Описание тендера: | Закупка строительных материалов на капремонт (с результатом) |
Сумма контракта: | 75 914,03 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 12.03.2024 |
Окончание: | 19.03.2024 17:41:00 |
Тендер №: | 268242645 |
Тип: | Запрос котировок Тендерная аналитика |
Закон | 44-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
Возможные отрасли: | |
ОКПД2: |
|
Регион: | Приволжский ФО / Самарская область / Сызрань |
Регион поставки: | Приволжский ФО / Самарская область / Сызрань |
Преимущества СМП, СОНО и др. | Да |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒k▒▒▒▒▒▒▒ |
Обеспечение контракта: | 30% |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Закупка строительных материалов на капремонт
Цена контракта: 75 914,03 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы) мк-многопроволочная круглая Материал изоляции токопроводящих жил Изоляция из полимерных композиций, не содержащих галогенов (П) Материал токопроводящих жил Медные токопроводящие жилы | 43996.7 | 133320 | 0.33 | Километр;^тысяча метров |
2 | Средство дезинфицирующее Форма выпуска Жидкость | 31917.33 | 159.58 | 200.01 | Литр; кубический дециметр |
Протокол 0342100005224000018.doc | 6 КБ | 19.03.24 18:55 | Действующая |
Электронный документ, полученный из внешней системы.doc | 10 КБ | 19.03.24 18:55 | Действующая |
Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 12.03.2024 №0342100005224000018.html | 23 КБ | 12.03.24 00:00 | Действующая |
Описание капремонт 126,617.docx | 17 КБ | 12.03.24 17:02 | Действующая |
Расчет НМЦК.docx | 20 КБ | 12.03.24 17:02 | Действующая |
Требования к составу заявки с 01.01.2022-2.docx | 30 КБ | 12.03.24 17:02 | Действующая |
контракт капремонт 126,617.doc | 66 КБ | 12.03.24 17:02 | Действующая |
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
- Посмотреть таблицу с даннымил
200
Провод ПУГНП 3*2,5 (гибкий) (ГОСТ)
ГОСТ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Позиция КТРУ: 27.32.13.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
- Посмотреть таблицу с даннымикм
0,330
Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме
для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000018
- Посмотреть таблицу с даннымиЭтапы исполнения контракта
Контракт не разделен на этапы исполнения контракта
Финансирование за счет бюджетных средств
Идентификационный код закупки
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
Российская Федерация, Самарская обл, Сызрань г, ул. Хлебцевича, д. 1
Объект закупки
Российский рубль
Итого: 75914.03 Российский рубль
Преимущества и требования к участникам
Преимущества
Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ
Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%
Требования к участникам
1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения
1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения
и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ
Дополнительная информация к ограничению отсутствует
Обеспечение заявки
Обеспечение заявок не требуется
Обеспечение исполнения контракта
Требуется обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения контракта
30.00%
Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению
Обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки самостоятельно. Контракт заключается после предоставления участником закупки обеспечения исполнения контракта. Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта: Получатель (владелец казначейского счета): УФК по Самарской области (4219, ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Самарской области л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20) Номер счета получателя средств (казначейский счет):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Единый казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Банк получателя (наименование подразделения Банка России/наименование и место нахождения ТОФК): ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20, БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Код НПА 0002
Платежные реквизиты
"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы
"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует
"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует
Обеспечение гарантийных обязательств
Обеспечение гарантийных обязательств не требуется
Дополнительная информация
Информация отсутствует
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта
Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется
Перечень прикрепленных документов
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
1 Расчет НМЦК
Проект контракта
1 контракт капремонт 126,617
Описание объекта закупки
1 Описание капремонт 126,617
Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке
1 Требования к составу заявки с 01.01.2022-2
Дополнительная информация и документы
Документы не прикрепленыОбоснование начальной (максимальной) цены контракта
на оказание услуг по поставке товаров в рамках проведения капитального ремонта объектов
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Самарской области
Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с использованием следующих источников информации:
источник № 1: ответ потенциального поставщика на запрос о предоставлении ценовой информации исх. № 64/ТО/51/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 05.02.2024;
источник № 2: ответ потенциального поставщика на запрос о предоставлении ценовой информации исх. № 64/ТО/51/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 05.02.2024;
источник № 3: ответ потенциального поставщика на запрос о предоставлении ценовой информации исх. № 64/ТО/51/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 05.02.2024.
Расчет начальной (максимальной) цены контракта:
- Посмотреть таблицу с даннымиРасчет начальной (максимальной) цены контракта:
При расчете использована формула
Расчет начальной (максимальной) цены по позиции производится по формуле:
НМЦК = 1/3х (76670,50+75160,00+75911,60) = 75914,03 рублей
НМЦК = 75914,03 рублей
Среднее квадратичное отклонение = 755,2529
Коэффициент вариации = 0,99 %
Наблюдается однородность. Дополнительные исследования не нужны
Вывод: установить начальную (максимальную) цену государственного контракта в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Семьдесят пять тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 03 копейки.
Требования_к_составу_заявки_с_01.01.2022-2Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном запросе котировок и инструкция по ее заполнению
Содержание и состав заявки на участие в электронном запросе котировок, подаваемой участником закупки, должны соответствовать требованиям статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
1. Заявка на участие в электронном запросе котировок должна содержать:
1.1 Документы и информацию об участнике закупки:
- Посмотреть таблицу с данными1.2 Предложение участника закупки в отношении объекта закупки
- Посмотреть таблицу с данными1.3 Информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона
№ 44-ФЗ:
- запрет на допуск, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, установленные заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Установлены условия допуска товара.
Подтверждением страны происхождения товара, является указание (декларирование) участником закупки в заявке в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ наименования страны происхождения товара.
2. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном запросе котировок
2.1. Заявка на участие в электронном запросе котировок, подготовленная участником закупки, составляется на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном запросе котировок документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Заявка должна составляться в соответствии с Правилами русской орфографии и пунктуации, утвержденными Академией наук СССР, Министерством высшего образования СССР и Министерством просвещения РСФСР в 1956 году.
2.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном запросе котировок, должны иметь четко читаемый текст.
2.3. При оформлении заявки участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном запросе котировок, должны быть достоверны и не должны допускать двусмысленных толкований.
2.4. Случаи использования при описании объекта закупки не установленных
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показателей, требований, условных обозначений и терминологии обусловлены невозможностью в полной мере охватить все необходимые заказчику функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки.
2.5. Если в настоящем извещении установлены запреты, ограничения, условия допуска товара в целях применения национального режима при осуществлении закупок,
в случае отсутствия информации и документов, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ
в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №___
на поставку товаров в рамках проведения капитального ремонта объектов
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Самарской области
Идентификационный код закупки _____________________________________
г. Сызрань «___»______ 2024
федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области» (ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Самарской области), именуемое в дальнейшем Государственный заказчик (далее также - Заказчик), выступая от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, в лице начальника учреждения, Рязанцева Виталия Викторовича, действующего на основании Устава с одной стороны,
и__________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), на основании протокола подведения итогов электронного запроса котировок №_____________ от «____» _________2024, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и составляет 1000 руб.
6.3. Ответственность Подрядчика:
6.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока выполнения работ, указанного в Техническом задании (приложение № 1 к Контракту), просрочки исполнения иных обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Штраф устанавливается в размере 1 % от цены Контракта, на основании Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 ,за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
6.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и составляет 1000 руб.
6.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.6. Государственный заказчик вправе удержать сумму неисполненных поставщиком требований об оплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», на суммы, подлежащей оплате Поставщику.
6.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.9. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.
6.10. Денежные средства по штрафам и пеням вносятся Поставщиком по следующим реквизитам:
федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области»
(ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Самарской области)
446010, Самарская область, г. Сызрань, ул. Хлебцевича, д. 1
тел. (846-4)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФАКС: (846-4)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1645
ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
УФК по Самарской области (4219, ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Самарской области л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20)
КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0
БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара
БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Единый казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 30 % от цены Контракта, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(прописью) рублей 00 копеек.
В случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения размер обеспечения исполнения Контракта в ходе исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 Контракта.
7.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 52, ст. 7787), или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
7.3. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту, одностороннего отказа Исполнителя от исполнения Контракта обеспечение исполнения Контракта, предоставленное исполнителем в виде денежных средств, внесенных на указанный Государственным заказчиком счет, удерживается Государственным заказчиком без согласия Исполнителя во внесудебном порядке и перечисляются в доход Федерального бюджета. При этом Государственный заказчик имеет право произвести оплату поставленных товаров за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или возвратить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Контракта, уменьшенные на размер начисленных штрафов, пеней.
В случае если исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, Государственный заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.
7.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, Поставщику возвращаются в течение 15 дней с даты выполнения работ, предоставления Заказчику документов, подтверждающих осуществление поставки товара, указанных в пункте 1.1 Контракта. Обеспечение исполнения Контракта Поставщику не возвращается в случае нарушения им обязательств, указанных в пункте 1.1 Контракта. В случае, когда исполнение контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока ее действия. При этом денежные средства перечисляются Заказчиком в доход федерального бюджета.
7.5 Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
7.6. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 Контракта.
7.7. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ».
7.8. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке Товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - реестр контрактов). Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 7.3 Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.
7.9. Предусмотренное пунктами 7.1 и 7.5 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом VI Контракта, а также приемки Заказчиком поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
7.10. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.1, 7.5, 7.6 и 7.7 Контракта.
7.9. Уменьшение в соответствии с пунктами 7.1 и 7.5 Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 7.6 Контракта информации в реестр контрактов.
7.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.5 и 7.8 Контракта возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
7.11. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
7.12. Денежные средства вносятся Поставщиком по следующим реквизитам:
ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
УФК по Самарской области (4219, ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Самарской области л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20)
БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Единый казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Код НПА: 0002
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.
8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.
8.3. По прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
8.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.
8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
8.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии сторонами, является обязательным. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию в течение 10 (десяти) дней со дня ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.
10. Изменение, расторжение Контракта
10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, установленных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
10.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта.
10.3. Государствекнный заказчик в праве принять реншение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в случае не исполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком обязательств, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
10.4. Поставшик в праве принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в случае не исполнение (ненадлежащее исполнение) Государственным заказчиком обязательств, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
10.5. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.
10.6. В случае нарушении условий поставщиком своих обязательств по поставке товара, а так же в случае принятия Государственным заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Поставщик обязан в течении 10 дней , со дня получения соответствующего требования Государственного заказчика, осуществить возврат суммы авансового платежа на расчетный счет Государственного заказчика.
11. Прочие условия
11.1. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 рабочих дней в письменной форме.
11.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.4. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - спецификация;
Приложение № 2 - акт приема-передачи товара (форма).
12. Срок действия Контракта
12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 30 ноября 2024 г., а в части осуществления оплаты и иных обязательств - до их полного исполнения.
12.2. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения.
12.3. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон, установленных Контрактом.
13. Антикоррупционная оговорка
13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.
Также Стороны, их работники, представители при исполнении Контракта не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
13.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 13.1 Контракта, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.
После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.
13.3. Исполнение обязательств по Контракту приостанавливается с момента направления стороной уведомления, указанного в 13.2 Контракта, до момента получения ею ответа.
13.4. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 13.1 Договора, либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.
14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №1
к Государственному контракту
№___
от ___.____. 2024 г.
Спецификация на поставку товара
- Посмотреть таблицу с данными1.Цена контракта составляет __________ рублей ___ копеек, условие об НДС ___________
2. Цена формируется с учетом общей стоимости товара, услуг, сборки и других расходов, связанных с оказанием услуг по поставке товара.
3. Сроки поставки товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения контракта по адресу г. Сызрань, ул. Хлебцевича, д.1
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №2
к государственному контракту
№ ___
от «____» _____ 2024 г.
ФОРМА
___________________________ начало формы___________________________
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
товара для нужд
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Самарской области № ______
к Государственному контракту от ______________ №____________________
«____» ____________ 20____ г.
_____________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице __________________________________, действующего на основании ________________ с одной стороны и Государственный заказчик, в лице начальника_______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, удостоверяют, что за период с __________ по __________, обязательства Поставщика по Контракту в части поставки товара выполнены в следующих объемах:
- Посмотреть таблицу с даннымиИтого получено товара на сумму руб.
Качество поставляемого товара соответствует условиям Контракта.
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ и условиями Контракта проведена экспертиза Товара.
Государственный заказчик Поставщик
Начальник____________ Начальник ______________
_______________(______________) ______________(___________)
М.П. М.П.
Грузополучатель
Начальник____________
_______________(______________)
М.П
_______________________________конец формы____________________________
- Посмотреть таблицу с даннымиНазвание | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос предложений
#274112806 |
4 дня
05.06.2024 11.06.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №268242589
Поставка бордюрной краски
|
Электронный аукцион
#268242589 |
158 400
|
срок истек
12.03.2024 20.03.2024 |
Электронный аукцион
#268242584 |
175 017
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
12.03.2024 01.04.2024 |
|
Запрос котировок
#268242576 |
351 509
|
срок истек
12.03.2024 19.03.2024 |
|
Тендер №268242475
Закупка товаров для школьных нужд (с результатом)
|
Запрос предложений
#268242475 |
429 249
|
срок истек
12.03.2024 20.03.2024 |
Анализ цен
#268242414 |
срок истек
12.03.2024 20.03.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос котировок
#268239755 |
53 400
|
срок истек
12.03.2024 20.03.2024 |
|
Тендер №268238790
АО "СНПЗ" объявляет тендер: Светильники
|
Запрос предложений
#268238790 |
срок истек
12.03.2024 27.03.2024 |
|
Тендер №268238767
АО "СНПЗ" объявляет тендер: Расходомеры
|
Запрос предложений
#268238767 |
6 дней
12.03.2024 13.06.2024 |
|
Запрос котировок
#268236553 |
53 400
|
срок истек
12.03.2024 19.03.2024 |
|
Единственный поставщик
#268234856 |
77 458
|
срок истек
12.03.2024 - |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |