Тендер - Поставка моющих, стиральных и прочих средств №271611330

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• расчет МЦК моющие 2.xls

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть30 Извещение о проведении электронного аукциона от 25.04.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000037

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

607061, Нижегородская область, г.Выкса, улица Красные зори, здание 16/2

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.39 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

согласно п.14.1. раздела II извещения

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области Выксунская центральная районная больница

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭА Проект контракта

Описание объекта закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭА Описание объекта закупки (раздел II извещения)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭА Техническое задание

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭА Общие условия закупки (раздел I извещения)

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены расчет_МЦК_моющие_2 - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭА_Техническое_задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку моющих, стиральных и прочих средств

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭА

Обоснование необходимости указания функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, не предусмотренных в позиции Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (дополнительных характеристик)

Требования сформулированы с учетом Единых санитарно-эпидемиологические и гигиенические требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); СП 3.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПрофилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19); Рекомендации Роспотребнадзора № 02/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 27 марта 2020г по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами; Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.05.2019 N 78 О внесении изменений в раздел 20 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 декабря 2020 г. N 162 "О внесении изменений в раздел 20 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)"; СП 2.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также к условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнения работ или оказания услуг"; ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3; ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3; ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования; МУ 3.5.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Технология обработки белья в медицинских учреждениях»; СанПиН 3.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСанитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней; и др. Если нормативный акт/акты признаны утратившими силу, то считать верным документ, его заменяющий.

В силу п.5 и п. 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства от 08.02.2017 № 145 Заказчик указывает в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Закона о контрактной системе, которые не предусмотрены в позиции каталога. Обоснование необходимости указания функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, не предусмотренных в позиции Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд:

Включение дополнительных характеристик продукции обосновано необходимостью соблюдения требований ч.1 ст.33 Закона №44-ФЗ в части указания функциональных, технических и качественных характеристик объекта закупки, а так же для более точного определения потребностей Заказчика.

Характеристики товара, не регламентируемые ГОСТ, техническим регламентом, национальным стандартом и не включенные в Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, являются значимыми для Заказчика в соответствии с профилем ООМД (с учетом специфики работы подразделений), в связи с особенностями производственного процесса учреждения (с учетом типа и характеристик обрабатываемых объектов и способов их обработки); эпидемиологической ситуацией в ООМД. Требования к активно действующим веществам, их процентному соотношению отражают потребность ООМД, являются критерием выбора средств, связаны с результатами производственного контроля и мониторинга чувствительности госпитальной среды.

Процентное содержание и соотношение активно действующих веществ в дезинфицирующем средстве для Заказчика определяет потребительские свойства и эффективность средства, токсикологическую благоприятность при работе персонала с концентратами. Требования к антимикробной активности отражают потребность ООМД, в т.ч., связанную с потенциальным риском возникновения очагов туберкулеза и иной вспышечной заболеваемостью, в.ч., энтеробиоза (п.3340 СанПиН 3.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"). Экономические показатели средств (экспозиция, количество рабочих растворов) отражают расчетную потребность Заказчика в средствах на планируемый период времени и связаны, в т.ч., с внутренним порядком проведения дезинфекционных мероприятий, контролем и отпуском моющих, стиральных и дезинфицирующих средств в структурные подразделения. Требования к размерам, упаковке установлены в целях минимизации физических нагрузок на персонал и эффективности учета отпуска и расхода средств и в соответствии с Приказом Минтруда РФ от 14 сентября 2021 года N 629н.

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание:

Правила указания участником закупки в заявке конкретных значений показателей приведены в пп. 4 «Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке» п. 10 «Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке» раздела I Извещения.

Приложение № 1

К Техническому заданию

График поставки

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭА_Описание_объекта_закупки_(раздел_II_извещения)

наименование и описание объекта закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭА,

условия контракта

(РАЗДЕЛ II ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ)

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭА_Общие_условия_закупки_(раздел_I_извещения)

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭА

(РАЗДЕЛ I ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ)

Поставка моющих, стиральных и прочих средств

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭА_Проект_контракта ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

КОНТРАКТ №_______

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Выкса «____» __________ 2024 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Выксунская центральная районная больница»(далее - ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ»), именуемое в дальнейшем"Заказчик", в лице _______________, действующего на основании _________, с одной стороны, и ________________________ (указать полное наименование организации-поставщика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) поставщика - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуемый в дальнейшем"Поставщик", в лице _______________, действующего на основании ________ (указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель поставщика, уполномоченный на подписание государственного контракта, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании _______________ от __ ___________ 20__ г. N _____ заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" о нижеследующем.

Предмет Контракта

Поставщик обязуетсяпоставить моющие, стиральные и прочие средства (далее Товар)в количестве согласно спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

II. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта устанавливается в российских рублях.

2.2. Цена Контракта составляет _______________ (указать сумму прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС - (__%) _________ (указать сумму прописью) рублей ___ копеек, (или НДС не облагается на основании ст. _____ НК РФ, подтверждающий документ Поставщика: ______________)

2.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральнымзаконом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

2.6. В соответствии с подпунктом 1.2. пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», может быть увеличено или уменьшено предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта.

2.7. Источник финансирования Контракта: средства бюджетного учреждения.

III. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные Зори, д. 16/2 (склад)в соответствии с графиком поставки(Приложение №2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Товар должен поставляться Заказчику в упаковке, обеспечивающей сохранность товара от повреждений при погрузке, выгрузке.

Разгрузка на склад Заказчика производится силами Поставщика.

3.2.При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы:

а) счет (счет-фактуру);

б) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством РФ;

в) поставляемый товар должен сопровождаться необходимыми действующими сертификатами соответствия или копиями сертификата (Сертификат пожарной безопасности,Сертификат соответствия,Гигиенический сертификат), иными необходимыми документами о качестве в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При поставке Товара Поставщик формирует и подписывает документ о приемкев единой информационной системе в сфере закупок (далее – структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в сфере закупок.

3.3. Фактической датой поставки Товара считается дата, указанная в структурированном документе о приемке.

3.4. Приемка Товара осуществляется представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика в соответствии с наименованием, количеством и иными характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации (приложение № 1 к Контракту), а также другими условиями Контракта. Представитель Заказчика проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, указанных в Спецификации (приложение № 1 к Контракту), сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

3.5. Документы о приемке формируются Поставщиком и направляются Заказчику до или в день фактической поставки товара на склад сиспользованием единой информационной системы в сфере закупок в виде структурированного документа о приемке.

3.6. По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке вединой информационной системе в сфере закупок, к которому прилагаются скан-копии документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Контракта, подписанного Поставщиком и Заказчиком.

3.7. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. Эксперты, экспертные организации привлекаются к проведению экспертизы Товара в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

3.8. Заказчик в срок не более 10 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 3.6. Контракта, и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.7. Контракта, подписывает структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок или мотивированный отказ от приемки, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в структурированном документе о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

3.9. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания структурированного документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 3.9. Контракта.

3.10. Со дня подписания структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

3.11. Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в единой информационной системе в сфере закупок.

В порядке, предусмотренном настоящим пунктом Контракта, Заказчиком может быть сформирован в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от приемки и подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

3.12. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Контракту считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами структурированного документа о приемке.

IV.Сроки и порядок расчетов

4.1. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счетПоставщика, указанный в Контракте, в течение7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 3.2. настоящего Контракта.

4.2. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

V. Обязательства сторон

5.1.Поставщик обязан:

5.1.1.Своевременно и надлежащим образом поставить Заказчику Товар с наименованием, в количестве, комплектности и с иными техническими характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации, и представить Заказчику документы, предусмотренные Контрактом.

5.1.2. Обеспечить передачу Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.1.3. Передать Заказчику Товар соответствующего качества.

5.1.4.Обеспечить устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом.

5.2.2. Требовать от Заказчика произвестисвоевременную оплату поставленных товаров в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5.3.Заказчик обязуется:

5.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям настоящего Контракта в соответствии с ЗакономN 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

5.3.2. Произвести своевременную оплату поставленных товаров в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

5.3.3.1.В случае принятия Заказчиком предусмотренного пунктом 5.3.3. Контрактазаказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе.

Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п. 2 ч. 12.1 ст. 95 ФЗ № 44-ФЗ считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Требовать от Поставщика полного и своевременного исполнения обязательств по Контракту.

5.4.2. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта.

5.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций.

VI. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Размер штрафов устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063» (далее – Постановление № 1042).

6.3. . В случае просрочки исполненияпоставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) путем формирования уведомления посредством Единой информационной системы в сфере закупок, согласно ч. 16 ст. 94 ФЗ №44-ФЗ от 05.04.2013 г..

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполненияпоставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнениепоставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом впорядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.5.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполненияпоставщикомобязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

3 млн. рублей;

3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполненияпоставщикомобязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральнымзаконом от 05.04.2013 №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными Постановлением №1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

3 млн. рублей;

3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполненияпоставщикомобязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.5.4.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии спунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей

6.6. В случае просрочки исполнениязаказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) путем формирования уведомления посредством Единой информационной системы в сфере закупок, согласно ч. 16 ст. 94 ФЗ №44-ФЗ от 05.04.2013 г.. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пенейключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом впорядке, установленном Правительством Российской Федерации. 6.7. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнениезаказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

6.7.1. За каждый факт неисполнениязаказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнениепоставщикомобязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнениезаказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.11. Суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, могут быть удержаны из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

VII. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Настоящий Контракт заключен после предоставления Исполнителем Заказчику обеспечения исполнения контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующейтребованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.2. Настоящий Контракт заключен после предоставления Поставщиком Заказчикуобеспечения настоящего Контракта в форме независимой гарантии /перечисления Исполнителем на счет Заказчика обеспечения настоящего Контракта денежных средств в размере:______ (________) руб. ___ коп. /Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта в соответствии с ч. 8.1 ст. 96 Федеральногозакона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7.3. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положенийстатьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

7.4. Если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии спунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, размер такого обеспечения устанавливается в соответствии счастями 6 и6.1 статьи30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ от цены контракта, по которой в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт.

7.5. Случаи удержания обеспечения исполнения Контракта:

7.5.1. Односторонний отказ Исполнителя от исполнения настоящего Контракта.

7.5.2. Ненадлежащее исполнение Исполнителем условий контракта.

7.6. В случае обеспечения исполнения контракта независимой гарантией, срок ее действия должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией,не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии состатьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Срок действия Контракта для целей настоящего пункта определяется с учетом положений о максимальных сроках оказания услуг, их приемки и оплаты, установленных настоящим Контрактом.

7.7. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотренычастями 7.2 и7.3 96 статьи Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

7.8. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленныхчастью 15 статьи 44 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии состатьей 96 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии с учетом требованийстатей 44 и96 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерацииперечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

7.9. В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданскимкодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

7.10. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

7.11. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта независимую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

7.12. Основанием для отказа в принятии независимой гарантии заказчиком является:

1) отсутствие информации о независимой гарантии в предусмотренных настоящей статьей реестрах независимых гарантий;

2) несоответствие независимой гарантии требованиям, предусмотреннымчастями 2,3 и8.2 статьи 45 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

3) несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), проекте контракта, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.13. Независимая гарантия, используемая для целей настоящего Федерального закона, информация о ней и документы, предусмотренныечастью 9 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением независимых гарантий, указанных вчасти 8.1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Ведение такого реестра осуществляется путем включения в соответствии с порядком, предусмотреннымчастью 8.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, таких информации и документов в реестр и присвоения номера реестровой записи. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр независимых гарантий гарант направляет принципалу выписку из реестра независимых гарантий.

7.14. Дополнительныетребования к независимой гарантии, используемой для целей настоящего Федерального закона,порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра независимых гарантий,порядок формирования и ведения закрытого реестра независимых гарантий, в том числе включения в него информации,порядок и сроки предоставления выписок из него,форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации.

7.15. Исключение банка из перечня, предусмотренногочастью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренногочастью 1.7 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

7.16. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии счастями 7,7.1 и7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. При этом срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать тридцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренногочастью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

7.17. В случае отзыва в соответствии сзаконодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотренычастями 7,7.1,7.2 и7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии счастью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

VIII. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не выплачивать, не предлагать выплатить и не разрешат выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 8.1., 8.2., соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 3 (Трех) календарных дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 8.1.,8.2. контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

8.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 8.1., 8.2. настоящего Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

IX. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

9.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменноесвидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

X. Рассмотрение и разрешение споров

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

10.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десять) календарных дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

12.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Нижегородской области.

XI. Срок действия и порядок расторжения Контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в связи с отказом стороны Контракта от его исполнения по основаниям, предусмотренным гражданским законодательствам, и в порядке, установленном ч. 8-25 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ.

11.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

XII. Заключительные положения

12.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа и подписан электронно-цифровой подписью уполномоченного представителя каждой из Сторон.

12.2. Изменение положений настоящего Контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.

Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнений к настоящему Контракту. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12.3. В части, не урегулированной настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.4. В случае изменения у одной из Сторон своего фактического местонахождения, почтового адреса, руководителя, иных контактных данных, указанных в тексте Контракта, такая Сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону Уведомлением о смене контактных данных заблаговременно, но не позднее дня вступления таких изменений в силу.

В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов такая Сторона обязана информировать об этом другую Сторону Уведомлением о смене банковских реквизитов до вступления изменений в силу.

При этом дополнительное соглашение к настоящему Контракту не оформляется.

12.5. В целях предотвращения споров в отношении периодов времени Стороны согласовали считать рабочим днём – рабочий день Заказчика в соответствии с режимом его работы, а банковским днём – рабочий день министерства финансов Нижегородской области в соответствии с режимом его работы.

12.6. Банковское сопровождение контракта не требуется.

12.7.К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение 1 - Спецификация.

XIII. Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

К контракту от _________________ № ___________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

К контракту от _________________ № ___________

График поставки

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными