Тендер - Поставка нитей капроновых №244647006

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

- Посмотреть таблицу с данными

Договор № ______

Поставка нитей капроновых

г.Краснодар «____»________ 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение культуры «Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств», в лице директора Игнатьева Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ______________________________, в лице ___________________, действующего на основании ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 ), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар, согласно спецификации (Приложение №1 к настоящему договору), а Заказчик обязуется принять товар и оплатить его стоимость на условиях настоящего договора.

1.2. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, по качеству должен соответствовать требованиям системы сертификации, установленным в РФ.

2. Цена товара и порядок расчетов.

2.1. Цена договора составляет ________________, НДС - _____/ не предусмотрен. Цена договора включает все сборы и налоги.

2.2. Изменение цены на товар не допускается в течение срока действия договора.

2.3. Оплата товара производится по факту поставки в течение не более 10 (десяти) рабочих дней на основании выставленного Поставщиком счета и подписанного Сторонами универсального передаточного документа (далее – УПД). Источник финансирования Договора - бюджет Краснодарского края на 2023 г (из средств субсидии бюджета Краснодарского края на финансовое обеспечение выполнения государственного задания).

2.4. Расчет по договору производится единовременным платежом, путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Поставщика.

3. Условия поставки и приемки товара

3.1. Поставка товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора.

3.2. Упаковка должна предохранять товар от повреждений при транспортировке.

3.3. Приемка товара осуществляется по месту поставки товара.

3.4. Приемка товара проводится Заказчиком в части их соответствия условиям договора. По результатам данной проверки Заказчик подписывает УПД. С момента подписания УПД Заказчиком к нему переходят риски, связанные с гибелью или порчей товара.

3.5. Доставка товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 32.

3.6. Поставщик представляет УПД в момент передачи товара Заказчику.

3.7. При представлении Заказчиком замечаний при приемке товара Поставщик обязан устранить за свой счет недостатки, выявленные в ходе приемки.

4. Качество товара, гарантийный срок

4.1. Поставщик гарантирует качество поставляемых товаров.

4.2. Качество товара должно соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ в отношении данного вида товара, обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства РФ, предъявляемым к данному виду товара.

4.3. Обоснованные претензии по качеству товара удовлетворяются путем замены некачественного товара за счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней.

5. Обязанности сторон.

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Поставить Заказчику товар надлежащего качества в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора, в порядке и в срок, определенный настоящим договором.

5.1.2. Предоставить Заказчику УПД и счет для расчета за поставленный товар.

5.1.3. Поставить товар в комплекте с документацией, относящейся к товару: сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, документация завода-изготовителя и иными документами в соответствии с действующим законодательством, подтверждающими качество товара и срок его годности.

5.1.4. Заменить товар ненадлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней и за свой счет.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Осуществлять приемку поставляемого товара в соответствии с условиями договора.

5.2.2. Оплатить поставленный товар в установленный настоящим договором срок.

6. Ответственность Сторон и порядок урегулирования споров.

6.1. За качество поставленного товара Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Штраф начисляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042).

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, взыскивается штраф в размере 10 процентов цены договора: _______________________________.

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей па дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, устанавливается штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одной тысячи) рублей, определенном согласно Постановлению № 1042.

6.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.9. Уплата штрафа, пени не освобождает стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.11. Общая сумма штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.12. Общая сумма штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену договора.

6.13. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящим договором, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия и порядок изменения и расторжения договора.

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует _______________, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами взятых на себя настоящим договором обязательств.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

7.3. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются Сторонами путем переговоров.

8.2. Споры и разногласия, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края.

9. Заключительные положения

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.2. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства.

9.4. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа и подписан усиленными электронными цифровыми подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика и Заказчика, каждым со своей Стороны, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору

№ ________________ от «____ » ________2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Цена договора составляет: ________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №273306211 Поставка смолы ионообменной	Электронный аукцион #273306211	300 025	8 часов 24.05.2024 03.06.2024
Тендер №273306293 Поставка смолы ионообменной	Электронный аукцион #273306293	300 025 Обеспечение контракта: 10%	8 часов 24.05.2024 03.06.2024
Тендер №273348238 НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1" объявляет тендер: Концентрат минеральный "Галит"	Электронный аукцион #273348238	30 000 000 Обеспечение заявки: 600 000	57 минут 24.05.2024 03.06.2024
Тендер №273428484 Поставка кислорода жидкого медицинского	Электронный аукцион #273428484	594 167	1 день 27.05.2024 04.06.2024
Тендер №273628621 АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "КРАСНОДАР" АО "МАКР" объявляет тендер: Химические вещества	Запрос котировок #273628621	138 612	2 дня 29.05.2024 05.06.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №244646997 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ" объявляет тендер: "Поставка лакокрасочных покрытий для производственных нужд МУП «Новгородский водоканал» "	Запрос котировок #244646997	346 387	срок истек - 04.05.2023
Тендер №244646857 Поставка нитей капроновых	Малая закупка #244646857	40 000	срок истек - 26.04.2023
Тендер №244646828 ПАО ХИМПРОМ объявляет тендер: Выполнение работ по схеме откачки остатков соляной кислоты из ж. д. цистерн	Конкурс #244646828	См. док.	срок истек - 02.05.2023
Тендер №244646809 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" объявляет тендер: Поставка химических реагентов	Запрос котировок #244646809	299 100	срок истек - 04.05.2023
Тендер №244646723 Поставка краски [Копия от 24.04.2023]	Малая закупка #244646723	9 300	срок истек - 25.04.2023

Тендеры из региона Краснодар

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №244646978 ААУ "ЦФОП АПК" - Ассоциация арбитражных управляющих "Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса" объявляет тендер: Продажа имущества должника: Однокомнатная квартира, назначение – жилое, общей площадью 38,9 м2, расположенная ...	Электронный аукцион #244646978	4 829 000	срок истек 24.04.2023 03.07.2023
Тендер №244646936 Ассоциация "Национальная организация арбитражных управляющих" объявляет тендер: Продажа имущества должника: Жилой дом, общая площадь 404,4 кв. м., количество этажей – 2, в том числе подземных 1 кадастровым номером: 23:43:0107005:709, расположенный...	Электронный аукцион #244646936	10 890 000	срок истек - 07.06.2023
Тендер №244646933 Ассоциация "Национальная организация арбитражных управляющих" объявляет тендер: Продажа имущества должника: Земельный участок, площадь 682 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи...	Электронный аукцион #244646933	13 590 000	срок истек - 07.06.2023
Тендер №244646926 Ассоциация "Национальная организация арбитражных управляющих" объявляет тендер: Продажа имущества должника: - Жилое помещение (квартира), общая площадь 59,5 кв. м., этаж– 3, кадастровым номером: 23:43:0137008:6121, расположенный по адресу: Российская Фе...	Электронный аукцион #244646926	4 230 000	срок истек - 07.06.2023
Тендер №244646779 Ворошилов Александр Сергеевич объявляет тендер: Квартира	Электронный аукцион #244646779	4 829 000	срок истек - 01.06.2023