Тендер - краска ВДК (поставка покрасочных материалов)(капремонт) №267783296

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• краска.PDF

Объект_закупки_(1)x_краскаxx

Приложение 1 к извещению об осуществлении

электронного запроса котировок № 02/2024

Описание объекта закупки

Объект закупки: Покрасочный материал (в целях капитального ремонта)

- Посмотреть таблицу с данными

*(Обоснование необходимости установления Заказчиком дополнительных характеристик (показателей) объекта закупки.

Качество товара: Поставляемый товар должен быть новым, не бывший в эксплуатации. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям, в том числе нормативно-технической документации к данному товару и требованиям безопасности Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки».

Остаточный срок годности товара на момент его поставки на склад Государственного заказчика – не менее 12 месяцев.

Тара и упаковка: Поставка краски водоэмульсионной должна осуществляться в таре - ведро пластмассовое объемом не менее 20 кг. и не более 25 кг.

Поставляемый товар должен быть упакован в тару и упаковку, обеспечивающую его целостность и сохранность при перевозке и хранении.

* Обоснование необходимости установления Заказчиком дополнительных характеристик (показателей) объекта закупки:

В целях обеспечения соответствия закупаемого товара для ремонта камер, а также ввиду отсутствия в КТРУ технического описания товара удовлетворяющего потребностям заказчика, в описании объекта закупки использовались дополнительные характеристики товара. Дополнительные параметры объекта закупки установлены в связи с необходимостью конкретизации товара и для достижения цели осуществления закупки.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 05.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000003

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Челябинская обл, Верхнеуральский р-н, г. Верхнеуральск, ул. Северная, д.1

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 43997.50 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 краска

Проект контракта

1 проект краска

Описание объекта закупки

1 Объект закупки (1)x краска

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию, составу заявки, инструкция по ее заполнению (1)краска

Дополнительная информация и документы

1 Извещение краска

Требования_к_содержанию,_составу_заявки,_инструкция_по_ее_заполнению_(1)краскаxx

Приложение 3 к извещению об осуществлении

запроса котировок в электронной форме №2/2024

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

и инструкция по ее заполнению

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать:

1. Информацию и документы об участнике закупки:

1) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

3) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

4) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

5) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);

6) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

7) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

8) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);

9) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ;

10) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

11) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- участник закупки не является иностранным агентом;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

12) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта.

Информация и документы, предусмотренные подпунктами 1-9 пункта 1 настоящего раздела, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) Государственному заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

2. Предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки (Приложение 1 к извещению об осуществлении запроса котировок в электронной форме №2/2024 (прикрепленный файл «Описание объекта закупки»)), товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира.

Заявка может содержать иные информацию и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

3. Информация и документы, предусмотренные статьей 14 Федерального закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ:

В соответствии с положениями приказа Минфина России от 4 июня 2018 г. № 126н подтверждением страны происхождения товаров является указание (декларирование) участником запроса котировок в заявке в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ наименования страны происхождения товара.

В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

4. Предложение участника закупки о цене контракта.

Инструкция по заполнению заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ оператору электронной площадки.

Участником закупки должны быть предоставлены в полном объеме информация и документы об участнике закупки, предусмотренные разделом «Информация и документы об участнике закупки».

Информация и документы, предусмотренные подпунктами 1-9 пункта 1 раздела «Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке», не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) Государственному заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

2. Заполнение предложения участника закупки в отношении объекта закупки. Участник должен указать:

а) с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки (Приложение 1 к извещению об осуществлении запроса котировок в электронной форме №2/2024 (прикрепленный файл «Описание объекта закупки»)), товарный знак (при наличии у товара товарного знака).

Участник закупки должен указать показатели, соответствующие всем показателям, перечисленным заказчиком в указанном разделе.

Не допускается предоставления двойных или неоднозначных предложений.

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира.

Заявка может содержать иные информацию и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

3. Информация и документы, предусмотренные статьей 14 Федерального закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ:

В соответствии с положениями приказа Минфина России от 4 июня 2018 г. № 126н подтверждением страны происхождения товаров является указание (декларирование) участником запроса котировок в заявке в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ наименования страны происхождения товара.

В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Извещение_краска ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Извещение об осуществлении запроса котировок в электронной форме (далее – запрос котировок) №2/2024 ФКУ Т ГУФСИН России по Челябинской области на поставку покрасочных материалов.(в целях капитального ремонта)

Сведения о государственном заказчике: - Посмотреть таблицу с данными

Используемый способ определения поставщика, ИКЗ
Государственный заказчик проводит закупку путем проведения запроса котировок в электронной форме №2/2024 (далее – запрос котировок), на поставку покрасочного материала (в целях капитального ремонта).
Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
Электронный аукцион в электронной форме будет проводиться на электронной торговой площадке «РТС-тендер» по адресу: http://www.rts-tender.ru (далее электронная площадка).

Наименование объекта закупки. Информация (при наличии), предусмотренная правилами использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд:

Объект закупки и его характеристики:

Покрасочный материал (в целях капитального ремонта)

- Посмотреть таблицу с данными

Качество товара: Поставляемый товар должен быть новым, не бывший в эксплуатации. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям, в том числе нормативно-технической документации к данному товару и требованиям безопасности Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки».

Остаточный срок годности товара на момент его поставки на склад Государственного заказчика – не менее 12 месяцев.

Тара и упаковка: Поставка краски водоэмульсионной должна осуществляться в таре - ведро пластмассовое объемом не менее 20 кг. и не более 25 кг.

Поставляемый товар должен быть упакован в тару и упаковку, обеспечивающую его целостность и сохранность при перевозке и хранении.

5. Количество закупаемого товара: согласно п. 4 Извещения.

6. Место поставки товара: ФКУ Т ГУФСИН России по Челябинской области, расположенного по адресу: РФ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. Северная, д.1

7. Срок поставки товара: в течение 30 рабочих дней с момента подписания государственного контракта.

8. Начальная максимальная цена контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сорок три тысячи девятьсот девяносто семь) рублей 50 копеек.

Источник финансирования: является средства Федерального бюджета.

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком: Валютой, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с поставщиком, является российский рубль.

9. Требования, предъявляемые к участникам запроса котировок

При осуществлении закупки установлены следующие единые требования к участникам закупки в соответствии с ч.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ:

непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, являющегося объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

6) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

7) участник закупки не является иностранным агентом;

8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

При осуществлении закупки установлены следующие требования к участникам закупки в соответствии с ч.1.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ:

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с ч.2 и 2.1. ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ: не установлены.

10. Преимущества, представляемые в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ: не установлены.

11. Преимущества, представляемые в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ: не установлены.

12. Преимущества участия в определении поставщика в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ:

Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

К субъектам малого предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным частью 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.

К социально ориентированным некоммерческим организациям относятся – социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Требование, установленное в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, с указанием объема привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций: не установлено.

13. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств: В соответствии со ст.14 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства» установлен запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза).

Присутствуют обстоятельства, допускающие исключение из установленных запретов: Согласно подп."б" п.3 Постановления №616 запреты, установленные указанным постановлением не применяются в случае, если закупка одной единицы товара, стоимость которой не превышает 300 тыс. рублей, и закупки совокупности таких товаров, суммарная стоимость которых составляет менее 1 млн. рублей.

14. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия независимой гарантии: не установлены.

15. Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению: не установлено.

16. Размер обеспечения гарантийных обязательств, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению: не предусмотрено.

17. Информация о возможности заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, с несколькими участниками закупки с указанием количества указанных контрактов: не предусмотрено.

18. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:

если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Порядок и основания одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта определены в соответствии с гражданским законодательством РФ и положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

19. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок:

Дата и время окончания срока подачи заявок: 09.00 местного времени 13.03.2024 г.

20. Дата подведения итогов определения поставщика: 14.03.2024 г.

21. Информация о банковском сопровождении в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ: не установлено.

22. Информация о казначейском сопровождении: не предусмотрено.

23. Предупреждение об административной и уголовной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий.

Приложения к извещению:

Описание объекта закупки;

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта;

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению;

Проект государственного контракта.

проект_краска ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товара

(Идентификационный код закупки –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3)

г.Верхнеуральск «____»________2024 г.

Федеральное казенное учреждение «Тюрьма Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области» (ФКУ Т ГУФСИН России по Челябинской области), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Леонтьева Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме от __ ______ 2024 г. N ___ и в соответствии с ______ Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить профилированные листы (далее – Товар) с характеристиками, в количестве и по цене, указанными в спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, в обусловленный настоящим Контрактом срок.
1.2. «Поставщик» гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
1.3. «Поставщик» вправе привлекать к исполнению настоящего Контракта третьих лиц только с письменного согласия «Государственного заказчика».
1.4. Наименование страны происхождения товара: Россия.
1.5. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Своевременно и в полном объеме производить оплату поставленного Поставщиком Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.1.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

2.1.3. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить в единой информационной системе и направить Поставщику такое решение по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Государственным заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Государственным заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в настоящем Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в единой информационной системе.

2.1.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

2.1.5. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям настоящего Контракта в соответствии с Законом N 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

2.2.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока годности.

2.2.3. Предъявлять письменные претензии в случае ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств.

2.2.4. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта.

2.2.5. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе поставки Товара.

2.2.6. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта, причиненных по вине Поставщика.

2.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством Российской Федерации.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. Поставить Товар, указанный в пункте 1.1 настоящего Контракта, в полном объеме, с надлежащим качеством и в срок, предусмотренный настоящим Контрактом.

2.3.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиям, установленным настоящим Контрактом.

2.3.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного Товара условиям настоящего Контракта или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.3.4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Государственному заказчику такое решение по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Государственного заказчика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Государственному заказчику. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Государственному заказчику указанного уведомления.

2.3.5. Предоставлять Государственному заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Государственному заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.

2.3.6. Известить о точном времени и дате поставки Товара по телефону: 8(35▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьне позднее 1 (одного) рабочего дня до дня поставки.

2.3.7. Осуществить монтаж и (или) наладку Товара, в случае если для использования Товара по назначению необходимо произвести его монтаж и (или) наладку.

2.4. Поставщик имеет право:

2.4.1. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с подписанными Сторонами документами, указанными в п.4.3. настоящего Контракта.

2.4.2. Требовать от Государственного заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством Российской Федерации.

2.4.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

3. Требования к товару

3.1. Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

3.2. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, предъявляемым к данному виду Товара.

3.3. Товар должен быть поставлен в количестве, качестве, комплектности и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. В случае, если товар в соответствии с требованиями законодательства разрешено использовать по целевому назначению только при наличии определенной комплектности или только при наличии определенного дополнительного оборудования, указанный товар должен быть поставлен в комплектности или с определенным дополнительным оборудованием.

3.4. Поставляемый Товар должен иметь маркировку производителя (изготовителя), позволяющую идентифицировать Товар (имущество), и сведения о соответствии Техническим регламентам, стандартам и нормам, предусмотренным законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РФ.

3.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товаров (опись, упаковочные ярлыки или листы и т. д.).

При передаче Товара в упаковке (таре) не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты.

3.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

3.7. Поставщик несет все расходы по оплате транспортировки, доставке, погрузке, разгрузке, налогов, пошлин и других, необходимых и связанных с поставкой Товара сборов до передачи Товара Заказчику.

4. Качество и порядок приемки товара

4.1 «Поставщик» гарантирует «Государственному заказчику» соответствие качества поставляемого товара требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

4.2. Приемка товара производится по транспортным и сопроводительным документам, документам, удостоверяющим качество товара (сертификат или его копия), оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации).

Приемка товара по качеству и количеству производится в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными постановлением Государственного арбитража при СМ СССР № П-6 от 15.06.1965, № П-7 от 25.04.1966 с изменением и дополнением от 14.11.1974 № 98 и разделом 3 настоящего Контракта.

4.3. «Поставщик» вместе с товаром представляет «Государственному заказчику», платежные документы (счет (счет-фактура) или универсальный передаточный документ, товарная накладная.

«Поставщик» формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени «Поставщика», и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

4.4. Для проверки предоставленных «Поставщиком» результатов поставки товара, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, «Государственным заказчиком» проводится экспертиза товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами «Государственного заказчика», или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.5. «Государственный заказчик» в срок не более 1 рабочего дня со дня поставки товара и получения от «Поставщика» документов о приемке товара, указанных в п. 4.3 настоящего Контракта, осуществляет приемку поставленного товара и в день ее окончания:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке «Государственный заказчик» подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени «Государственного заказчика», и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, «Государственный заказчик» прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;

4.6. В случае получения в соответствии с п. 4.5 настоящего Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке «Поставщик» вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить «Государственному заказчику» документ о приемке в порядке, предусмотренном п. 4.5. настоящего Контракта.

4.7. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного «Государственным заказчиком».

4.8. Товар, не отвечающий условиям, предъявляемым настоящим Контрактом к его качеству, количеству, ассортименту, комплектности считается не поставленным.

4.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара, в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

4.10. Поставщик обязан устранить все обнаруженные Заказчиком недостатки Товара своими силами и за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе Заказчика.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Максимальное значение цены Контракта представляет собой цену Контракта, предложенную «Поставщиком» по результатам запроса котировок в электронной форме №02/2024 ФКУ Т ГУФСИН России по Челябинской области, и составляет ______(______) руб. ___ коп., в том числе НДС ____ руб. ___коп./НДС не облагается (указывается в зависимости от способа налогообложения «Поставщика»).

5.2. В цену Контракта включается расходы на доставку Товара до склада Государственного заказчика, страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением Контракта.

5.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению «Сторон» без изменения предусмотренных настоящим Контрактом количества и качества товаров и иных условий исполнения настоящего Контракта.

5.4. Цена Контракта может быть снижена в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до «Государственного заказчика» как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом «Государственный заказчик» в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных Контрактом.

5.5. «Государственный заказчик» по согласованию с «Поставщиком» в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных настоящим Контрактом товаров, при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен настоящий Контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров «Государственный заказчик» по согласованию с «Поставщиком» вправе изменить первоначальную цену настоящего Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, «Государственный заказчик» обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара определяются как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в настоящем Контракте количество такого товара.

5.6. Оплата за поставленный товар осуществляется в рублях Российской Федерации на расчетный счет «Поставщика» в форме безналичного денежного расчета из средств федерального бюджета, при условии доведения предельных объемов финансирования, выделенных на соответствующую статью и код бюджетной классификации на 2024 год в течение 7 рабочих дней с даты подписания «Государственным заказчиком» документа о приемке поставленного товара.

Источник финансирования: средства Федерального бюджета.

5.7. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов «Государственного заказчика».

5.8. «Поставщик» одновременно с товаром представляет «Государственному заказчику» платежные документы, подтверждающие отгрузку (счет (счет-фактура), универсальный передаточный документ, товарная накладная), документы, подтверждающие качество товара.

5.9. «Государственный заказчик» имеет право произвести полный или частичный отказ от оплаты за расходы, не предусмотренные в данном Контракте.

5.10. Сумма, подлежащая уплате «Государственным заказчиком» юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации «Государственным заказчиком».

6. Сроки, место и порядок поставки товара

6.1. Доставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Челябинская область, г. Верхнеуральск, улица Северная, д.1.

6.2. Срок поставки Товара: с момента заключения Контракта в течение 30 (тридцати) рабочих дней.

Вместе с Товаром Поставщиком передается Заказчику следующие документы:

- оригинал подписанной со стороны Поставщика Товарной накладной на поставляемый Товар в 2-х экземплярах;

- оригинал подписанного со стороны Поставщика акта сдачи – приемки Товара в 2-х экземплярах (далее – Акт);

- оригинал подписанного Поставщиком счета в 1-м экземпляре

- оригинал подписанной Поставщиком счет – фактуры на оплату поставляемого Товара в 1-м экземпляре (в случае применения Поставщиком НДС).

- документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром: принадлежности к Товару, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами;

Вышеуказанные документы должны быть представлены Государственному заказчику в день поставки Товара, и в случае их неполучения Поставщик будет нести ответственность за просрочку поставки Товара.

6.3. Переход к Заказчику права собственности на принятый Товар происходит в день приемки Товара.

6.4. Приемка Товара осуществляется Заказчиком после проведения экспертизы товара в течение 10 рабочих дней со дня доставки партии Товара в место его доставки, или со дня получения от эксперта, экспертной организации заключения по результатам экспертизы, если к ее проведению привлекались эксперты, экспертные организации, за исключением случая предусмотренного пунктом 4.5. настоящего Контракта.

Сдача и приемка Товара по настоящему Контракту оформляется Актом сдачи–приемки Товара в 2 (двух) экземплярах, который в день окончания приемки Товара подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Поставщиком. Днем поставки Товара считается день подписания сторонами Акта сдачи–приемки Товара. В случае установления требования обеспечения исполнения гарантийных обязательств подписание акта сдачи–приемки Товара заказчиком (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) осуществляется только после предоставления Поставщиком платежного поручения, подтверждающего факт перечисления денежных средств, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств или банковской гарантии в порядке и в сроки, которые установлены в разделе № 9 настоящего Контракта.

6.5. Погрузочно-разгрузочные работы, доставка Товара осуществляются силами Поставщика либо с привлечением третьих лиц за счёт Поставщика.

6.6. В случае если для использования Товара по назначению необходимо произвести его монтаж и (или) наладку, Товар считается поставленным только после осуществления Поставщиком монтажа и (или) наладки Товара.

7. Обстоятельства неопреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

7.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

8. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.2. В соответствии со статьей 34 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":

8.2.1. В случае просрочки исполнения «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, «Поставщик» вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.

8.2.2. В случае просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, «Государственный заказчик» направляет «Поставщику» требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.2.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных «Поставщиком», за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.2.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, от 30 августа 2017 г. № 1042 за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

8.3. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации, от 30 августа 2017 г. № 1042:

8.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).

8.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.3.3. За каждый факт неисполнения «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, «Поставщик» уплачивает «Государственному заказчику» штраф. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 % начальной (максимальной) цены Контракта (в случае если цена Контракта не превышает 3 млн. руб.).

- в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 % цены Контракта (если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей);

5 % цены Контракта (если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 % цены Контракта (если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.8. Вред, причиненный третьим лицам по вине «Поставщика» при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.

8.9. «Государственный заказчик» удерживает суммы неисполненных «Поставщиком» требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных «Государственным заказчиком» в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате «Поставщику».

9. Обеспечение исполнения контракта

9.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту «Поставщик» представляет «Государственному заказчику» обеспечение исполнения Контракта.

Исполнение Контракта может обеспечиваться:

- предоставлением независимой гарантии, выданной банком, государственной корпорацией «ВЭБ.РФ», фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона), Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации) и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, извещения «Государственного заказчика» об электронном аукционе № 02/2024 ФКУ Т ГУФСИН России по Челябинской области (Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 ) в размере 5% от цены, по которой в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключается настоящий Контракт. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный настоящим Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона. В независимую гарантию включается условие о праве «Государственного заказчика» условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование «Государственного заказчика» об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

- внесением денежных в размере 5% от цены, по которой в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключается настоящий Контракт ______ (_______) руб. ____ коп. на счет «Государственного заказчика», на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими «Государственному заказчику»:

ПОЛУЧАТЕЛЬ: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (ФКУ Т ГУФСИН России по Челябинской области) Л/С▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: отделение Челябинск Банка России// УФК по Челябинской области г. Челябинск

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Кор/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Код УИН 0023

Назначение платежа: Поставка покрасочных материалов, в целях капитального ремонта

Необходимо обязательно указать код средств 0001, иначе денежные средства не будут зачислены.

- В случаях установленных требованиями ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ обеспечение исполнения Контракта предоставляется ранее перечисленными способами: в виде банковской гарантии или внесением денежных средств на счет «Государственного заказчика» представляемых на сумму, увеличенную в полтора раза от указанной в п. 8.1. настоящего Контракта - ______ (_______) руб. ____ коп., или предоставлением информации, подтверждающей добросовестность «Поставщика» на дату подачи заявки, соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, документации «Государственного заказчика» запроса котировок в электронной форме № 02/2024 ФКУ Т ГУФСИН России по Челябинской области (Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3), с одновременным предоставлением обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в документации запроса котировок в электронной форме № 02/2024 ФКУ Т ГУФСИН России по Челябинской области.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется «Поставщиком» самостоятельно. В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение, обеспечение исполнения Контракта не требуется.

9.2. В ходе исполнения Контракта «Поставщик» вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в следующем порядке:

Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления «Государственным заказчиком» информации об исполнении «Поставщиком» обязательств по поставке товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование «Государственного заказчика» об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного «Государственным заказчиком» на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный «Государственным заказчиком», по заявлению «Поставщика» ему возвращаются «Государственным заказчиком» в установленный п. 14.1 настоящего Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный «Государственным заказчиком» на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных «Поставщиком» требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных «Государственным заказчиком».

Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется «Государственным заказчиком» путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения «Государственным заказчиком» информации об исполнении «Поставщиком» обязательств по поставке товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

9.3. Обеспечение исполнения настоящего Контракта распространяется на случаи неисполнения «Поставщиком» обязательств по настоящему Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных настоящим Контрактом, а также убытков, понесенных «Государственным заказчиком» в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением «Поставщиком» своих обязательств по настоящему Контракту.

9.4. В независимую гарантию включается условие о праве «Государственного заказчика» на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 10 рабочих дней не исполнено требование «Государственного заказчика» об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

9.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций «Поставщик» обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления «Государственным заказчиком» «Поставщика» о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в указанном в п.9.2 настоящего Контракта порядке. За каждый день просрочки исполнения «Поставщиком» данного обязательства начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных «Поставщиком».

9.6. Обеспечение исполнения настоящего Контракта, предоставленного в форме внесения денежных средств, будет возвращено «Поставщику» в течение 30 дней с даты исполнения «Поставщиком» своих обязательств по настоящему Контракту. При этом датой исполнения обязательств «Поставщика» считается дата подписания «Государственным заказчиком» акта приемки товара или в случае, если по настоящему Контракту «Поставщику» выставлена неустойка, дата зачисления неустойки на счет «Государственного заказчика».

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Контракта, решаются «Сторонами» в добровольном порядке. При невозможности достижения соглашения «Сторон» споры рассматриваются в Арбитражном суде Челябинской области с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии – 30 дней с момента её получения.

10.2.Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

10.3.Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

10.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению «Сторон», по решению суда, в случае одностороннего отказа «Стороны» Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11. Односторонний отказ от исполнения Контракта

11.1. «Государственный заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в следующих случаях:

- поставка товара, не соответствующего установленными Извещением и документацией «Государственного заказчика» запроса котировок в электронной форме № 02/2024 (Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3), требованиям к поставленному товару;

- когда предоставил недостоверную информацию о соответствии поставляемого товара требованиям извещения и документации «Государственного заказчика» запроса котировок в электронной форме № 02/2024 (Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3), что позволило ему стать победителем аукциона в электронной форме;

- неоднократного нарушения сроков поставки,

- когда в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что «Поставщик» не соответствует установленным извещением и документацией «Государственного заказчика» запроса котировок в электронной форме № 02/2024 (Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3) требованиям к участникам размещения заказа или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона в электронной форме.

11.2. При решении «Государственного заказчика» об одностороннем отказе «Государственный заказчик» с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени «Государственного заказчика», и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте.

11.3.Решение «Государственного заказчика» об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ автоматически с использованием единой информационной системы направляется «Поставщику» (подрядчику, исполнителю). Датой поступления «Поставщику» (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен «Поставщик» (подрядчик, исполнитель).

11.4.Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ считается надлежащим уведомлением «Поставщика» (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.5. Решение «Государственного заказчика» об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления «Государственным заказчиком» «Поставщика» об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

11.6. «Государственный заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Поставщика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Государственному заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы (в случае ее проведения). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Поставщиком» условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Государственного заказчика» от исполнения Контракта.

11.7. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Поставщиком» условий настоящего Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Государственного заказчика» от исполнения настоящего Контракта.

11.8. «Поставщик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.8.1. Решение «Поставщика» об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и настоящий Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления «Поставщиком» «Государственного заказчика» об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

11.8.2. «Поставщик» обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Государственного заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.8.3. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом «Стороны» настоящего Контракта от исполнения Контракта, другая «Сторона» настоящего Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

12. Гарантийные обязательства

12.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным.

Поставщик гарантирует, что Товар не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании Товара по назначению в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией (при наличии) производителя товара.

12.2. Поставщик предоставляет гарантию качества и осуществляет гарантийное обслуживание (при необходимости) поставляемого Товара (далее - гарантия Поставщика). Гарантия Поставщика предоставляется на срок ______(или на срок равный периоду, на который была предоставлена гарантии качества производителя Товара), при этом указанный срок гарантии качества Поставщика начинает течь со дня подписания Сторонами настоящего Контракта акта сдачи-приемки Товара.

12.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Контракта.

Гарантийное обслуживание Товара, расходы на обслуживание в течение гарантийного срока: Поставщик гарантирует за свой счет устранение любых неисправностей, возникших не по вине Государственного заказчика, в том числе связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей в течение всего гарантийного срока, в том числе в случае, если гарантийный случай произошел после истечения срока гарантии качества Производителя, но в течение срока гарантии качества Поставщика.

13. Прочие условия

13.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 10 календарных дней с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет Поставщик.

13.3. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

13.4. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта.

13.5. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

13.6. После подписания настоящего Контракта все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Контракта, теряют юридическую силу.

13.7. Неотъемлемой частью к настоящему Контракту являются следующие приложения:

Спецификация (приложение №1).

14. Срок действия контракта

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует по "25" декабря 2024 г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств сторон по настоящему Контракту, за исключением гарантийных обязательств и обязанностей произвести денежные расчеты.

14.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

14.3. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом N 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

14.4. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

14.5. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона N 44-ФЗ.

15. Адреса и платежные реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к контракту

№_____ от «____»_____20__г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными