Тендер - Поставка азота жидкого №262661862

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть62 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Самарская облМесто поставки (адрес):- г. Самара, проезд Георгия Митирева, 1.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с по Место предоставления документации:документация не предоставляется.Порядок предоставления документации:предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Обоснование_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиЗакупка_№4-24_ЕП_Поставка_азота_жидкого(_Митирева) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

Закупка у единственного поставщика № 4-24

на право заключения договора на поставку азота жидкого

Заказчик: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

Место нахождения Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,Самарская область, г.Самара, проезд Георгия Митирева, д.1.

Телефон, факс: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Адрес электронной почты Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контактное лицо Заказчика: Мокроусов Вячеслав Станиславович

2.Способ закупки: закупка у единственного поставщика.

3. Предмет договора: Поставка азота жидкого для нужд ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

4. Требования к предмету закупки, качество, краткая характеристика и иные требования к закупке:

Для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

- Посмотреть таблицу с данными

5. Условия поставки и требования к товару:

Поставляемый товар должен соответствовать всем требованиям, установленным законодательством РФ.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей у производителя данной продукции и иметь соответствующие сертификаты качества.

В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан произвести замену в течение 3(трех) рабочих дней с момента выявления дефекта Заказчиком.

Поставка товара должна производиться в таре, соответствующей требованиям законодательства РФ.

Поставщик обязан предоставить услуги по подготовке тары.

6. Требования к гарантийному сроку:

Срок гарантии на поставляемый товар распространяется на весь срок действия договора.

7. Место поставки, оказания услуг, выполнения работ:

- г. Самара, проезд Георгия Митирева, 1.

Отгрузка азота жидкого осуществляется доставкой баллонов Дьюара с базы еженедельно транспортом Поставщика.

8. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: c момента заключения договора по 31.12.2024 года.

Поставка осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня с момента направления заявки Заказчиком.

9. Цена договора и порядок ее формирования: цена включает в себя стоимость поставляемого товара; расходы, связанные с доставкой, погрузкой и разгрузкой товара; расходы, связанные с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей.

Начальная (максимальная) цена договора не установлена.

10. Порядок, форма и срок оплаты: Оплата производится по факту поставки товара на основании выставленного Поставщиком счета на оплату, счета-фактуры, товарной накладной в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приемки товара Заказчиком.

Форма оплаты: Безналичный расчет.

11. Порядок, место, дата, время начала и окончания подачи заявок: не установлено.

12. Место и дата рассмотрения предложений: предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

13. Требования к участникам: не установлены.

14. Порядок и критерии оценки: не установлены.

15. Форма, порядок, срок предоставления участникам процедуры закупки разъяснения положений документации о проведении закупки: запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.

16. Срок, место и порядок предоставления документации: документация не предоставляется.

17. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: не установлены.

18. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик – не установлены.

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены

и эпидемиологии в Самарской области» _____________ Л.В. Чупахина

Проект_договора_к_тз_4-24_Поставка_азота_жидкого_(Митирева) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Проект

Договор №____

на поставку

г. Самара «___» ______ 2024 г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», в лице главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» Чупахиной Л.В., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и ________, в лице _________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, а при совместном упоминании по тексту настоящего Договора именуемые «Стороны в соответствии с протоколом от «____» _______ 2024 года № _____ - ЕП заключили настоящий Договор на основании п. 20 п.п. 20.2.13 Положения от 30.09.2022 года «О закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»» о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать азот жидкий (далее товар) для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», в соответствии с условиями настоящего Договора, Технического задания (Приложение №1) и Спецификации (Приложение №2), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять этот товар и своевременно оплатить на условиях настоящего Договора.

1.2. Номер закупки: __________________.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора включает в себя стоимость поставляемого товара; расходы связанные с подготовкой товара; расходы связанные с испытанием баллонов; транспортные расходы; расходы, связанные с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей, и составляет __________ (_____________________________________) рублей ___ копеек, НДС не предусмотрен.

2.2. Оплата производится по факту поставки товара на основании, выставленного Поставщиком счета на оплату, счета-фактуры, накладной в течение 7(семи) рабочих дней с момента приемки товара Заказчиком.

2.3. В случае нарушения сроков и условий поставки товара Заказчик производит оплату за вычетом всех штрафов, неустоек и пеней.

2.4. Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности.

2.5. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.6. Форма оплаты: Безналичный расчет.

3. Место поставки

3.1. Поставка товара осуществляется по адресу:

- Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирева, 1.

4. Сроки поставки товара

4.1. Срок поставки: с момента заключения договора по 31.12.2024 года.

4.2. Поставка осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дней с момента направления заявки Заказчиком.

4.3. Отгрузка азота жидкого осуществляется доставкой баллонов Дьюара с базы еженедельно транспортом Поставщика.

5. Требования к товару

5.1. Поставляемый товар должен соответствовать всем требованиям, установленным законодательством РФ.

5.2. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей у производителя данной продукции и иметь соответствующие сертификаты качества.

5.3.В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан произвести замену в течение 3(трех) рабочих дней с момента выявления дефекта Заказчиком.

5.4. Поставка товара должна производиться в таре, соответствующей требованиям законодательства РФ.

5.5. Поставщик обязан предоставить услуги по подготовке тары.

6. Порядок сдачи и приемки товара

6.1. Поставщик при поставке товара должен передать Заказчику все необходимые документы на товар (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации, либо иные документы, предусмотренные для конкретного вида поставляемого товара) на русском языке.

6.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки (до подписания акта сдачи-приемки товара) несет Поставщик.

6.3. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента его сдачи – приемки (до подписания акта сдачи-приемки товара).

7. Права и обязанности Сторон

7.1. Заказчик вправе:

7.1.1. Требовать от Поставщика поставки товара (партии товара) надлежащего качества, в объеме, и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Техническим заданием (Приложение №1) и Спецификацией (Приложение №2).

7.1.2. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

7.1.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающей поставку товара.

7.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке товара по количеству и качеству.

7.2. Заказчик обязан:

7.2.1. Обеспечить приемку поставляемого товара в соответствии с условиями Договора, Технического задания (Приложение №1) и Спецификации (Приложение №2).

7.2.2. Принять и осмотреть товар в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения товара.

7.2.3. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней информировать Поставщика о выявленных несоответствиях или недопоставках товара в письменной форме, по факсимильной связи, электронной связи с последующим предоставлением оригинала в письменной форме.

7.2.4. Заказчик, обнаруживший после приемки товара недостатки, которые не могли быть выявлены при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были скрыты Поставщиком, обязан известить об этом Поставщика в течении 3 (трех) дней после их обнаружения и вправе потребовать безвозмездного их устранения, замены товара и возмещения убытков.

7.2.5. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Договором.

7.3. Поставщик вправе:

7.3.1. Требовать своевременной оплаты поставленного товара.

7.4. Поставщик обязан:

7.4.1. Передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Техническому заданию (Приложение № 1) и Спецификации (Приложение №2).

7.4.2. Доставить товар своими силами и за свой счет, а также представить все документы, относящиеся к товару.

7.4.3. Поставщик обязан предоставить услуги по подготовке тары для азота жидкого ОСЧ.

7.4.4. Поставщик, при необходимости, обязан предоставить услуги по испытанию баллонов.

7.4.5. По требованию Заказчика произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.

8. Обеспечение исполнение Договора

8.1. Обеспечение исполнения Договора не требуется.

9. Ответственность Сторон

9.1. В случае просрочки поставки товара в полном объеме, либо части товара, указанного в заявке, Поставщик уплачивает неустойку в размере 2% стоимости товара, поставленного с нарушением установленного срока за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости недопоставленного товара.

9.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа составляет 10% цены Договора.

9.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

9.4. Заказчик, Поставщик освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10. Антикоррупционные условия Договора

10.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

10.4. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий; ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

10.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.6. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп.

10.7. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

10.8 Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

11. Гарантия качества

11.1. Срок гарантии на поставляемый товар распространяется на весь срок действия Договора.

12. Форс-мажор

12.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договором одной из Сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки исполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

12.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

12.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 10 дней и не обнаруживают признаков прекращения, действие настоящего Договора продлевается до окончания срока форс-мажорных обстоятельств.

12.4. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

13. Порядок изменения, расторжения Договора

13.1. Изменения условий Договора возможно в случаях:

- при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Договора;

- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества товара, стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара;

- по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

13.2. Договор может быть расторгнут:

- по согласованию Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

14. Разрешение споров

14.1. При возникновении споров Стороны принимают меры к урегулированию их путем переговоров.

14.2. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров Заказчик направляет Поставщику претензию.

Претензия направляется в письменной форме с указанием допущенных нарушений со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, с указанием размера неустойки и (или) убытков.

14.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения.

14.4. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде Самарской области.

15. Срок действия Договора

15.1. Срок действия Договора начинается с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31.12.2024 года, а в части оплаты до полного исполнения.

15.2. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

15.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из сторон.

16. Заключительные положения

16.1. Все уведомления и извещения, относящиеся к Договору, совершаются в письменной форме и могут быть переданы с нарочным или направлены заказной почтой, электронным сообщением, по факсу или иным способом, позволяющим установить факт отправки корреспонденции, с последующим предоставлением оригинала по адресам, указанным Сторонами.

16.2. При изменении наименования, юридического адреса, реквизитов и иных сведений Поставщик в течение 3 (трех) дней со дня изменения таких сведений обязан письменно известить об этом Заказчика.

16.3. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

17. Адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, 1

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет ТОФК плательщика (расчетный счет плательщика):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет (корреспондентский счет)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области, г.Самара

БИК ТОФК (бик банка)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

л/с 20426U42370 в УФК по Самарской области

ПоставщикГлавный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
_____________________
м.п. Чупахина Л.В. ____________________
м.п.

Приложение №1

к Договору № от « » 2024 года

Техническое задание

Приложение №2

к Договору № от « » 2024 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными