Тендер - Поставка технической газовой продукции (кислород, пропан, двуокись углерода) №241980621

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть21  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ООО "ПРОМСТРОЙ" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) Госконтракт_на_газ_2023г. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на поставку газовой продукции

(кислород, пропан, двуокись углерода)

г. Усть-Илимск «____»__________20__г.

федеральное казенное учреждение «Колония-поселение № 10 с особыми условиями хозяйственной деятельности Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю», действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик (далее – Заказчик), в лице начальника Желениса Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава,

и __________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________ , а совместно именуемые «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется поставить в адрес Заказчика техническую газовую продукцию (далее – Товар), в ассортименте, количестве и по цене, указанной в Спецификации (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар на условиях настоящего Контракта.

ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта составляет: ____________________ рублей _______ копеек , в том числе НДС (__%) _________________ рублей ____ копеек.
Указанная цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
Цена Контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии частью 1, 2 статьи 22 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 г.
2.2. Цена включает стоимость Товара, услуг страхования, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту, все иные возможные расходы Поставщика.
2.3. Оплата Товара по настоящему Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком итогового документа о приемке.
Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Одновременно с поставкой Товара Поставщик передает Заказчику полный комплект документов, который включает в себя:
- УПД (Универсальный передаточный документ, заменяющий одновременно товарную накладную и счет-фактуру, рекомендованный письмом ФНС России от 21.10.2013 г. № ММВ-20-3/96), оформленный в 2-х экземплярах или счет-фактуру и товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12, оформленные в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика).
- акт приемки-передачи Товара;
- документ, подтверждающий качество и безопасность Товара установленным нормативным требованиям, техническим условиям и условиям Контракта.
Направление неполного комплекта документов либо документов, содержащих недостоверные сведения, является основанием для отказа Заказчиком от оплаты Товара. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков в оформлении документов уведомляет Поставщика об имеющихся замечаниях. Срок оплаты Товара или его партии, в оформлении которых установлены недостатки, начинает течь заново с момента получения исправленного комплекта документов.
Возможны оформление и обмен документами о приемке Товара в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС.
2.5. Предъявляемая Заказчику товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 должна содержать ссылку на номер настоящего Контракта. В УПД или счете-фактуре в строке «Грузополучатель» Поставщик обязан указать полное и сокращенное наименование Заказчика, а также его почтовый адрес и иные обязательные реквизиты.
Счета-фактуры или УПД, оформленные с нарушением требований установленных действующим законодательством и Контрактом, не оплачиваются Заказчиком до устранения имеющихся нарушений.
2.6. В случае расхождений между наименованием и количеством Товара, указанным в товаросопроводительных документах, по сравнению с наименованием и количеством Товара, указанным в счетах-фактурах или УПД, Заказчик вправе задержать оплату Товара до получения от Поставщика письменного уведомления о наименовании и количестве фактически поставленного Товара. Поставщик не вправе требовать, с Заказчика уплаты штрафных санкций за просрочку оплаты, вызванную обстоятельствами, указанными в настоящем пункте Контракта.
2.7. Обязательства по оплате поставленного Товара считается выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.
2.8. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течении 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски и последствия, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Определять лиц, непосредственно осуществляющих контроль поставки Товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке Товара по количеству и качеству.
3.1.2. В соответствии с условиями Контракта требовать безвозмездной замены Товара, несоответствующего по качеству и безопасности показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и в настоящем Контракте.
3.1.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
3.1.4. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующего по качеству, объемам и количеству, срокам поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом.
3.1.5. В случае поставки Товара с существенным нарушением условий настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного Товара и/или приемки Товара или его партии.
3.1.6. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком документов.
3.1.7. Определять лиц, непосредственно участвующих в сдаче-приемке Товара по количеству и качеству.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Обеспечить приемку Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
3.2.2. Обеспечивать своевременную оплату Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.2.3. В случае расторжения Контракта по соглашению сторон или решению суда оплатить Поставщику стоимость Товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству на основании подписанных Поставщиком и Заказчиком актов о приемке Товара.
3.2.4. Взыскать пени и штраф в соответствии с условиями настоящего Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
3.2.5. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных в ходе их поставки или приемки.
3.2.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации настоящим Контрактом.
3.3. Поставщик вправе:
3.3.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.3.2. Требовать уплату пеней согласно условий Контракта.
3.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
3.3.4. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, свидетельствующих об исполнении его обязательств по Контракту.
3.4. Поставщик обязуется:
3.4.1. Известить Заказчика о готовности Товара к поставке и о дате поставки.
3.4.2. Обеспечить соответствие Товара требованиям законодательствам, нормативных и технических документов, иных актов Заказчика и условиями Контракта.
3.4.3. Передать Товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных технических документах и в Контракте, в количестве, предусмотренном Контрактом.
3.4.4. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар и представить Заказчику документы, предусмотренные настоящим Контрактом.

СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1. Поставка Товара осуществляется на условии самовывоза со склада Поставщика по адресу: _______________________________________ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком заявки любым видом связи.
4.2. Датой фактической поставки Товара считается дата, проставленная Заказчиком на товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 или товарно-транспортной накладной.
4.3. Отпуск товара производится в освидетельствованные баллоны, соответствующие требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением.
Заполненные баллоны, должны быть заправлены газом в соответствии ГОСТ, освидетельствованы, иметь исправные вентили. Давление в баллонах проверяется по первому требованию Заказчика на складе Поставщика.

ГАРАНТИИ НА ТОВАР
5.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям, установленным ГОСТ Р 8.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, настоящим Контрактом и Спецификацией.
5.2. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
5.3. На Товар устанавливается гарантия (гарантийный срок) не менее срока гарантии изготовителя (производителя, импортера). Гарантийный срок исчисляется с момента фактического получения Товара Заказчиком. Срок замены некачественного Товара не более 10 календарных дней с момента выставления Заказчиком рекламации.

ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ
6.1. Право собственности на Товар переходит с момента подписания Сторонами итогового документа о приемке Товара. Риск случайной гибели переходит в момент фактической приемки Товара Заказчиком.

КАЧЕСТВО, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Поставляемый Товар по показателям качества и безопасности должен соответствовать установленным нормативным требованиям и условиям Контракта и подтверждаться сертификатом качества или иным нормативным документом.
7.2. Сдача и приемка Товара по качеству и количеству производится посредством визуального осмотра и сплошного пересчета. При выявлении скрытых недостатков после приемки, Заказчик уведомляет Поставщика о таких недостатках в срок не более 5 дней с момента выявления.
7.3. При фактической поставке Товара Заказчику передается копия Сертификата качества на Товар (копия декларации соответствия).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате товара, Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа. Штраф устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
8.4. За просрочку поставки и исполнение обязательств Поставщик уплачивает пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы. Штраф устанавливается в размере 10 % от цены Контракта (этапа).
8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
8.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.11. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения.

ФОРС-МАЖОР
9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая, но не ограничиваясь, землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Контракта.
9.2. Официальным подтверждением наступления форс-мажора является сертификат торгово-промышленной палаты или другого компетентного органа, копия которого
должна быть представлена стороной, для которой сложились обстоятельства непреодолимой силы, другой стороне в максимально короткие сроки.
9.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Контракту автоматически отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали указанные обстоятельства и их последствия.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров.
10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Претензия оформляется в письменной форме, срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней с даты получения претензии стороной.
10.4. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В КОНТРАКТ И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
11.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Контракт должны быть согласованы с Заказчиком в письменной форме и оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Контракту.
11.2. Настоящий Контракт, может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским законодательством.

ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА
12.1. Контракт действует с момента его подписания обеими сторонами и до 31 декабря 2023 года, а в части исполнения обязательств по оплате поставленного Товара и гарантийных обязательств - до полного их исполнения (истечения).

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Все почтовые отправления, связанные с исполнением настоящего Контракта, подлежат направлению по адресам Заказчика и Поставщика, указанным в контракте. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, факса, электронного сообщения.
13.2. Права и обязанности Сторон по настоящему Контракту не могут быть переданы третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.
13.3. Настоящий Контракт заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон. Все приложения к настоящему Контракту, дополнительные соглашения, и изменения составляют его неотъемлемую часть. Контракт и приложения к нему, заключенные и переданные по факсимильной связи или электронной почте имеют полную юридическую силу до обмена Сторонами оригиналами документов.
13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
13.5. При изменении почтовых реквизитов, органов управления, внесения изменений в учредительные документы Стороны обязаны информировать об этом друг друга в письменной форме в пятидневный срок с предоставлением оригинала информационного письма, подписанного руководителем Стороны, внесшей изменения. В случае изменения банковских реквизитов уведомление должно быть направлено в суточный срок, с даты изменения с предоставлением оригинала информационного письма, подписанного руководителем Поставщика и заверенного печатью Поставщика.
В случае несоблюдения Поставщиком условий настоящего пункта Контракта Заказчик не несет ответственности за не поступление и/или несвоевременное поступление на расчетный счет Поставщика денежных средств.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ ____________________________

от « ____» ________ 20 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ - Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

______________ /Д.В. Желенис/ ________________ / _______________ /

柾_719