Тендер - Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения №242032295

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть95 Извещение Извещение
Извещение Создать заявку Информация об ЭП Общая информация Спецификация Прикрепленные документы Журнал событий - Посмотреть таблицу с данными© Малые закупки Свердловской области. 2023. 4-МЗ_-пикамилон - Посмотреть таблицу с данными

Требование о предоставлении участником закупки характеристик

предлагаемого участником закупки товара, соответствующего показателям,

установленным заказчиком в объекте закупки, наименования производителя (при необходимости), товарного знака (при наличии у товара товарного знака)

Предложение участника закупки в отношении предмета закупки, с указанием предлагаемых характеристик предмета закупки, конкретных показателей.

Коды по ОКПД2

21.20.10.236

Место поставки товара

623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. Шиловская, д.28, аптечный склад.

Сроки поставки товара

Поставщик обязан произвести поставку товара в течение 7 (семи) дней с момента заключения договора.

Начальная (максимальная) цена договора (далее – Н(М)ЦД)

9 800,00 рублей.

Начальная (максимальная) цена договора (далее - НМЦД) определена в соответствии с главой 5 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ СО «Березовская центральная городская больница».

Для расчета начальной (максимальной) цены договора использован Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Обоснование Н(М)ЦД приведено в приложении № 4.

Дата начала и окончания подачи заявки на участие в закупке

Дата начала подачи заявки - 21.03.2023г

Дата окончания подачи заявки - 24.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00

Требования к участнику закупки:

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

е) участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

- копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о закупке;

- копию действующего регистрационного удостоверения, выданного соответствующими уполномоченными Федеральными органами исполнительной власти, с приложениями. (в случае наличия приложений) на товар, подлежащий поставке по договору, указанный в Описании объекта закупки и для которого наличие данного документа является обязательным в соответствии с требованиями, установленными в Российской Федерации;

Основание:

ст. 38 Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»;

- В случае поставки товара Поставщиком:

- копия действующей лицензии на осуществление фармацевтической деятельности с указанием «Оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения» с приложениями.

или

-выписка из реестра лицензий, по форме утвержденной Постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий», а именно на следующие виды выполняемых работ, оказываемых услуг:

-оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения;

и/или

если в запросе котировок в электронной форме участвует производитель:

- копия действующей лицензии на производство лекарственных средств (с приложениями).

Или

-выписка из реестра лицензий, по форме утвержденной Постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий»

Основание:

- п.16 ч. 1 ст. 12 Федерального зако

на от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Федеральный закон от 12.04.2010 № 61 ФЗ «Об обращении лекарственных средств»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2012 № 686 «Об утверждении положения о лицензировании производства лекарственных средств».

Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ, и сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Установлено

Порядок формирования цены договора

Цена договора включает в себя стоимость Товара в соответствии со спецификацией, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Форма, сроки и порядок оплаты товара

Порядок оплаты: безналичный расчет по факту поставки в течение 7 (семи) рабочих дней путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет с даты подписания Заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа»), на основании счёта.

3.

Заключение договора

Договор по результатам неконкурентной закупки с использованием подсистемы «Малые закупки» должен быть заключен не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в указанной подсистеме протокола, содержащего результаты рассмотрения заявок.

4.

Требования к форме заявки.

Заявка подается в произвольной форме.

Приложение №1

к извещению

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

1. Дозировка лекарственного препарата является неизменным показателем. Поставщик вправе предложить иное наполнение вторичной упаковки, сохраняя общее количество заявленного Заказчиком лекарственного препарата в пересчете на общий объем, сохраняя целостность данной упаковки.

2. Поставщик вправе предложить лекарственный препарат с учетом эквивалентных лекарственных форм позволяющих достичь одинакового терапевтического эффекта.

Не допускается поставка эквивалентных дозировок лекарственного препарата, предусматривающих необходимость деления твердой лекарственной формы препарата.

3. Поставка товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество товара превышает количество, указанное в описании объекта закупки, поставка товара сверх установленного объема осуществляется за счет средств Поставщика без нарушения вторичной (потребительской) упаковки.

Остаточный срок годности не относится к характеристикам товара, так как является условием исполнения договора, которое не может быть изменено участником. Порядок заполнения формы заявки на участие в запросе котировок в электронной форме указан в п.п.2.1 Инструкции по заполнению заявк

Договор поставки №______

г. Березовский «_____» ________ 20__г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Березовская центральная городская больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Кан Станислава Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг, по результатам запроса котировок в электронной форме, объявленного Извещением от «___»______ 20__г. №____________, на основании протокола подведения итогов запроса котировок от «___» _______ 20___ г. №________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку лекарственных препаратов для медицинского применения (далее Товар), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Наименование и количество Товара, его качественные, технические характеристики, иные потребительские свойства определяются Спецификацией (приложение № 1 к Договору).

1.3. Ответственным лицом Заказчика по приемке Товара является: Колесник Ирина Николаевна, адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть тел: (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

1.4. Поставщик обязан произвести поставку товара в течение 7 (семи) дней с момента заключения договора.

1.5. Место доставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г. Березовский, ул. Шиловская, д.28 (Аптечный склад).

1.6. Поставка Товара осуществляется за счет Поставщика, силами и средствами Поставщика. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в порядке и в сроки, определенные Договором.

1.7. Заказчик заверяет Поставщика (ст. 431.2 ГК РФ) в том, что закупка Товара по настоящему Договору осуществляется им по Федеральному закону от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с соблюдением Заказчиком всех требований и условий для осуществления такой закупки по указанному закону и принятым в соответствии с последним Положением о закупках товаров, работ, услуг.

1.8. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Договора составляет ________ руб. (________) _______ коп., включая НДС________ руб. (____)____ коп. (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС или освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС, в соответствующих графах ставится прочерк с указанием «НДС не облагается на основании __________» со ссылкой на нормативный правовой акт, предусматривающий освобождение от уплаты НДС, или документ налогового органа о возможности применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения).

Суммы, подлежащие уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

2.3. Цена договора включает в себя: стоимость Товара в комплектации в соответствии со спецификацией, стоимость сопутствующих работ, услуг (включая, но, не ограничиваясь расходами на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы), расходы, связанные с оформлением всех необходимых документов на Товар, оплату таможенных пошлин, страховых взносов, налогов, сборов, других обязательных платежей, все иные расходы и риски Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору.

2.4. Цена Договора определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и пунктами 2.5, 2.6, 2.7,2.8 Договора.

2.5. Цена Договора может быть изменена путем ее уменьшения без изменения, предусмотренного Договором количества, качества Товара и иных условий исполнения Договора.

2.6. Цена Договора может быть изменена при увеличении или уменьшении объема закупаемого Товара. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому объему поставляемого Товара. В рамках действия настоящего пункта Договора, допускается изменение объема закупаемого Товара не более чем на 30% от первоначально предусмотренного объема.

2.7. Цена Договора, цена единицы товара может быть изменена в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен.

2.8. Цена единицы товара, работы, услуги может быть изменена путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий исполнения договора.

2.9. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.10. Оплата по Договору за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 5.3. Договора, а также документов на оплату:

а) счета;

б) счета-фактуры (при наличии счета-фактуры);

в) товарной накладной (УПД);

г) Акта сдачи-приемки Товаров (приложение № 2 к Договору).

2.11. На всех документах, перечисленных в подпунктах «а» – «г» пункта 2.10. Договора, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.

2.12. Оплата по Договору осуществляется по факту исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к Договору), в течение 7(семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов, подтверждающих поставку Товара (товарная накладная (УПД), товарно-транспортная, акт приема-передачи), без замечаний.

2.13. Если поставщик (подрядчик, исполнитель) является налогоплательщиком налога на профессиональный доход, то такой поставщик (подрядчик, исполнитель) формирует чек и обеспечивает его передачу Заказчику в срок не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены расчеты, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». В электронной форме чек передается по адресу: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2.14. Цена может быть изменена в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации как получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества Товара, предусмотренных контрактом

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, а также находящийся в первичном легальном обороте, в соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. обеспечить поставку Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе контроль за условиями транспортировки, исключающими загрязнение и его порчу, соблюдению температурно-влажностных условий хранения в соответствии с нормативными требованиями, а также контроль за поставкой скоропортящегося Товара в вышеуказанной части.

3.1.3. доставить Товар с соблюдением требований санитарного законодательства, своим транспортом либо с привлечением специализированной транспортной организации и за свой счет, а также при поставке представить все документы, относящиеся к Товару, указанные в разделе 5 договора. Передать Заказчику Товар надлежащего качества в количестве, ассортименте согласно Спецификации.

3.1.4. в соответствии с условиями договора своевременно предоставлять в письменном виде достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств составляет 2 (два) рабочих дня с момента получения запроса Заказчика.

3.1.5. незамедлительно (в течение 2-х рабочих дней) письменно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора. Указанное уведомление носит информационный характер и не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной договором;

3.1.6. Если за один день до окончания срока поставки, товар не поставлен Заказчику, Поставщик обязан направить письменное уведомление о планируемой дате поставки товара.

3.1.7. передать Заказчику информацию об ответственном лице в течение двух рабочих дней со дня заключения договора. Указанная информация предоставляется Поставщиком на электронную почту Поставщика, указанную в пункте 1.3. Договора. В информации указывается ФИО, телефон, адрес электронной почты ответственного лица;

3.1.8. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;

3.1.9. соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.

3.1.10. по требованию Заказчика за свой счет в срок, указанный Заказчиком, произвести замену ненадлежащего Товара надлежащим.

3.1.11. выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

3.2.4. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

3.3.3. надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию о Товаре, о ходе и стадии исполнения обязательств Поставщика по Договору;

3.4.3. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара;

3.4.4. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет;

3.4.5. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.6. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором, направить товар на экспертизу, в том числе лабораторные испытания с целью проверки его качества. В случае если установлено ненадлежащее качество Товара, все расходы на проведение вышеуказанных экспертизы и лабораторных испытаний возлагаются на Поставщика;

3.4.7. по предварительному согласованию досрочно принять товар;

3.4.8. требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств, указанных в разделе 1 договора.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки

4.1. Первичная и вторичная (потребительская) упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2. Поставщик должен обеспечить транспортную упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.3. Транспортная упаковка (тара) Товара должна соответствовать требованиям статьи 46 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и иметь следующую маркировку:

Наименование Товара: _________

Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер) ____________

Заказчик: ___________________

Поставщик: ___________________

Получатель: ___________________

Пункт назначения: ______________________

Грузоотправитель: ______________________

Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров __________

Размеры ящика/контейнера____________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто _____ кг.

4.4. Каждую единицу транспортной упаковки (тары) Товара должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с указанием информации, предусмотренной пунктом 4.3 Договора (далее - Упаковочный лист).

Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора, должен находиться внутри транспортной упаковки (тары) Товара, другой - крепиться с внешней стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий перевозки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по медицинскому применению Товара.

4.6. В случае если в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами к такому транспорту предъявляются особые и/или специальные требования (такие, как, например, наличие санитарного паспорта транспортного средства), то при осуществлении поставки Поставщик должен быть готов предъявить перед началом разгрузки документы, оформленные надлежащим образом и подтверждающие соответствие транспортного средства установленным санитарным нормам и требованиям. В случае если такие документы отсутствуют или не будут предъявлены, то это может являться основанием для отказа от получения Заказчиком такой партии Товара, со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая, но не ограничиваясь, началом отсчета срока для предъявления штрафных санкций за задержку поставки Товара.

4.7. Доставка Товара до Заказчика с использованием услуг почты не допускается.

4.8. Доставка Товара осуществляется с соблюдением правил и норм, предусмотренных для перевозки конкретных видов товара.

5. Поставка Товара

5.1. Поставщик не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки Товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке в письменной форме по электронной почте. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты договора, реквизиты соответствующей заявки, а также дату и планируемое время отгрузки. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

В случае поставки товара, подлежащего маркировке, Поставщик вместе с оповещением отправляет Заказчику свою карточку в системе Федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения на адрес эл. почты, указанный в пункте 1.3. Договора.

5.2. Поставщик осуществляет доставку товара до Заказчика и проводит погрузочно-разгрузочные работы в место по указанию работников Заказчика.

Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») на основании счета, счета-фактуры (при наличии).

Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с момента приёмки Товара и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») на основании счета, счета-фактуры (при наличии).

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:

а) копию действующего регистрационного удостоверения лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом;

б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации (при поставке Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную (УПД), составленные по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) документ по форме (приложение № 3 к Договору) о нахождении поставляемой серии (партии) товара в первичном легальном гражданском обороте (оригинал): письмо производителя либо официального представителя производителя лекарственного препарата, в случае если поставке подлежат лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, произведенные до 31 декабря 2019 года, а также иные лекарственные препараты для медицинского применения, произведенные до 1 июля 2020 года;

д) счет и счет-фактура (при наличии счета-фактуры);

е) Акт приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору) в двух экземплярах. Акт должен быть заполнен Поставщиком;

5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара, поставляемого Заказчику во вторичной (потребительской) упаковке, превышает количество Товара, указанного в Спецификации (приложение № 1 к Договору), поставка Товара сверх количества, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара

6.1. Приемка поставленного Товара по количеству осуществляется в Месте доставки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и включает в себя:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Договору).

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора;

в) контроль наличия / отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (в случае необходимости).

По факту приемки Товара по количеству Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору). Указанный Акт подтверждает доставку товара Поставщиком и передачу согласованного количества товара и необходимых документов Заказчику. При отсутствии документов (хотя бы одного из документов), предусмотренных п.5.3 Договора обязательство Поставщика по поставке Товара считается не исполненным. В случае выявления нарушений Заказчик не принимает товар, делает соответствующую отметку в Акте приема-передачи, а Товар возвращается Поставщику за его счет.

6.2. Заказчик проверяет качество предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора. Заказчик может проводить экспертизу своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения от Поставщика товара и документов, предусмотренных Договором, направляет Поставщику подписанный экземпляр товарной накладной/универсального передаточного акта или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.4. По решению Заказчика для приемки Товара по Договору может создаваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия должна состоять не менее чем из трех членов.

6.5. После устранения недостатков, послуживших основанием для отказа в приемке Товара, Заказчик подписывает документы, подтверждающие приемку Товара, в соответствии с п.6.1.-6.3. настоящего раздела.

6.6. Заказчик вправе при приемке поставленного Товара, осуществлять фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) такой приемки в части его соответствия условиям Договора.

6.7. Заказчик вправе использовать фото или видеоматериалы в качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств.

6.8. В случае поставки некачественного Товара Поставщик осуществляет замену некачественного Товара в сроки, установленные Заказчиком, за свой счет.

6.9. Со дня подписания товарной накладной (УПД) товар считается принятым Заказчиком и риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

7. Выборочная проверка Товара

7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара.

7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении образцов каждой серии Товара для проведения анализа независимыми профильными экспертными организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор образцов производится в 3-х кратном количестве упаковок Товара, необходимых для проведения одного анализа. Расходы, связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.

7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Договора, несоответствующий условиям Договора Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом объем поставки и сумма Договора остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную серию Товара.

Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Договора, несет Поставщик. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара

8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

8.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен составлять не менее 12 месяцев. Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

8.3. При заключении или исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка (использование) Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанного в заявке участника закупки или Договоре.

8.4. Каждая упаковка Товара должна сопровождаться Инструкцией по применению производителя (изготовителя) Товара на русском языке.

8.5. Поставщик обязан произвести замену поставляемого товара в случае:

- признания товара недоброкачественным Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор);

- приостановления регистрации «Государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств» (ГАУЗ СО «ЦКСЛ»)»;

- отзыва или окончания действия регистрационного удостоверения, выданного Министерством здравоохранения РФ/Росздравнадзором;

- иных обстоятельств, препятствующих обращению товара на территории РФ.

Замена производится в течение 10 рабочих дней с момента размещения письма на официальном сайте ведомств или с момента направления Заказчиком требования о замене (в зависимости от того, какое событие наступит раньше). Поставщик согласует дату замены не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты предполагаемой замены. Порядок замены недоброкачественного товара аналогичен порядку приема/передачи товара указанному в разделах 5-8 настоящего Договора.

В согласованный день замены товара Заказчик возвращает недоброкачественный товар, либо товар с приостановленным регистрационным удостоверением, а Поставщик обязан вывезти его своими силами и за свой счет и предпринять действия в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ.

В случае отказа произвести замену товара Заказчик имеет право взыскать неустойку в соответствии с положениями Договора, поместить товар ненадлежащего качества на ответственное хранение с последующим взиманием платы за ответственное хранение с Поставщика. В случае отказа заменить товар, размер оплаты будет снижен на цену товара ненадлежащего качества. В случае если оплата была произведена до признания товара недоброкачественным либо до приостановления регистрации, Заказчик имеет право требовать возврата уплаченных денежных средств или удержать указанные денежные средства одним из способов, предусмотренных пунктом 9.13 Договора.

В случае если товар был оплачен и его невозможно заменить, то Поставщик возвращает денежные средства за оплаченный товар в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика, после чего своими силами и за свой счет обязан забрать товар. Указанный пункт действует в течение всего срока годности товара.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

9.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства составляет:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

9.5. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 5.3 Договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 9.3 – 9.4 Договора.

9.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9.7. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.9. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном настоящим положением, в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

Под обязательствами, не имеющими стоимостного выражения понимаются, в том числе, обязательства, предусмотренные п. 3.1.4, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.9, 5.2, 16.2, 16.3, 16.6 Договора.

9.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Положением о закупках товаров, работ, услуг Заказчика), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном положением, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.12. Поставщик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.13 [1] . За неисполнение условия о привлечении к исполнению договора соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства поставщик несет ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема привлечения, установленного договором.

9.14. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) Поставщика об удовлетворении данных требований, удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;

- из независимой гарантии;

- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
(в судебном порядке).

9.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9.16. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе удержать сумму убытков одним из способов, предусмотренных пунктом 9.14 Договора.

9.17. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

9.18. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.19 [2] . Поставщик (подрядчик, исполнитель) возмещает убытки, понесенные заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по договору.

10. Срок действия Договора, изменение

и расторжение Договора

10.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует по 30.06.2023г., а в части расчетов – до полного исполнения всех обязательств по Договору.

10.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским и иным законодательством Российской Федерации.

10.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, заключенного по результатам конкурентной закупки, если в ходе исполнения договора установлено, что:

1) поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении конкурентной закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требований, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 62 Типового положения о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденного приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 27.12.2019 № 198-ОД, и соответствующим пунктом Положения о закупке товаров, работ, услуг Заказчика (в случае установления таких требований)) и (или) поставляемому товару;

2) при определении поставщика поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, установленным в подпункте 1 настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

10.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в порядке, установленном ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае существенного нарушения Поставщиком условий Договора, в том числе:

- отказ передать Товар и (или) сопроводительные документы согласно условиям настоящего Договора;

- не предоставление Заказчику документа о нахождении поставляемой серии (партии) товара в первичном легальном гражданском обороте (письма производителя либо официального представителя производителя лекарственного препарата), в случае, если поставке подлежат лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, произведенные до 31 декабря 2019 года, а также иные лекарственные препараты для медицинского применения, произведенные до 1 июля 2020 года;

- существенное нарушение требований к качеству Товара (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

- невыполнение в разумный срок требования о доукомплектовании Товара (в случае передачи некомплектного Товара);

- неоднократное нарушение сроков поставки Товара.

10.7. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

11. Обеспечение исполнения Договора

(Документацией о закупке не предусмотрено условие о предоставлении обеспечения исполнения договора.)

12. Исключительные права

12.1. Поставщик настоящим гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара.

12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения или другие стихийные бедствия.

13.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с обязательным приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, выданный уполномоченным государственным органом. Не предоставление документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, лишает Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение или просрочку в исполнении обязательств по Договору.

13.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

13.4. Не признаются непреодолимой силой обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий Сторон Договора, в том числе, но не исключительно: отсутствие у должника необходимых денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные действия его представителей.

14. Антикоррупционная оговорка.

14.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

14.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий Договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела Договора.

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: адрес электронной почты, указанный в Договоре.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: адрес электронной почты, указанный в Договоре.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела Договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения, рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

14.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела Договора.

14.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в судебном порядке.

14.5. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

15. Уведомления

15.1. Любые документы, уведомления, письма и иные юридически значимые сообщения, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылаются в письменной форме по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

15.2. Стороны согласовали, что указанные в п.15.1 Договора документы и сообщения могут направляться на адреса электронной почты Сторон, указанные в разделе 17 Договора или электронные адреса, позволяющие достоверно установить, что сообщение исходит или получено стороной Договора. Направленные таким образом документы и сообщения имеют юридическую силу до получения сторонами оригиналов документов, которые в любом случае должны быть направлены сторонами не позднее 30 календарных дней с момента направления по электронной почте.

16. Заключительные положения

16.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.2. Сроки поставки Товара устанавливаются Сторонами в Договоре, и могут изменяться по соглашению Сторон не более чем на 30% от первоначально установленных сроков. Изменение иных сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором, осуществляется по соглашению Сторон не более чем на 30% от первоначально установленных сроков.

16.3. По соглашению сторон допускается изменить срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения договоров в рамках срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении.

16.4. Поставщик предоставляет Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 30 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.

16.5. В случае заключения договора факторинга Поставщик обязан уведомить об указанном факте Заказчика в письменном виде в течение трех дней с даты заключения указанного договора.

16.6. В случае заключения Поставщиком договора факторинга, все риски и расходы, связанные с заключением такого договора, несет Поставщик.

16.7. Заказчик вправе в связи с изменившейся потребностью осуществить неполную выборку товара по настоящему договору, что стороны считают нормальным предпринимательским риском.

16.8. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. Стороны предусмотрели обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии – в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

16.9. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Исполнителя, другой - для Заказчика.

16.10. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Договору:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Акт сдачи - приема товаров;

Приложение № 3 – Форма документа о нахождении поставляемой серии (партии) товара в первичном легальном гражданском обороте.

Приложение № 4 – Форма заявки о получении товара.

17. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1к Договору
от «___» _________ 20__ г. №_________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору
от «___» _________ 20__ г. №_________

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПО ДОГОВОРУ

от «__» ______ 20__ № _______

«Поставщик» __________ (полностью наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) в лице _____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и «Заказчик» («Получатель») ____________ (полностью наименование Заказчика/наименование Получателя (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) в лице _____________, действующего на основании __________ (устав, положение, доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

1. Наименование Товара:____________________

2. Единица измерения:____________________

3. Количество в единицах измерения:

4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.

В том числе НДС __% _______ (сумма прописью) руб. __ коп. (если облагается НДС)

В том числе оптовая надбавка _____ (сумма прописью) руб. __ коп.

(если применяется Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 865 "О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов")

5. Серия Товара ______________

6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством Российской Федерации требованиям и остаточному сроку годности.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

1. Товарная накладная/универсальный передаточный акт в 3 экземплярах;

2. Счет и Счет-фактура (при наличии счета – фактуры);

3. Копия регистрационного удостоверения лекарственного препарата от «__» __________ 20__ г. № _____

4. Протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации (при поставке Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов).

5. Копии документов (в соответствии с пп. «д» п. 5.4. Договора для Товара, произведенного до 29.11.2019 года).

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Заказчиком выявлены следующие нарушения условий Договора: _.

От Поставщика От Заказчика

____________________________ _______________________________

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г. "__" _______________ 20__ г.

Приложение № 3 к Договору
от «___» _________ 20__ г. №_________

ФОРМА

Бланк

организации

ПИСЬМО

о нахождении поставляемой серии (партии) товара

в первичном легальном гражданском обороте

Настоящим______________(официальное наименование, место нахождения организации)________ являющееся официальным производителем лекарственного препарата либо официальным представителем производителя лекарственного препарата (далее – лекарственный препарат):

МНН:_________________________________________________________________

Торговое наименование, форма выпуска, дозировка и фасовка:_______________________________________________________________

Серия (партия):_________________________________________________________

Удостоверяет, что указанный лекарственный препарат легально произведен, находится в первичном легальном гражданском обороте, ранее конечному потребителю (гражданам) не передавался.

Удостоверяем, что ________________(наименование Поставщика, ИНН)_______________имеет все необходимые полномочия на предложения и поставку указанного лекарственного препарата в объеме и сроки, установленные договором от «__»__________ №_____, заключаемым по итогам осуществления закупки (извещение №__________).

Гарантируем требуемое качество указанного лекарственного препарата и вышеуказанные объемы поставки.

Руководитель

____________/__________

М.П.

Приложение № 4 к Договору

от «___» _________ 20__ г. №_________

ФОРМА

ЗАЯВКА О ПОЛУЧЕНИИ ТОВАРА

(Договор поставки от "__" ____ 20__ г. № ___)

Заказчик (Получатель) _______ (полное наименование) в лице ______ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Заявку о получении Товара (далее - Заявка)), действующего на основании _______ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Заявки), в соответствии с п. ____ Договора поставки от "__" _______ ____ г. № ____ (далее - Договор) просит осуществить поставку Товара в следующем количестве:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №4. Обоснование НМЦД

Данный пункт применяется в случае, если в документации о закупке установлено условие о привлечении к исполнению договора соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. ↑

Данный пункт применяется в случае, если исполнение Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных договором, осуществляется за счет целевых средств, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. ↑