Тендер - Поставка пленки полиэтиленовой №266305294

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть94 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Ростовская облМесто поставки (адрес):В соответствии с условиями договора
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Тех._заданиеxx

Приложение № 1

Техническое задание

на приобретения пленки

- Посмотреть таблицу с данными

Нач. экспериментального завода Волков В.А.

Документация_ЗК_+_форма_заявкиxx - Посмотреть таблицу с данными

Закупка проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

1-12

Документация запроса котировок в электронной форме

(только для субъектов малого и среднего предпринимательства)

«Поставка пленки полиэтиленовой »

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к документации запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА (состоит из одной части и ценового предложения)

Исх. № _________ (при наличии)

Номер запроса котировок:_________________________________

Наименование запроса котировок:_________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к котировочной заявке

На поставку ТРУ

Участник закупки согласен осуществить поставку ТРУ и исполнить все обязательства, предусмотренные документацией запроса котировок и проектом договора.

Предложение о ТРУ:

- Посмотреть таблицу с данными

Подпись участника закупки:

/Должность*/ _______________________ /Ф.И.О./

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Подпись участника закупки:

/Должность*/ _______________________ /Ф.И.О./

*в случае, если заявка подписывается не руководителем участника запроса котировок, а иным лицом, в составе такой заявки должен быть представлен документ (доверенность, приказ, распоряжение и т.д.), подтверждающий правомочность подписи такого лица, в случае его отсутствия такая заявка подлежит отклонению.

Обоснование_НМЦ - Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_1-12_ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор № 1-12

поставка пленки полиэтиленовой

г. Зерноград « » ________ 2024 г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Аграрный научный центр «Донской» (ФГБНУ «АНЦ «Донской»), далее «Заказчик», в лице руководителя производственных подразделений Юрия Викторовича Акулиничева, действующего на основании доверенности № 18 от 01.03.2023 г., с одной стороны и __________________, в лице _________________, действующего на основании_________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», на основании решения Единой комиссии (протокол № ______ от «___» ________ 2024 г.) заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику следующий товар, в следующем количестве, по следующей цене в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Условия поставки
2.1. Способ и место поставки Товара: Поставка Товара осуществляется путем его доставки до склада Заказчика, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Зерноград, Ленина 14. Доставка Товара осуществляется автотранспортом силами Поставщика за счет Поставщика в рабочие дни с 08:00 до 16:00 московского времени.
2.2. Выгрузка Товара с транспорта Поставщика осуществляется силами и за счет Поставщика. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъёмных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за его счёт.
Срок поставки Товара: не позднее 1 июня 2024 года.
2.3. При приемке Товара по количеству Стороны руководствуются требованиями статей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГК РФ.
2.4. При приемке Товара по качеству Стороны руководствуются требованиями статей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГК РФ.
2.5. Каждая единица Товара поставляется упакованной в индивидуальную упаковку. Упаковка является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит. Стоимость упаковки Товара входит в цену Товара и отдельно не оплачивается.
2.6. При отгрузке Товара Поставщик передает Заказчику надлежащим образом оформленные документы на Товар (Товарно-транспортные накладные, счета-фактуры и др., документы, подтверждающие качество Товара (сертификат соответствия, паспорт качества), документы подтверждающие гарантию на Товар, инструкцию по эксплуатации на русском языке (при наличии).
2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства с момента принятия Покупателем Товара при условии отсутствия замечаний Заказчика. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент передачи Товара на складе Заказчика. Риски случайной гибели и случайного повреждения Товара переходят к Заказчику с момента вручения ему Товара.
2.8. Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, соответствовать требованиям действующего ГОСТа или ТУ (при отсутствии установленного ГОСТа) на соответствующий вид Товара, дата производства Товара не ранее 2023 г., Товар должен быть исправным и пригодным для использования согласно своего назначения, без видимых повреждений.
2.9. Поставщик обязан передать Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц.
2.10. При приемке Товара Заказчик проверяет количество тарных мест. Подписание Заказчиком накладной свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и не означает приемку Товара по количеству и качеству. Осмотр Товара и его проверку на соответствие этим условиям Заказчик производит по месту доставки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки Товара. В случае выявления при приемке Товара несоответствия Товара условиям договора по качеству или количеству Заказчик обязан приостановить приемку и вызвать представителя Поставщика для продолжения приемки Товара и составления двустороннего акта.
2.11. Уполномоченный представитель Поставщика должен прибыть к месту приемки в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения уведомления Заказчика и иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность либо документы, подтверждающие его право действовать от имени Поставщика без доверенности.
2.12. В случае неявки Поставщика (уполномоченного представителя) в указанный срок Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству и качеству самостоятельно. В этом случае односторонний акт, составленный Заказчиком, признается доказательством обнаруженных недостатков.
2.13. При возникновении сомнения в качестве и комплектности поставляемого Товара Заказчик вправе провести экспертизу Товара. Поставщик обязан возместить расходы Заказчика на проведение экспертизы качества Товара в течение 3 (трех) рабочих дней после выставления счета Заказчиком.
2.14. При поставке некачественного товара Поставщик обязан в течение 3-х дней заменить товар на соответствующий условиям Договора, с оплатой Покупателю расходов за хранение в размере 0,1% от стоимости хранимой партии товара за каждый день хранения.
2.15. Возврат некачественного Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
2.16. Срок гарантии на Товар составляет 12 месяцев с момента передачи Товара Заказчику.
2.17. Гарантийный срок на Товар, предоставленный Поставщиком взамен некачественного Товара, равен установленному договором гарантийному сроку на замененный Товар. Начало гарантийного срока на предоставленный взамен Товар определяется моментом вручения этого Товара Заказчику.
2.18. Для личного контроля за указанными в договоре сроками поставки товара, решения технических проблем, обеспечения приемки товара по количеству, комплектности, качеству и прилагаемых к нему документам представителем от Заказчика назначается – Волков Вячеслав

Цена Договора и порядок расчета
3.1. Цена Договора составляет: _______ рублей _____ коп., без(с) НДС.
3.2. Цена Договора включает: стоимость товара, доставку, погрузочные и разгрузочные работы, налоги и другие обязательные платежи, включая НДС, необходимые для выполнения настоящего Договора.
3.3. Форма оплаты: безналичный расчёт, оплата в течение 7 рабочих дней (при пятидневной рабочей неделе) после поставки Товара и подписания соответствующих документов о приемке товара, при условии отсутствия замечаний Заказчика по качеству, с учетом п. 4.3. настоящего Договора.
3.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Ответственность Сторон
4.1. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан заменить его на качественный в 3-дневный срок с даты получения претензии и уплатить штраф в размере 10% от цены Договора.
4.2. В случае не поставки товара, Поставщик уплачивает штраф в размере 10% от цены Договора и возмещает Заказчику понесенные им убытки. В этом случае не поставкой товара считается не исполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара до направления ему уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке в соответствии с п. 7.5. настоящего Договора.
4.3. В случае просрочки поставки Товара Заказчик вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки (пеней) в размере 0,1% от цены Договора, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня следующего после дня истечения срока, по день подписания Товарных накладных. Указанная в настоящем пункте неустойка начисляется и удерживается Заказчиком из соответствующего платежа Поставщику за поставленный Товар в бесспорном порядке с извещением об этом Поставщика.
4.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки если докажут, что нарушение исполнения обязательств по настоящему Договору произошло в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) или по вине другой Стороны настоящего Договора.
4.5. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору, сроки выполнения этих обязательств отодвигаются на время действия форс-мажорных обстоятельств.

Срок действия Договора
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2024г.
5.2. Истечение срока действия Договора не снимает ответственности за его неисполнение.
5.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

Порядок разрешения споров
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем предъявления претензии, которая должна быть рассмотрена в 3-х дневный срок.
6.2. В случае не урегулирования разногласий спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в установленном законом порядке.

Порядок изменений и дополнений Договора

7.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, направив уведомление Поставщику в следующих случаях:

- нарушения Поставщиком обязанности по поставке Товара на срок более 5 календарных дней. Указанное нарушение признается существенным;

- поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- в случае обнаружения неустранимых недостатков Товара, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- Поставщик отказывается передать Заказчику Товар.

7.4. Поставщик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

7.5. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора одна сторона обязана уведомить другую о своем намерении путем направления е соответствующего уведомления Поставщику (телеграммой, заказной почтой, электронной почтой, вручить лично Поставщику или его представителю под расписку).

7.6 Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении договора вправе изменить:

предусмотренный договором объем закупаемого Товара не более чем на 30 (тридцать) процентов. При увеличении объема закупаемого Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему Товара, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемого Товара Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта;
- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия;
- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);
- в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;

иные условия исполнения договора, если такое изменение договора допускается законом.

заказчик вправе внести в Договор изменения предусмотренные п. 12.1. Главы VI Положения о закупке ФГБНУ «АНЦ «Донской» от 16.05.2022г. размещённое на сайте zakupki.gov.ru (https://zakupki.gov.ru/epz/orderclause/card/documents.orderClauseInfoId=711942)

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.2. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.

Юридически значимые сообщения подлежат передаче посредством почтовой связи и электронной связи по адресам указанным в разделе Договора «Реквизиты и подписи Сторон».

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ему вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

К Договору № 1-12 от ________ 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

М.П. М.П.