказчика, считается акт сверки взаимных расчетов по Договору, либо акт об исполнении обязательств по Договору по форме, установленной Заказчиком в документации о закупке и (или) иные документы о приемке товаров, работ, услуг. Договор считается исполненным после подписания сторонами Договора одного из указанных в настоящем пункте документов (акта сверки взаимных расчетов по Договору, акта об исполнении обязательств по Договору и иные документы о приемке товаров, работ, услуг) либо оплаты.

14.7. Настоящий Договор составлен на10 листах в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

14.8. Во всем ином, не оговоренном в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

14.9. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - «Спецификация».

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными