Описание тендера: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОЯБРЬСКАЯ ПАРОГАЗОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ" объявляет тендер: Поставка реагентов для нужд ООО «Ноябрьская ПГЭ» (с результатом) |
Сумма контракта: | 710 125,00 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 30.01.2024 |
Окончание: | 07.02.2024 14:00:00 |
Тендер №: | 264849469 |
Тип: | Электронный аукцион Тендерная аналитика |
Закон | 223-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
ОКПД2: |
|
Регион: | Уральский ФО / Ямало-Ненецкий АО / Ноябрьск |
Регион поставки: | Уральский ФО / Ямало-Ненецкий АО / Ноябрьск |
Преимущества СМП, СОНО и др. | Да |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка реагентов для нужд ООО «Ноябрьская ПГЭ»
Цена контракта: 710 125,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.59.5 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | - | - | 1 | Условная единица |
Итоговый протокол от 18.03.2024.html | 7 КБ | 21.03.24 14:12 | Действующая |
Протокол.xlsx | 15 КБ | 18.03.24 07:43 | Действующая |
Протокол_подачи_ценовых_предложений_аукциона_(системный).docx | 14 КБ | 12.02.24 11:48 | Действующая |
Протокол_рассмотрения_вторых_частей_заявок_аукциона_1_или_более_рассматривается_1_или_более_допущено_(системный).docx | 18 КБ | 18.03.24 07:27 | Действующая |
Протокол_рассмотрения_первых_частей_заявок_на_участие_в_аукционе_(допущено_1_или_более)_(системный).docx | 14 КБ | 12.02.24 07:35 | Действующая |
Документация.zip | 96 КБ | 30.01.24 08:14 | Действующая |
Извещение о закупке № 32413226220 (данные из ВСРЗ).html | 11 КБ | 30.01.24 08:14 | Действующая (версия 1) |
Аукцион в электронной форме № 08/23 от 30.01.2024 г.
Первая часть предложения должна включать следующие заполненные надлежащим образом документы:
Данные приложения обязательны к заполнению. Не предоставление данных форм, может являться причиной для отклонения предложения.
Вторая часть предложения должна включать следующие заполненные надлежащим образом документы:
Данные приложения обязательны к заполнению. Не предоставление данных форм, может являться причиной для отклонения предложения.
Ценовое предложение должно включать следующие заполненные надлежащим образом документы:
Данные приложения обязательны к заполнению. Не предоставление данных форм, может являться причиной для отклонения предложения.
Приложения:
- Предложение на поставку продукции (Приложение №1) (ценовое предложение);
- Протокол разногласий к проекту Договора (Приложение №2) (вторая часть);
- Анкета участника (Приложение №3) (вторая часть);
- Справка о выполнении аналогичных договоров (Приложение №4) (вторая часть);
- Предложение на поставку продукции (Приложение №5) (первая часть);
- Проект Договора поставки (Приложение №6).
Приложение №1 Форма ценового предложения Лот 1.xls - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №2 Протокол разногласий к проекту Договора.docxПриложение №3
Протокол разногласий к проекту Договора
Наименование Участника аукциона: __________________________
«Обязательные» условия Договора
- Посмотреть таблицу с данными«Желательные» условия Договора
- Посмотреть таблицу с данными(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) (подпись, М.П.)
Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту Договора
Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора, так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».
В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник должен представить в составе своего Предложения данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Организатора, но отклонение, которых Организатором не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем.
Организатор оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору и Спецификации. В случае, если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации Предложения Победителя.
В любом случае Участник должен иметь в виду что:
если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Организатора, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания коммерческого предложения;
б) в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.
Приложение №3 Анкета Участника.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}Приложение 4 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________
Анкета Участника аукциона
Наименование и адрес Участника аукциона: _________________________________
- Посмотреть таблицу с данными__________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) (подпись, М.П.)
Приложение №4 Справка о выполнении аналогичных договоров.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}Приложение 5 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров
Наименование и адрес Участника аукциона: _________________________________
- Посмотреть таблицу с данными__________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) (подпись, М.П.)
Приложение №5 Форма Предложения Лот 1.xls - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №6 Проект Договора.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 67
г. Ноябрьск «___» ______ 202_ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Ноябрьская парогазовая электрическая станция», именуемое в дальнейшем «Покупатель», «Грузополучатель», в лице генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация» - Управляющей организации ООО «Ноябрьская ПГЭ» Карапетяна Станислава Сейрановича, действующего на основании Устава и Договора передачи полномочий исполнительного органа Управляющей организации № 01-У/НПГ от «18» июля 2006 г., с учетом всех внесенных изменений, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «___________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) на основании Протокола № 68/22-ЕИ от «22» апреля 2022г., о нижеследующем:
Итого Товара на сумму ________________________ (___________________________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% __________________ (__________________________________) рубля 00 копеек
2. ФОРМЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Покупатель обязан оплатить Поставщику стоимость Товара в соответствии с пунктом 1.1 к Договору.
2.2. Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иное не установлено соглашением Сторон.
2.3. Обязанность Покупателя по оплате считается выполненной в момент списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя на расчётный счёт Поставщика.
2.4. Форма оплаты: оплата в течение 9 (Девяти) календарного дня с момента полной поставки
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара осуществляется железнодорожным, автомобильным транспортом или на иных условиях, согласованных Сторонами. Датой отгрузки считается дата на штемпеле станции отправителя в ж.д. накладной или на товарной накладной при вывозе автотранспортом. Указание в товаросопроводительных документах производителя (изготовителя), ГОСТ, ОСТ, ТУ, номера партии, серии товара является обязательным. В ином случае Стороны договорились считать товаросопроводительные документы отсутствующими.
3.2. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента подписания Покупателем определенных Договором документов о получении Товара. До момента перехода права собственности на Товар к Покупателю Поставщик несет риск случайной гибели, повреждения Товара.
3.3. Срок поставки: в течение _____ календарных дней с даты договора.
3.4. Условия поставки: DDP – доставка Товара до склада Покупателя, расходы по перевозке, таможенные формальности, необходимые для вывоза и ввоза Товара, несет Поставщик. Место исполнения Договора – г. Ноябрьск.
3.5. Стороны договорились применять к отношениям по Договору базисные условия поставки, предусмотренные Международными правилами толкования торговых терминов «Инкотермс 2020» в приведенных в них значениях, в части, не противоречащей действующему законодательству РФ и условиям Договора, а также за исключением условий, регулирующих перемещение Товара через государственную границу, оформление таможенных формальностей и уплаты пошлин.
Стороны также договорились, что поскольку Договор не является внешнеэкономической сделкой, его участники не вступают во взаимные таможенные правоотношения и не несут в рамках Договора права и обязанности, вытекающие из требований таможенного законодательства.
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ, КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО
4.1. Качество поставляемого по Договору Товара должно соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам РФ, ТУ либо иным нормативно-техническим документам, указанным в Договоре.
4.2. Прием Товара по качеству, комплектности и количеству осуществляется Покупателем в соответствии с:
4.2.1. Договором, дополнительными соглашениями, иными приложениями к Договору;
4.2.2. Инструкциями № П-6 и П-7 утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. и 25.04.1966 г. соответственно (в действующей редакции) в части не противоречащей действующему законодательству, а также в случаях поставки товаров ненадлежащего качества и условиям Договора: по количеству - на основании товаросопроводительных документов (товарно-транспортной накладной, накладной и т.д.), а по качеству - на основании документов, удостоверяющих качество (сертификат соответствия, удостоверения качества и т.д.).
4.3. Количество поступившего Товара при приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах и Договоре.
4.4. В случае выявления Покупателем при приемке Товара или в течение гарантийного срока недостатков поставленного Товара, делающих невозможным или затрудняющих его использование Покупателем, Покупатель составляет в произвольной форме Акт о выявленных недостатках с указанием степени их сложности и необходимых сроков их устранения.
4.5. В случае выявления при приемке Товара недостачи по количеству Товара Покупателем составляется Акт о недостаче товара, выявленной в ходе его приемки. Вызов Поставщика для составления Акта о недостаче/несоответствии качества товара обязателен и осуществляется посредством направления уведомления по факсу, а в случае невозможности направления уведомления по факсу, любыми доступными средствами связи, позволяющими зафиксировать направление уведомления.
4.6. В случае неприбытия Поставщика для подписания Акта, указанного в п. 4.5 Договора, в течение 5 (пяти) дней с момента отправки уведомления от Покупателя, данный Акт, подписанный только Покупателем, направляется Поставщику заказной почтовой корреспонденцией с уведомлением о вручении, при этом срок устранения недостатков, указанный в Акте, считается установленным надлежащим образом.
4.7. Возврат некачественного Товара осуществляется за счет Поставщика. В этом случае Поставщик в течение 5 рабочих дней обязан вернуть Покупателю уплаченную за некачественный Товар денежную сумму.
4.8. Каждый Товар должен сопровождаться паспортом, сертификатом качества и иными документами подтверждающими качество Товара, которые следует вместе с Товаром. При нарушении условий настоящего пункта Покупатель вправе не принимать Товар и не производить его оплату.
В таком случае Покупатель не несет ответственность за нарушение сроков оплаты, а Поставщик признается не выполнившим обязательство по поставки Товара до момента устранения условий настоящего пункта.
4.9. Стороны договорились в Договоре использовать понятие «Полное поступление». Под Полным поступлением Стороны понимают получение Покупателем Товара в полном объеме или отдельной партии Товара, предусмотренной Договором, и качестве, предусмотренном Договором, а также получение оригиналов накладных, оригинала счета-фактуры, иных документов на Товар в полном объеме или отдельной партии Товара, предусмотренной Договором. Стороны допускают отступление (толеранс) от согласованного сторонами объема поставки каждого Товара на ±10%. Данное отступление не расценивается Сторонами как нарушение обязательств со стороны Поставщика. Покупатель в этом случае оплачивает фактическое количество поставленного Товара.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае просрочки Полного поступления Товара на срок, превышающий срок поставки Товара согласно Договору, Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путём направления уведомления о расторжении Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком указанного уведомления.
5.2. В случае нарушения сроков поставки Товара (недопоставки) Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку за каждый день просрочки, предусмотренную действующим законодательством РФ. В случае нарушения сроков оплаты Товара Покупатель обязуется выплатить Поставщику неустойку за каждый день просрочки, предусмотренную действующим законодательством РФ.
В случае поставки некачественного Товара, недостатки которого были выявлены после его приемки, Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку в размере 0.5% от стоимости некачественного Товара за каждый день, начиная с даты приемки Товара Покупателем до момента замены на Товар надлежащего качества или до возврата денежных средств за него.
5.3. В случае если количество поставленного Товара не соответствует Договору, о чем составлен Акт, указанный в п. 4.5 Договора, Стороны договорились считать такую поставку Товара неисполненной в срок и применять ответственность за нарушение срока поставки, предусмотренную п.5.2 Договора.
5.4. Во всех случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. При этом в случае, если после расторжения Договора в связи неисполнением либо ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель приобрел у третьего лица аналогичную Продукцию, вне зависимости от количества (объема) по более высокой цене поставки взамен предусмотренной Договором, Поставщик обязан возместить Покупателю убытки в виде разницы между установленной в Договоре ценой и ценой по совершенной взамен него сделке.
5.5. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, война или военные действия, которые начались после заключения договора, а также действий Правительства РФ, если эти обстоятельства и действия непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору. Если указанные обстоятельства непосредственно влияют на выполнение обязательств в период исполнения Договора, срок выполнения Сторонами своих обязательств может быть продлен на время действия обстоятельств непреодолимой силы.
Сторона, для которой исполнение своих обязательств становится невозможным, должна немедленно направить уведомление другой Стороне, в котором в письменной форме сообщить о возникновении, предположительном сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в сообщении, должны быть подтверждены свидетельством Торгово-промышленной палаты субъекта РФ. В том случае, если такое уведомление не было направлено или направлено не вовремя, Стороны имеют право рассматривать вышеуказанные обстоятельства как причину, не препятствующую выполнению другой Стороной принятых на себя обязательств.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в действие с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.
6.3. Уступка прав требований по Договору без письменного согласия Сторон не допускается.
6.4. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по Договору, разрешаются Арбитражным судом по Курганской области
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
- Посмотреть таблицу с даннымиНазвание | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#273821145 |
742 348
Обеспечение контракта:
5% |
6 дней
31.05.2024 10.06.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#264849442 |
105 600
|
срок истек
- 30.01.2024 |
|
Электронный аукцион
#264849364 |
1 547 800
|
срок истек
- 31.01.2024 |
|
904 518
|
срок истек
- 30.11.2023 |
||
Единственный поставщик
#264848558 |
420 000
|
срок истек
- 31.01.2024 |
|
Электронный аукцион
#264848548 |
2 584 400
|
срок истек
- 31.12.2023 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос котировок
#264848489 |
579 067
|
срок истек
30.01.2024 06.02.2024 |
|
Тендер №264847793
на поставку бумаги для офисной техники
|
Электронный аукцион
#264847793 |
122 000
|
срок истек
- 16.02.2024 |
Тендер №264847791
на поставку бумаги для офисной техники (с результатом)
|
Электронный аукцион
#264847791 |
122 000
Обеспечение контракта:
10% |
срок истек
30.01.2024 16.02.2024 |
Тендер №264844196
Производственный контроль.
|
Малая закупка
#264844196 |
35 262
|
срок истек
- 31.01.2024 |
Малая закупка
#264842027 |
600 000
|
срок истек
- 30.01.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |