Тендер - Поставка материалов для обслуживания дизель-генираторных установок №260455632

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

сравнительная_таблица - Посмотреть таблицу с данными

Сравнительная таблица

на материалы для обслуживания дизель-генираторных установок.

- Посмотреть таблицу с данными

Таким Та

Наиболее выгодным является предложение ООО «АВТОПАРТНЕР», предложившим наименьшую цену на поставляемый товар, в случае если закупка не состоится в ЕАТ Березка.

Главный энергетик ЭМГ

лейтенант внутренней службы В.А. Поличук

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Проект_Договор_и_спецификация

ДОГОВОР

на поставку материалов для обслуживания дизель-генираторных установок.

г. Рубцовск «____»_________2023 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 10 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю», именуемое
в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Вализера Алексея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны
и ________________, в лице _____________________, действующего на основании _________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор
о нижеследующем:

Предмет договора

1.1.По настоящему договору Поставщик обязуется по заданию Государственного заказчика произвести поставку материалов для обслуживания дизель-генираторных установок (далее – Товар), в ассортименте, количестве, по цене и характеристикам, указанным в спецификации (приложение №1 к договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар надлежащего качества.

1.2. ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

2. Качество товара и гарантийные обязательства

2.1. Поставляемый товар должен быть новым, качественным.

2.2.Упаковка должна гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке. Упаковка возврату не подлежит.

2.3. Упаковка должна отвечать требованиям актов, устанавливающих требования
к товару, его упаковке.

2.4. Товар должен быть отгружен в ассортименте (наименовании) и объеме (количестве), предусмотренными договором. Товар передается вместе с комплектом сопроводительной документации (акт приёма-передачи товара - приложение №2, счёт-фактура, товарная накладная, документы, подтверждающие качество товара).

2.5. На момент отгрузки товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности не быть заложенным или арестованным, и не быть обремененным правами третьих лиц.

2.6. Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным договором, приемке не подлежит и считается не поставленным. При этом Государственный заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приема-передачи товара, который направляет Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям договора.

2.7. Поставщик осуществляет безвозмездную замену товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий требованиям договора в срок, не более 5 (пяти) календарных дней со дня получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

2.8. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества оплачиваются за счет Поставщика.

3. Сроки и порядок поставки товара

3.1. Поставка товара производится Поставщиком с даты заключения договора
по 22.12.2023.

3.2. Поставщик имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно
по письменному согласованию с Государственным заказчиком.

3.3.Приемка товара по количеству производится Государственным заказчиком
в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6.

3.4. Приемка товара по качеству производится Государственным заказчиком
в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7.

3.5. Транспортировка товара осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика, автотранспортом, обеспечивающим сохранность товара и доставку его до Государственного заказчика.

3.6. Обязанность Поставщика по поставке товара считается исполненной со дня приемки товара Государственным заказчиком, оформления Товарной накладной.

3.7.Товар поставляется на склад Покупателя: Россия, Алтайский край, г. Рубцовск,
ул. Тракторная, 26А.

4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Цена договора составляет: _________ (_______________) рублей ______ копеек,
с учетом НДС (без НДС) Цена за единицу товара указана в ведомости поставки (Приложение №1 к договору).

4.2.Цена договора включает в себя стоимость товара, с учетом доставки
до Государственного заказчика, стоимость упаковочных материалов, стоимость страхования, налоги, сборы, погрузочно-разгрузочные работы, и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по договору.

4.3 Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения,
за исключением случаев, когда цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменений предусмотренного договором количества товара и иных условий исполнения договора.

4.4. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации
в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Поставщика, в следующем порядке:

4.4.1. Государственный заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком акта о приемке товаров (Приложение №2 к договору).

4.5. Обязательства Государственного заказчика считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

4.6. Оплата за товар производится за счет средств Федерального бюджета
в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год
(КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть244)

4.7. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком, уменьшается
на сумму размера налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы
и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Государственный заказчик имеет право:

5.1.1.Требовать от Поставщика передачи недостающего, или замены некачественного товара, а также замены, передачи недостающего документа, из Комплекта сопроводительной документации, предусмотренного пунктом 2.4 договора;

5.1.2.Нести иные права, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

5.2. Государственный заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечивать Поставщику своевременную оплату и приемку поставленного товара в соответствии с условиями договора.

5.2.2. В случае расторжения договора по любым основаниям оплатить Поставщику товар, фактически поставленный на момент расторжения договора.

5.2.3. Требовать уплату неустойки и штрафа, в соответствии с условиями договора.

5.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.3. Поставщик вправе требовать своевременной оплаты поставленного товара
в соответствии с условиями договора.

5.3.1. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и в полном соответствии с условиями договора поставить товар Государственному заказчику.

5.4.2. Предоставить на товар товарную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленную в установленном порядке с печатью Поставщика и другую сопроводительную документацию, предусмотренную пунктом 2.4 договора.

5.4.3. За свой счет производить замену некачественного товара, необходимых сопроводительных документов из комплекта сопроводительной документации в течение пяти дней с даты подписания соответствующего требования. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Нести иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.4.4. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого убытки.

6.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а так же в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пени (штрафа, неустойки). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пени устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы

За ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать
от Государственного заказчика уплаты штрафа. Размер штрафа устанавливается
в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042
в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Государственный заказчик направляет требование об уплате штрафа, размер которого устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства РФ
от 30.08.2017 № 1042 в размере: 10 процентов цены договора, что составляет ____________ (_______________) рублей ______ копеек.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, Государственный заказчик направляет требование об уплате штрафа. Размер штрафа устанавливается настоящим договором, за каждый факт ненадлежащего исполнения договора определяемой в порядке установленным соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017. № 1042 в размере 1000 рублей.

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим договором и фактически исполненных Поставщиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком или Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену контракта.

6.7 Стороны освобождаются от уплаты пеней, если докажут, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.8. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по договору.

6.9. Оплата договора может быть осуществлена путем выплаты Поставщику суммы уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафа) при условии перечисления
в установленном порядке неустойки (пени, штрафа) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пени, штрафа) в соответствии с условиями договора по следующим реквизитам:

УФК по Алтайскому краю (ФКУ ИК-10 УФСИН России по Алтайскому краю,
л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00) ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому краю
г. Барнаул Р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6,
КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения договора, разрешаются между Поставщиком и Государственным заказчиком в добровольном порядке. При невозможности достижения соглашения Сторон спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Алтайского края. До направления искового заявления в Арбитражный суд предъявление претензии Стороной является обязательным.

7.2. Претензия должна быть рассмотрена и по ней направлен ответ в течение
10 (десяти) дней со дня получения претензии.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, землетрясение, наводнение, засуху, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, влияющие на возможность исполнения Сторонами условий договора. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения договора и не зависеть от воли Сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в письменной форме, но не позднее трех дней с момента их наступления. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по договору Сторонами и срок исполнения обязательств.

9. Изменение, расторжение договора

9.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2. Все изменения к договору действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к договору и подписаны Сторонами.

9.3. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, исключительно по следующим основаниям:

9.3.1. по соглашению Сторон;

9.3.2. по решению суда по иску одной из Сторон при существенном нарушении договора другой Стороной.

9.3.3. в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. В случае расторжения договора по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества
и соответствующего требованиям договора, фактически поставленного на момент расторжения договора.

9.5.При исполнении договора не допускается перемена Поставщика,
за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10. Срок действия договора

10.1.Настоящий договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 30.12.2023.

10.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. Банковские реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору №__
от «____»___________2023 года

Спецификация

на поставку материалов для обслуживания дизель-генираторных установок.

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: _________ (__________________________) рублей __ копеек.

ПОСТАВЩИК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

_________________________________ Начальник ФКУ ИК-10 УФСИН

_________________________________ России по Алтайскому краю

_____________________ _____________________ А.В. Вализер

Приложение № 2
к договору _______________

от «___» _________ 2023 года

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ (ФОРМА)

по договору от «____» ___________ 20__г. № ______

г. _______________ «____» ____________________ 20___ г.

(дата составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнительа, в лице (должность, Ф.И.О. представителя), с одной стороны и Заказчик в лице (должность, Ф.И.О. представителя),
с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями договора от _______20___ г. № ___, Исполнитель поставил, а Заказчик принял оказанные услуги, указанные в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Сопроводительные документы:

акт выполненных работ от ______ № _______;

счет-фактура от _______ № _______;

счет от ______ № _______;

документы, удостоверяющие качество товара (удостоверение, сертификат и т.д.) от ______ № _______;

документ о соответствии товара обязательным требованиям Заказчика;

_________________________________________;

__________________________________________ (др. документы в соответствии с условиями договора).

Настоящий Акт составлен и подписан Исполнитель и Государственным Заказчиком в трех подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – Государственному Заказчику, 2-й экземпляр– Покупателю.

- Посмотреть таблицу с данными

* заполняется Грузополучателем (при его наличии)

- Посмотреть таблицу с данными