Тендер - Средство корректирующее канцелярское Вид средства Лента Длина ленты ≥ 8 и Ширина ленты 5 мм №258740891

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть91 Извещение об осуществлении закупки товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ от 29.11.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении закупки в соответствии с ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000249

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Муниципальные образования Челябинской области / Городские округа Челябинской области / Южноуральский, ул. Космонавтов, 14

Срок поставки товара (календарных дней)

10

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Штука 125.00 1250.00 Длина ленты ≥ 8 и Метр Ширина ленты 5.0000 Миллиметр Вид средства Лента

Итого: 1250.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Перечень прикрепленных документов

Обоснование цены контракта

1 обоснование НМЦК

Проект контракта

1 проект контракта

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымипроект_контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______________

г. Южноуральск «____» __________ 2023 г.

Администрация Южноуральского городского округа, действующая от имени муниципального образования Южноуральский городской округ, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице Главы Южноуральского городского округа Куленко Ярослава Олеговича, действующего на основании Устава муниципального образования, с одной стороны, и _____________, в лице _____________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании _______________, с другой стороны, в дальнейшем совместно и по отдельности, именуемые «Стороны», в соответствии с частью 12 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется в установленный срок по заданию Муниципального заказчика осуществить поставку товара для нужд администрации Южноуральского городского округа (далее – Товар), в соответствии со спецификацией (Приложение № 1), а Муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара, предусмотренного настоящим Контрактом.

Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

1.2. Место поставки товара: г. Южноуральск, ул. Космонавтов, 14.

1.3. Сроки поставки товара: с момента заключения Контракта в течение 10 календарных дней.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена контракта составляет ____________ (_______________) рублей _____ копеек, в том числе НДС/НДС не предусмотрен.

2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, всех затрат, издержек и иных расходов Поставщика (упаковка, маркировка, погрузо–разгрузочные работы, транспортные расходы, страхование), а также таможенные пошлины и другие обязательные платежи, налоги и сборы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.3. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком по факту поставки, безналичным перечислением денежных средств на счет Поставщика платежными поручениями, в течение 7 рабочих дней с момента выставления счета, счета-фактуры, подписания товарной накладной.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.5. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с п. 2 ч. 14 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

Оплата по Контракту осуществляется путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), которая перечисляется в установленном порядке в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Поставить Товар в администрацию Южноуральского городского округа, одной партией, за свой счет собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3.1.2. Передать Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.1.3. Передать Заказчику оформленные в установленном порядке оригиналы товарных накладных и счетов-фактур не позднее 5 (пяти) календарных дней, следующих за днем отгрузки Товара Заказчику;

3.1.4. Участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта;

3.1.5. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Принять Товар в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара, подписать товарные накладные и передать один экземпляр Поставщику.

3.2.2. Оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

4.1. Поставщик обязан поставить Заказчику Товар, качество, количество, комплектность, ассортимент и иные характеристики которого должны соответствовать Спецификации (Приложение №1 к контракту).

4.2. При исполнении Контракта, по согласованию Заказчика с Поставщиком, допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем Контракте.

4.3. Поставляемый Товар должен отвечать требованиям качества и безопасности, а также иным обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации в отношении данного вида товаров, в том числе действующим техническим регламентам, государственным стандартам, техническим условиям и иным нормативам, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Товар должен быть упакован в упаковку, соответствующую государственным стандартам, техническим условиям, иной нормативно-технической документации. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при обычных условиях транспортировки и хранения.

Упаковка Товара должна содержать необходимую маркировку.

4.5. Срок предоставления гарантии качества на Товар составляет не менее 6 месяцев и исчисляется с момента подписания акта приема-передачи Товара. Срок предоставления гарантии качества на Товар должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика).

4.6. При обнаружении недостатков Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки, либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок 3 рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала).

Срок предоставления гарантии качества на Товар в данном случае продлевается на период устранения дефектов.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Оформление документа о приемке поставленного Товара осуществляется с использованием единой информационной системы, подписывается усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещается в единой информационной системе.

5.2. Моментом исполнения обязательств и обязанностей Поставщика по поставке Товара по настоящему Контракту считается факт передачи Товара Поставщиком Заказчику, что подтверждается подписанием товарных накладных.

5.3. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

- формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.4. Датой приемки товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

5.5. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

5.6. По настоящему Контракту право собственности на Товар, а также риски переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами товарных накладных.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязательств по Контракту, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа составляет 1000 рублей.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, Поставщик вправе потребовать уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа в размере 10 процентов цены контракта – _________ рублей.

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.1.5 настоящего Контракта, которые не имеют стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

6.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.12. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.13. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Поставщика, компенсируется Поставщиком.

6.14. В случае расторжения Контракта в одностороннем порядке по любому из указанных оснований в пункте 9.5 настоящего Контракта, Поставщик обязан выплатить Заказчику сумму упущенной выгоды на основании претензии, направленной Заказчиком посредством факсимильной либо почтовой связи, либо посредством электронной почты.

6.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны будут принимать все меры по разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Контракт или в связи с ним, путем переговоров.

В случае нарушения любой из сторон условий настоящего Контракта, другая Сторона вправе предъявить претензию в установленном порядке до подачи искового заявления в арбитражный суд Челябинской области. Претензии рассматриваются Сторонами в срок не более 15 дней.

7.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Челябинской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ФОРС – МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно (неисполнение) явилось следствием обязательств непреодолимой силы, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого - либо другого государства, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

8.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана в течение 3 (трех) дней

уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны в срок не более 3-х дней проводят взаимные консультации для принятия необходимых мер.

8.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие.

8.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

8.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Контракту, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

8.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, Стороны в срок не более 3- дней проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.

8.7. Если в срок, указанный в п. 8.2 и 8.6 настоящего Контракта, Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения Контракта, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего Контракта, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.

9. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Цена Контракта может быть изменена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема количества товара, объема работы или услуги и иных условий исполнения муниципального контракта в случае, если:

1.1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

1.2) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

9.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.

9.3. При расторжении Контракта по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Контракта.

9.4. Сторона имеет право обратиться в суд в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Контракта.

9.5. Заказчик имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе:

- отказ Поставщика передать Заказчику товар или принадлежности к нему;

- существенное нарушение Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара;

- нарушение Поставщиком сроков поставки товара.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны и становятся его неотъемлемыми Приложениями лишь при условии, что они исполнены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

10.3. Все уведомления, поручения и сообщения, направляемые в соответствии с настоящим Контрактом или в связи с ним, должны быть составлены в письменной форме и доставлены полномочному представителю заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером под роспись.

10.4. В случае изменения реквизитов Стороны обязуются уведомить друг друга в течение 3-х (трех) дней с момента их изменения.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2023 года.

11.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от исполнения в полном объеме своих обязательств по настоящему Контракту и ответственности за его нарушение.

11.3. Настоящий муниципальный контракт составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами электронной цифровой подписью, каждой со своей стороны, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

Перечень Приложений:

Приложение № 1. Спецификация на 1 листе.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ________________ от ____________ 2023г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Цена контракта составляет ____________ (_______________) рублей _____ копеек, в том числе НДС/НДС не предусмотрен.