Тендер - Поставка реактивов №271709804

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть04 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Челябинская облМесто поставки (адрес):455037, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Грязнова д. 44, корп 3 пом 1, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной наркологический диспансер», Аптека ГЛФ.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 26.04.2024 по 13.05.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:Размещаемые Заказчиком информация и документация о конкурентной закупке доступны для ознакомления на официальном сайте, на электронной площадке. Взимание платы за предоставление доступа к таким информации и документам не допускается (п. 6.23. разд. 6. Положения о закупке). Место и порядок предоставления документации о закупке- www.zakupki.gov.ru (согласно регламенту работы сайта) https://www.rts-tender.ru/ (согласно регламенту работы площадки)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:26.04.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):13.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме. В соответствии с п.14. Извещения о запросе котировок в электронной форме и Регламентом работы электронной площадки «РТС-тендер» для корпоративных закупок
Подведение итоговМесто подведения итогов:455007, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Магнитогорск, п. Брусковый, Фадеева, 22Дата подведения итогов:14.05.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с п.14. Извещения о запросе котировок в электронной форме Приложение_№4_-_Проект_договора

Приложение №4 к Извещению

о запросе котировок в электронной форме- ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Гражданско-правовой договор №

на поставку товара

г. Магнитогорск «_____» _____________2024г.

____________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ____________________________________________, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной наркологический диспансер», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя главного врача по экономическим вопросам Полтавской Анны Евгеньевны, действующего на основании приказа № 76 от 07.10.2022г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в результате проведенного запроса котировок электронной форме (протокол ____________________________________ от «______» _________ 2024 г. № _________), заключили настоящий гражданско-правовой договор, далее по тексту – договор, о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется на условиях настоящего договора осуществить поставку Заказчику реактивов (далее - товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.

1.2. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (ГОСТам, СанПиНам и другим нормам, и правилам, действующим на данном товарном рынке, установленным законодательством Российской Федерации). Качество товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям завода- изготовителя и подтверждаться документами. Одновременно с поставляемым товаром Поставщик должен предоставить документы, подтверждающие соответствие качества и безопасности поставляемого товара:

- копию сертификата соответствия и/или декларации о соответствии (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"), или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации;

- документ, удостоверяющий качество (паспорт - сертификат).

1.3. Документы предоставляются на русском языке. В случае отсутствия выше названных документов Заказчик вправе отказаться от приема Товара. Товар будет считаться не поставленным.

1.4. При поставке товара Поставщик должен обеспечить условия хранения, перемещения и транспортировки товара, обеспечивающие сохранность качества, эффективности, безопасности товара.

1.5. Поставка товара осуществляется транспортом, силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, включая погрузо-разгрузочные работы.

1.6. Для решения вопросов, связанных с исполнением настоящего договора, со стороны Заказчика, назначить ответственное лицо: Мусина Роза Мансуровна, телефон: 8(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

1.7. Товар должен быть упакован в потребительскую тару из темного стекла.

Потребительская тара из темного стекла может быть заменена тарой из бесцветного стекла, имеющей светозащитное покрытие или обернутой светонепроницаемой бумагой. (п.4.2. ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение").

Укупорочные средства должны соответствовать нормативно-технической документации на конкретный вид и тип тары или укупорочные средства, обеспечивать герметичность упаковки и быть стойкими к воздействию упакованных материалов. (п. 4.6. ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение"). Маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение".

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего договора составляет ________ рублей ____ копеек (__________ рублей _____ копеек), в том числе НДС/или НДС не предусмотрен, и включает в себя все затраты Поставщика, связанные с поставкой товара, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, таможенных сборов и пошлин, и других обязательных платежей, на перевозку, доставку товара до места назначения, затраты по хранению товара, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, накладные расходы.

2.2. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий кроме случаев, предусмотренных настоящим договором.

2.3. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе:

1) снизить цену договора без изменения количества товаров (объема работ, услуг) и иных условий исполнения договора;

2) увеличить количество товаров (объем работ, услуг) на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, и НМЦД;

3) улучшить условия исполнения договора для Заказчика (сократить сроки исполнения договора (его отдельных этапов) при необходимости; отменить или уменьшить размер аванса; предусмотреть условие об отсрочке или рассрочке при оплате; увеличить сроки и объем гарантии);

4) уточнить сроки исполнения обязательств по договору, в случае если договор не был заключен в планируемые сроки в связи с рассмотрением жалобы, с административным производством, с судебным разбирательством;

5) в связи с изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти;

6) изменить срок оплаты договора в целях приведения его в соответствие с постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2.4. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре (подпункт «и» п. 5 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925). Происхождение товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины подтверждается сертификатами о происхождении товара, выдаваемыми уполномоченными органами (организациями), фактически действующими на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

2.5. В случае, если при заключении и исполнении договора по результатам конкурентной закупке изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

В случае если при заключении и исполнении договора по результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), проведенной в электронной форме, изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе обоснования цены договора, заключаемого с единственным поставщиком, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

2.6. При поставке товаров по настоящему договору оплата товара производится по ценам, определенным в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).

2.7. Оплата производится в безналичной форме из внебюджетных средств Заказчика за фактически поставленный товар на основании документа о приемке, счет-фактуры (для плательщиков НДС) и счета, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания документа о приемке (ТН, ТТН, УПД).

2.8. Источник финансирования – внебюджетные средства Заказчика.

2.9. В случае изменения расчетного счета, Поставщик обязан в течение 24 часов в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.10. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, когда новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При перемене поставщика (подрядчика, исполнителя) его права и обязанности переходят к новому поставщику (подрядчику, исполнителю) в том же объеме и на тех же условиях. Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика,
то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

2.11. Заказчик по согласованию с участником при исполнении договора вправе изменить:

1) количество товара, объем и (или) виды выполняемых работ, оказываемых услуг по договору. При этом допускается изменение цены договора не более чем на 10 процентов цены договора;

2) сроки исполнения обязательств по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, в случае если необходимость изменения сроков вызвана независящими от сторон договора обстоятельствами, влекущим невозможность его исполнения, либо по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) не исполнен в установленный в договоре срок, допускается однократное изменение срока исполнения договора на срок, не превышающий срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении, при полной оплате поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки, начисленной Заказчиком (в случае наличия просрочки и (или) иного нарушения условий договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) за совершение которого договором предусмотрена ответственность в виде уплату неустойки);

3) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта договора;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

4) требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в договоре. При этом, при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре;

5) сведения договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для формирования заявок, определения победителя, формирования ценового или неценового предложения участниками закупки.

2.12. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора с участником закупки в следующих случаях:

1) в случае установления факта несоответствия участника закупки, поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги требованиям документации закупки или предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке;

2) в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

3) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность исполнения договора.

3. Сроки, место, порядок передачи и приемки товара

3.1. Срок поставки товара:

Поставка товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора. Время поставки с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов местного времени.

Условия поставки товара:

Поставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, подъем на этаж, производится силами и за счет Поставщика. Поставщик за два рабочих дня до даты поставки товара, обязан уведомить ответственного лица Заказчика о готовности к поставке товара с указанием даты и времени по телефону 8(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

Днем поставки товара считается день приемки товара Заказчиком с подписанием документа о приемке (ТН, ТТН, УПД).

3.2. Место поставки товара: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной наркологический диспансер»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Грязнова д. 44, корп 3 пом 1, Аптека ГЛФ.

3.3. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966г.;

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г.

3.4. Приемка Товара производится по количеству мест в момент передачи Товара. При передаче Товара в таре или упаковке проверка количества и качества Товара внутри тары или упаковки в месте передачи не производится.

3.5. Проверка количества и качества Товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки).

3.6. Разгрузка товара на склад Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика.

3.7. Поставщик имеет право привлекать к исполнению договора третьих лиц (транспортные компании, экспедитора и др.). Все риски, связанные с действиями привлекаемых Поставщиком для исполнения условий договора третьих лиц, несет Поставщик.

3.8. Маркировка товара должна содержать: полное и сокращенное наименование изделия, наименование изготовителя, адрес изготовителя, номер серии (код партии), срок годности, условия хранения.

3.9. Приемка товара осуществляется путем передачи Товара, подписания товарной накладной.

3.10. При выявлении несоответствия наименований, количества Товара, указанных на упаковках товарных единиц, Заказчик направляет Поставщику извещение о необходимости замены или допоставки Товара, которое подлежит исполнению в течение 5 (пяти) дней с момента заявления о них Заказчиком.

3.11. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товаров, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 5 (пяти) дней с момента заявления о них Заказчиком.

3.12. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 5 (пяти) дней с момента заявления о них Заказчиком.

3.13. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности Товара.

3.14. При приемке товара заказчик вправе провести экспертизу для проверки предоставленных поставщиком товаров, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации, выбирая их по своему усмотрению, на основании договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

3.15. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком настоящего договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками.

В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

3.16. Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Заказчиком после подписания Сторонами товарной накладной.

3.17. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

3.18. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных товаров, а также с проведением, в связи с этим, повторного контроля органами сертификации и контроля, осуществляются за счет Поставщика.

3.19. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара.

4. Обязанности сторон

• Заказчик вправе:
• Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с договором, включая оформление отчетной документации, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств согласно требованиям договора и приложений к нему.
• Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.
• Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товаров.
• Пользоваться иными установленными договором и законодательством Российской Федерации правами.
• Заказчик обязан:
• Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями договора.
• Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Поставщиком своих обязательств по договору, в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
• Не допускать расторжения договора по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и Поставщиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.
• Поставщик вправе:
• Требовать оплаты за поставленный надлежащего качества Товар.
• Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении договора.
• Поставщик обязан:
• Своевременно, надлежащим образом и в полном объеме поставить Товар и представить Заказчику необходимую документацию.
• Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.
• Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приеме – передаче Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.
• Незамедлительно информировать Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные настоящим договором сроки, надлежащего качества.
• Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением поставщика будет считаться адрес, указанный в договоре.
• Предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в этом запросе, информацию о ходе исполнения обязательств.

4.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством РФ и условиями настоящего договора.

Ответственность сторон

5.1. Ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий договора регламентируется действующим законодательством Российской Федерации и условиями договора.

5.2. Поставщик обязан возмещать Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору.

5.3. За просрочку исполнения обязательства заказчиком по условиям договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки (штраф, пени) составляет 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Поставщика.

5.4. Если Поставщиком просрочено исполнение обязательства, либо это обязательство не надлежаще исполнено, заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки составляет 1/50 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации на день уплаты неустойки (штрафа, пеней).

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине заказчика.

5.5. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, 10% от цены договора, а именно _______ руб. (заполняется на стадии заключения договора на основании сведений о цене, предложенной участником, с которым заключается договор).

5.6. Уплата пени, штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по договору.

Гарантийные обязательства, требования к качеству товара

6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в пределах сроков годности, указанных на стандартной упаковке производителя (изготовителя) и подтверждает его документами, перечисленными в п. 1.2. договора.

6.2. Гарантия действует при условии соблюдения Заказчиком правил хранения и реализации, изложенных в прилагаемой к товару документации.

6.3. При обнаружении существенных нарушений к качеству Товара в процессе использования в течение срока годности Товаров Заказчик извещает Поставщика о выявленном несоответствии. Поставщик обязан в течение 3-х рабочих дней принять решение о дальнейшем использовании Товаров ненадлежащего качества (возврат, уничтожение и др.), а также возместить Заказчику за свой счет в полном объеме.

6.4. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

6.5. Поставщик также гарантирует, что:

6.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации;

6.5.2. У него отсутствует обременение обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему договору;

6.5.3. У него отсутствует нарушение за последние два года договорных обязательств и причинение ущерба (либо причиненный ущерб погашен) по аналогичным договорам.

6.6. Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

6.7. При поставке (доставке) Товара необходимо соблюдение температурного режима в соответствии с указаниями на упаковке Товара.

6.8. Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.

Порядок расторжения Договора

7.1. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и договором.

7.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.4. Решение об отказе от исполнения договора размещается Заказчиком в ЕИС в день принятия этого решения.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по настоящему договору, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор).

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнения, пожар, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, решений органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе отсутствие финансирования, недофинансирование Заказчика, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, если Стороны были не в состоянии предвидеть их и предотвратить.

8.3. Стороны немедленно извещают друг друга о возникновении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, причем уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено соответствующим уполномоченным государственным органом или Торгово-промышленной Палатой страны передавшей уведомление Стороны.

8.4. Если указанные обстоятельства будут длиться более 2 месяцев, любая Сторона вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без возмещения другой Стороне возможных убытков.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по договору могут быть переданы в Арбитражный суд Челябинской области.

9.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.

10. Прочие условия

10.1. Договор составлен в форме электронного документа. После заключения договора Стороны вправе изготовить копию договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

10.2. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31.12.2024г.

01.01.2025г. обязательства Сторон по Договору прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени)).

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Приложение, указанное в настоящем договоре, является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 Спецификация.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

№ ________________

от ______2024г.

Спецификация*

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО, (в т.ч. НДС/или НДС не предусмотрен) руб.: _____________ (________ рублей ____ копеек).

Заказчик_____________________________ (А.Е. Полтавская)

М.П.

Поставщик_____________________________ (____________)

М.П.

*Спецификация заполняется на стадии заключения договора на основании заявки Поставщика

Извещение_о_запросе_котировок_в_эл.форме

Утверждаю:

Главный врач Государственного бюджетного

учреждения здравоохранения «Областной

наркологический диспансер»

___________________Г.В. Ефименко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№_______________________________

на поставку реактивов

Магнитогорск 2024 год

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Извещению о запросе котировок в электронной форме - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.

- Посмотреть таблицу с данными

Товар должен быть упакован в потребительскую тару из темного стекла.

Потребительская тара из темного стекла может быть заменена тарой из бесцветного стекла, имеющей светозащитное покрытие или обернутой светонепроницаемой бумагой. (п.4.2. ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение").

Укупорочные средства должны соответствовать нормативно-технической документации на конкретный вид и тип тары или укупорочные средства, обеспечивать герметичность упаковки и быть стойкими к воздействию упакованных материалов. (п. 4.6. ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение").

Маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение".

Каждая партия продукта или часть партии, отгружаемая отдельному потребителю, сопровождается документом, удостоверяющим его качество (паспортом - сертификатом). (п. 5.14. ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение")

* Предлагаемое Участником закупки количество реактивов должно соответствовать указанному Заказчиком, пересчет общего количества реактивов в ме́ньшую сторону не допускается и поставка товара сверх количества, указанного Заказчиком в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ, осуществляется за счет средств Поставщика.

**Участник закупки, подавая заявку, соглашается на указанные условия (указанное не относится к характеристикам товара, так как является условием исполнения договора).

***Используется общепринятое математическое обозначение «≤» с общеизвестным значением.

Символ «≤» означает, что участник закупки указывает конкретное значение характеристики РАВНОЕ ИЛИ НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЕ заявленное заказчиком.

В случае, если характеристики, установлены со словом «или», участник закупки указывает конкретное значение характеристики, соответствующее заявленному заказчиком.

Приложение №2 к Извещению о запросе котировок в электронной форме – ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

в ГБУЗ «Областной наркологический диспансер»

Настоящей заявкой___________________________________________________________ (наименование Участника закупки)

в лице ____________________________________________________________, действующего (наименование должности, Ф.И.О.)

на основании____________________________________________________________________, (устава, доверенности)

выражает свое согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о запросе котировок в электронной форме на _______________________ (наименование закупки), в указанных объемах, в соответствии с условиями, изложенными в извещении от «___» ____________ 2023 г. № _______________ и приложениях к нему.

Информация об участнике закупки

Для юридического лица

- Посмотреть таблицу с данными

Для физического лица (индивидуального предпринимателя)

- Посмотреть таблицу с данными

Предложение участника закупки в отношении предмета закупки *

- Посмотреть таблицу с данными

*заполняется в соответствии с Приложением №1 к Извещению о запросе котировок в электронной форме - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ- и пунктом 18 настоящего Извещения - Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик.

***указывается в соответствии с пп. «а» п. 5. Постановления N 925. В случае предложения УЗ товаров происхождением из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики предоставляется сертификат о происхождении товара, выдаваемыми уполномоченными органами (организациями) Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики).

При отсутствии в заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара, такая заявка не отклоняется и рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров (пп. «г» п.5 Постановления N 925).

Предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги) (ценовое предложение)

(указывается наименование участника закупки) _______________предлагает поставить товар по цене договора, которая составляет (указать цифрами и прописью)________________ рублей в т.ч. НДС___% ______ рублей ________копеек /НДС не предусмотрен (выбрать нужное в зависимости от налогообложения Участника), и включает в себя все затраты Поставщика, связанные с поставкой товара, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, таможенных сборов и пошлин, и других обязательных платежей, на перевозку, доставку товара до места назначения, затраты по хранению товара, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, накладные расходы.

Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным п.19. Извещения о закупке, которой участник закупки (указывается наименование участника закупки) _______________декларирует:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются обстоятельства, при которых должностное лицо Заказчика (руководитель Заказчика, член комиссии), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом Заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом Заказчика, либо усыновитель этого должностного лица Заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

- участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом N 223-ФЗ;

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом N 44-ФЗ.

- отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководитель (уполномоченное лицо участника закупки) _______________

(должность) (Ф.И.О.)

Приложение №3 к Извещению о запросе котировок в электронной форме –

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (НМЦД)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №4 к Извещению о запросе котировок в электронной форме

- ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ПРОЕКТ ДОГОВОРА (прилагается отдельным файлом)