Тендер - Поставка технических газов в баллонах №262097656

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть56 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Приморский крайМесто поставки (адрес):В соответствии с требованиями закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 29.12.2023 по 17.01.2024Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется аукцион_для_смп_газы_2023

Утверждаю:

Руководитель контрактной службы

_______________ Иволгина Е.Н.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

На право заключить договор на поставку технических газов в баллонах для нужд АО «УПТС»

Участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными

г. Уссурийск

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

ЧАСТЬ I

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Разделу 1

Техническое задание

Поставка технических газов в баллонах для нужд АО «УПТС»

1. Общие сведения о Заказчике

1.1. Наименование Заказчика: Акционерное общество Уссурийское предприятие тепловых сетей

1.2. Место нахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Фрунзе 26, (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2. Информация об объекте закупки.

- Посмотреть таблицу с данными

2. Перечень и объемы закупаемой продукции

- Посмотреть таблицу с данными

3. Условия поставки.

3.1. Покупатель проводит полный входной контроль поставляемой продукции, в том числе проверку подлинности сертификатов и паспортов на поставляемый Товар.

Приложение № 2 к Разделу 1

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Источником информации при установлении начальной (максимальной) цены договора на поставку «Товара»,

являются данные исследования рынка путем запросов цен

- Посмотреть таблицу с данными

Коэффициент вариации менее 33 % - совокупность цен принимается однородной.

ЧАСТЬ II.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

Для участия в процедуре закупки участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, а также требованиям, установленным настоящим Положением, в том числе:

соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом закупки;

непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

8) Участник закупки не является иностранным агентом;

9) Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

ЧАСТЬ III.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА_________

Поставка технических газов в баллонах для нужд АО «УПТС»

г. Уссурийск «____» _____________2024 год.

Акционерное общество «Уссурийское предприятие тепловых сетей» (АО «УПТС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Панченко Олега Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________________________________ действующий на основании __________________ с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, и услуг отдельными видами юридических лиц», на основании результатов размещения заказа путем проведения электронного аукциона в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на основании протокола № _________________от «____» __________ 2023 года заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить Заказчику технические газы в баллонах для нужд АО «УПТС» (далее по тексту Товар), согласно Технического задания (Приложение № 1) к договору, Спецификации (Приложение № 2) к договору, и в соответствии с условиями настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом, поставленный Товар в порядке, форме и размере, установленном настоящим Договором.

1.2. Наименование, характеристики Товара указаны в Техническом задание (Приложение № 1) к Договору.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет _______(значение числом и прописью) рублей 00 копеек, в том числе НДС [1] .

2.2. Цена договора формируется участником закупки на основе прилагаемого Заказчиком расчета начальной (максимальной) цены договора и включает в себя стоимость товара, а также расходы Поставщика, связанные с доставкой товара до места назначения, указанного Заказчиком, расходы на погрузку, страхование, уплату таможенных платежей, на уплату налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика и уплачиваемых им в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с исполнением обязательств по настоящему договору.

2.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случая, предусмотренного пунктами 2.4 и 2.5 настоящего договора.

2.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на 30 процентов количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг подразделение-заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на 30 процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг подразделение-заказчик обязано изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара. Цены за единицу дополнительно выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть обоснованы в порядке, предусмотренном соответствующим локальным актом предприятия. В случаях необходимости изменения более чем на двадцать процентов стоимости всех предусмотренных договором товаров, работ, услуг потребности в таких товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, такие изменения допускаются исключительно по решению отдела по закупкам.

При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара, если это предусмотрено документацией о закупке. Цена единицы товара в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке участника конкурса, запроса предложений, запроса котировок (предложенной участником аукциона), с которым заключается договор, на количество товара, установленное в документации о закупках.

2.5. По соглашению Сторон цена договора может быть снижена либо повышена без изменения, предусмотренного договором количества товара и иных условий настоящего договора.

Поставляемый товар оплачиваются по ценам, установленным в рублях Российской Федерации.

2.6. Источник финансирования – собственные средства Заказчика.

2.7. Оплата производится Заказчиком из собственных средств путем безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента поставки товара и предоставлением оригиналов товарных накладных, счета – фактуры (счет) или Универсально передаточного документа (УПД). Моментом поставки считается подписание документа о приемке Товара (при отсутствии замечаний Сторон). Авансирование не предусмотрено.

В случае начисления Поставщику неустойки и/или штрафа Заказчик при расчете за поставленный товар уменьшает сумму оплаты, причитающуюся Поставщику за поставленный товар, на сумму начисленной неустойки (штрафа) (т.е. взимает из суммы, причитающейся Поставщику за поставленный товар, в этом случае оплата по договору снижается на сумму неустойки (штрафа)). При этом Заказчик уведомляет Поставщика об удержании неустойки (штрафа) путем направления претензии с приложением расчета неустойки (штрафа).

2.8. Датой оплаты является дата списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика.

3. СРОК, УСЛОВИЯ И МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Срок поставки товара Товар поставляется в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента заявки Заказчика (устно или письменно), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к договору), являющимся неотъемлемой частью договора.

3.2. Место поставки: Поставщик осуществляет доставку товара в помещения Заказчика по адресу г. Уссурийск, ул. Фрунзе, д. 26 предварительному согласованию с Заказчиком способом, гарантирующим сохранность товаров.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА

4.1. Приемка товара производится лицами, уполномоченными на то Заказчиком. Приемка товара по качеству и количеству производится Покупателем в соответствии с инструкциями Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.1965г., №П-7 от 25.04.1966г. (с действующими изменениями), в части не противоречащими условиям настоящего договора.

4.2. Поставщик обязуется уведомить «Заказчика» об отгрузке «Товара».

В случае задержки поставки товара по независящим от Поставщика обстоятельствам, Поставщик обязан в письменном виде уведомить об этом Заказчика до наступления срока поставки товара.

4.3. Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие требованиям настоящего договора по количеству и качеству, в том числе проверку представленных документов и возвращает Поставщику подписанный документ о приемке или направляет мотивированный отказ от её подписания в письменной форме.

4.5. Для проверки поставленных товаров Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договора, за исключением случаев, когда привлечение экспертов, экспертных организаций является обязательным.

4.6. При поставке товара может проводиться отбор образцов (проб) для подтверждения качества товара совместно с Представителями Заказчика и Поставщика.

4.7. При обнаружении несоответствия Товара условиям настоящего договора по количеству и качеству Заказчик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней направить Поставщику извещение, содержащее данные о характере обнаруженного несоответствия, либо приостановить приемку товара и в течение 48 часов направить Поставщику телеграмму и электронное письмо с информацией: о характере обнаруженного несоответствия, требованием направить представителя для составление двухстороннего акта, срок явки его представителя. В случае отсутствия явки представителя Поставщика в определенный Заказчиком срок либо в срок, указанный в ответе Поставщиком, Заказчик проводит экспертизу своими силами либо экспертной организацией с указанием характера обнаруженного несоответствия товара, а также при необходимости составляет акт не приемки товара по количеству и/либо качеству товара. Затем Заказчик предъявляет претензию Поставщику. Претензия в отношении количества и ассортимента может быть заявлена не позднее 2-х недель, а в отношении качества не позднее 3-х месяцев с даты получения товара (подписания товарной накладной). В случае обнаружения недостатков относительно качества Товара Покупатель направляет Поставщику одновременно с письменной претензией акт экспертизы Товара либо заключение экспертной организации. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента получения претензии, рассмотреть ее и дать ответ.

4.8. В случае если заключение эксперта, экспертной организации подтверждено несоответствие поставленных товаров установленным требованиям (за исключением установления нарушений требований договора, не препятствующих приемке поставленных товаров) Поставщик возмещает Заказчику стоимость экспертизы и стоимость несоответствующей партии Товара.

4.9. Поставка недостающего или замена некачественного Товара осуществляется Поставщиком за свой счет в течение 20 дней с момента, когда Поставщику стало известно о ненадлежащем качестве и недостающем количестве поставленных товаров.

4.10. Количество фактически поставленных товаров фиксируется в счетах-фактурах, оформленных в сроки и в порядке, предусмотренные п.3 ст.168 и п.п.5,6 ст.169 НК РФ, и товарных накладных или УПД.

4.11. Все документы на приобретаемые товары должны быть выписаны на имя Заказчика. Непредставление Заказчику любого из необходимых документов является основанием для отказа Заказчика от подписания документа о приемке.

4.12. Поставка Товара осуществляется силами и за счёт средств Поставщика. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих поставку в установленный срок, Поставщик должен незамедлительно поставить в известность Заказчика.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Своевременно и надлежащим образом обеспечить поставку товара Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора.

5.1.2. Передать Заказчику оригиналы транспортных накладных, счетов, счет-фактур или УПД.

5.1.3. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении договора.

5.1.4. За свой счет обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке товара.

5.1.5. Поставщик обязан направить Заказчику отгрузочную разнарядку.

5.1.6. Поставщик обязан передать Заказчику товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Самостоятельно определять круг доверенных лиц, имеющих право получения товара.

5.2.2. Принять и оплатить поставленный товар в полном объеме, на условиях и в порядке, предусмотренными в настоящем договоре.

5.2.3. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней подписать предоставленные Поставщиком акты сверки взаимных расчетов и в пятидневный срок после подписания направить в адрес Поставщика.

5.2.4. Направить в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, требование об оплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3. Заказчик имеет право:

5.3.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.3.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных договором.

5.3.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств.

5.3.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставкой товаров.

5.3.5. Отказаться от приемки товара в случаях, предусмотренных договором и законодательством РФ.

5.3.6. Если Поставщик отказывается передать Заказчику Товар, Заказчик вправе отказаться от исполнения данного договора.

5.3.7 Заказчик имеет право по истечению срока договора не выбрать весь объем товаров указанный в Техническом задании (Приложение 1) к настоящему договору.

5.4. Поставщик имеет право:

5.4.1. Запрашивать и получать от Заказчика информацию, разъяснения и уточнения необходимые для выполнения своих обязательств в соответствии с условиями настоящего договора.

5.4.2. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении договора.

5.4.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты надлежащим образом исполненных обязательств.

5.4.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

6.2. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки (штраф, пени) составляет 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты.

6.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

6.4. Если Поставщиком просрочено исполнение обязательства либо это обязательство ненадлежаще исполнено, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней).

6.5. За просрочку исполнения обязательства поставщиком по условиям договора может быть начислена неустойка (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки составляет 1/130 ключевой ставки Банка России на день уплаты неустойки (пеней).

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа) в размере 5 (пяти) % от суммы договора.

6.7. За неисполнение или ненадлежащего исполнение Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в том числе гарантийные обязательства, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа) в размере 10 (десяти) % от суммы договора.

6.8. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.9. Поставщик несет полную ответственность за качество и безопасность поставляемого товара на весь гарантийный срок, при условии его правильной эксплуатации Заказчиком. Товар должен быть легально произведенным и находиться в свободном обращении на территории Российской Федерации.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Обеспечение исполнения договора устанавливается в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора и составляет ___________( ) рублей ____ копеек.

Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия независимой гарантий в целях налогообложения, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, указанный в пункте 7.3 договора. Способ обеспечения исполнения договора определяется Поставщиком самостоятельно и обеспечивает исполнение всех обязательств Поставщика по настоящему договору, в том числе по уплате неустойки.

Финансовые средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, подлежат выплате (зачислению) Заказчику при начислении Поставщику неустойки, штрафа, предъявлении требования о расторжении договора, а также в качестве компенсации за любые случаи частичного неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору. Заказчик об этом письменно извещает Поставщика. Кроме того, Поставщик сверх залога обязан возместить Заказчику убытки с зачетом суммы залога.

7.2. В ходе исполнения договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

7.3. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: Акционерное общество «Уссурийское предприятие тепловых сетей» (АО «УПТС») ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4910 ПАО АКБ "ПРИМОРЬЕ" Г. ВЛАДИВОСТОК, Р/СЧ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КОРР/СЧ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Назначение платежа: «Обеспечение исполнения договора, заключаемого по номеру извещения на ОС ЕИС___________

Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

7.4. В случае если обеспечение исполнения договора перестало обеспечивать обязательства Поставщика по договору, в том числе отзыва лицензии у банка, выдавшего независимую гарантию (в случае, если обеспечение исполнения договора представлено в форме независимой гарантии), Поставщик обязуется в течение 5 рабочих дней представить новое надлежащее обеспечение исполнения договора.

7.5. В случае выбора «Поставщиком» способа обеспечения обязательств в виде внесения денежных средств на указанный «Заказчиком» счет, сумма обеспечения подлежит возврату «Поставщику» при условии надлежащего исполнения «Поставщиком» всех своих обязательств в установленный договоре срок, в течение 15 рабочих дней с момента подписания «Заказчиком» документа о приемке всего объема Товара (при отсутствии замечаний Сторон).

7.6. Если предложения о цене участники делают в ходе электронного аукциона или переторжки и победителем закупки признан участник, предложивший цену договора, на 25% и более сниженную по отношению к НМЦ, договор с таким участником заключается после предоставления им обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке и/либо после предоставления им информации о добросовестности. Информация о добросовестности включает в себя сведения об исполнении участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех и более договоров на поставку аналогичных товаров (выполнение работ, оказание услуг). Все договоры должны быть исполнены без применения к участнику неустоек (штрафов, пеней), что должно быть подтверждено копиями актов сдачи-приемки.

7.7. Если участник закупки предлагает в заявке на участие в закупке цену договора, на 25% и более сниженную по отношению к НМЦ, договор с таким участником заключается только после предоставления им обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора и/либо информации о добросовестности, указанный в документации о закупке.

7.8. В случае не предоставления участником в срок, предусмотренный для подписания договора, обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке, и/либо информации о добросовестности, то участник признается уклонившимся от заключения договора.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченным лицом и действует до 15.02.2025 года, а в части оплаты, до исполнения своих обязательств Заказчиком по условиям договора.

8.2. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

8.3. Изменение условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае, предусмотренных пунктами 2.4 и 2.5 настоящего договора.

Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к договору.

8.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Расторжение договором по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения настоящего договора по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения договора до момента его расторжения, а также объём поставки товаров, фактически переданного Поставщиком Заказчику.

8.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также в случае:

- нарушения Поставщиком срока поставки товара более 10 дней, от срока указанного в договоре;

- отказа Поставщика от устранения недостатков (дефектов), выявленных в ходе приемке товара.

8.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

Выполнение Заказчиком требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между СТОРОНАМИ из настоящего договора, разрешаются путём переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок для ответа на претензию не более 10 дней с момента получения.

8.9. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Приморского края.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства (форс-мажор), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств Сторон по настоящему договору.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие непреодолимой силы, обязана не позднее 5 (пяти) дней с даты наступления вышеуказанных обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут переговоры для принятия необходимых мер.

9.3. Не уведомление, несвоевременное и/или ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые их них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

9.4. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по договору, период выполнения обязательств будет продлён на срок действия указанных обстоятельств.

9.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы будет продолжаться более 30 (тридцати) дней, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей её разрешения.

9.6. Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору, при этом Стороны обязаны будут произвести полные взаиморасчёты по уже выполненной части обязательств по настоящему договору, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения договора и не зависеть от воли Сторон.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по договору и срок исполнения обязательств.

10.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме.

В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

10.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

10.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по договору отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

10.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения договора и достижения соответствующей договоренности.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерации законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.

11.3. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, либо как действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, либо в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.6. В случае подтверждения нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.

12.1 Стороны, получившие доступ к персональным данным по настоящему договору, обязуются не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных.

12.2. Стороны при обработке персональных данных обязаны принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

12.3. Безопасность персональных данных при их обработке в информационной системе обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, нейтрализующей актуальные угрозы.

12.4. Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение правил обработки персональных данных».

12.5. Сторона обеспечивает безопасность персональных данных при их обработке в информационной системе.

12.6. Сторона осуществляет выбор средств защиты информации для системы защиты персональных данных в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю во исполнение части 4 статьи 19 Федерального закона от 28.08.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

12.7. Сторона производит определение типа угроз безопасности персональных данных, актуальных для информационной системы, с учетом оценки возможного вреда и в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми во исполнение части 5 статьи 19 Федерального закона от 28.08.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

12.8. При обработке персональных данных в информационных системах устанавливается четвертый уровень защищенности персональных данных.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.2.В части, неурегулированной настоящим договором, отношения сторон регламентируются законодательством Российской Федерации.

13.3. Любое уведомление, материалы иные документы, которые одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим контрактом, направляется в письменной форме почтой, электронной почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором. Фактом получения уведомления, материалов или иных документов считается постовое уведомление о получении письма, отметка о получении, уведомление об отправке с электронного адреса, либо отчет об отправке средствами факсимильной связи.

13.4. В случае реорганизации, изменения правового статуса, изменении юридических адресов Сторон, Стороны обязаны сообщить об этом другой Стороне в течение пятидневного срока в письменном виде, указав новые реквизиты. При реорганизации или изменении правового статуса Сторон все их права и обязанности по настоящему договору переходят к правопреемникам.

13.5. Нижеперечисленные документы образуют приложения к настоящему договору и являются его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1- Техническое задание;

Приложение № 2- Спецификация.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору

№_______от «__» _______ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение №2 к договору

№_______от «__» _______ 2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Заполняется в случае начисления и уплаты Поставщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым законодательством Российской Федерации. В случае если Поставщик не является плательщиком НДС, указать «НДС не облагается». ↑