Тендер - Поставка гидроксида лития №271515043

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть43 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков. Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу

Др_поставки_проект_22.04.2024

Договор поставки № _____

город Москва 2024 года

Акционерное общество «Русатом Химия» (АО «Русатом Химия»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора Селезнева Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

______наименование к/агента_____ (______), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании __________, с другой стороны,

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом настоящего Договора является поставка гидроксида лития технического сорта (далее Товар) с соответствующими характеристиками, количеством согласно техническому заданию (приложение № 1 к Договору), на условиях Договора. Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар.

Доставка Товара производится транспортом Поставщика на склад с разгрузкой Покупателем с транспортного средства по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94.

Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц. Поставщик подтверждает и несет ответственность за возможность заключения настоящего Договора, в т.ч. за объем прав (гарантий) на Товар, на законных основаниях владеет Товаром, обладает всем объемом прав для заключения Договора и передачи Товара, являющегося предметом Договора.

ЦЕНА ТОВАРА И ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

2.1. Цена Товара за 1 кг устанавливается в китайских юанях и рассчитывается по формуле: SMM*k (кроме того НДС 20%), где:

SMM – 1/1000 (одна тысячная) от цены лития гидроксида согласно SMM (Shanghai Metal Market) позиции Lithium Hydroxide (56.5% Battery Grade) (CNY/mt) на дату подписания Договора, публикуется по ссылке https://www.metal.com/Lithium/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс пометкой Original. Стороны признают, что публикуемая по указанной ссылке цена отражает стоимость 1 тонны в китайских юанях.

k – наценка поставщика.

• • Цена Договора за Товар фиксируется в китайских юанях на дату подписания Договора и оформляется подписанием Двустороннего письма по форме, согласованной в Приложении № 2 к Договору, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. Подписание Двустороннего письма осуществляется Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора.
• Установленная Цена Договора включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, доставки по адресу, указанному в п. 2.1.1. Договора, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• Общая Цена Договора составляет __________( _____) юаней, в том числе НДС -20% в размере ____(___) юаней.

Цена Договора устанавливается в китайских юанях, валюта платежа устанавливается в российских рублях.

• Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании платежного поручения с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.
• Цена Товара отражается в счете на оплату в китайских юанях согласно пункту 2.1.1. Договора.
• Оплата за Товар в рамках Договора будет осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты по факту поставки Товара, в течение 30 (тридцати) календарных дней после поставки и предоставления Покупателю надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных п. 5.5. Договора.
• Поставщик предварительно направляет по электронной почте Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть документы, предусмотренные п. 5.5. Договора, на проверку и согласование. Покупатель рассматривает указанные в настоящем пункте документы в течение двух рабочих дней и сообщает результат рассмотрения на адрес электронной почты Поставщика ______.
• Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение всех первичных документов (товарных накладных, счетов-фактур, УПД и др.) в электронном формате, утвержденных действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 N ММВ-7-10/551@ и N ММВ-7-10/552@).

Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации. Обмен документами между Сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерации.

При наличии технических сбоев в работе системы электронного документооборота Стороны уведомляют друг друга по адресам электронной почты, указанных в п. 2.7. Договора.

В этом случае Поставщик направляет в адрес Покупателя в течение 2 (двух) рабочих дней по факсу или по электронной почте, а оригиналы на бумажных носителях – по почте, следующие документы:

- товарная накладная по форме ТОРГ-12 – 2 экз.

- счет-фактура – 1 экз.

- универсальные передаточные документы.

В этом случае Покупатель должен подписать Товарные накладные и экземпляр Поставщика вернуть ему по почте.

• Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора, в случае если объем операций за квартал и задолженность на конец квартала превышают▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, форма акта сверки взаимных расчетов указана в приложении № 3 к Договору. Поставщик направит Покупателю подписанные акты сверки расчетов (далее акты сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах. Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Поставщику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Поставщика подписанный протокол разногласий.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

• • Поставить Товар Покупателю на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.
  • Соблюдать положение о добросовестности контрагента: приложение № 4 к настоящему договору, являющееся его неотъемлемой частью.
  • Обеспечить наличие у себя всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

3.2. Покупатель обязуется:

3.2.1. Осуществить оплату поставленного Товара в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора.

3.2.2. Обеспечить принятие Товара, поставленного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.3. Привлечение соисполнителей запрещено.

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

Упаковка Товара производится в тару в соответствии с Техническим заданием. Стоимость тары входит в стоимость Товара. Тара является невозвратной.

Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании по адресу, указанному в п. 1.2. Договора.

ПОСТАВКА ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Поставка Товара должна быть осуществлена в срок не позднее 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения Договора.

Поставка осуществляется в рабочее время Покупателя (время Новосибирское):

- Понедельник – четверг – с 8:00 до 16:00

- Пятница – с 8:00 до 15:00.

• Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю на условиях доставки по адресу, указанному в п. 2.3 настоящего Договора, с учетом сроков поставки и количества поставляемого Товара, установленных в техническом задании (приложение № 3 к настоящему Договору).
• Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.
• Датой поставки считается дата передачи Товара Покупателю на складе Покупателя. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента подписания товарной накладной формы ТОРГ-12 или УПД.
• При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) документы о качестве Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов качества или паспортов качества)

б) счет на оплату

в) транспортная накладная

г) упаковочный лист

д) паспорт безопасности химической продукции на русском языке;

е) счет-фактуру, товарную накладную по форме ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ) в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

• Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели и случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент подписания Покупателем или его уполномоченным представителем товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД. Грузополучатель: АО «Русатом Химия» (Покупатель).

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ, ХРАНЕНИЯ ТОВАРА

Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на месте поставки.

Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.) в части, не противоречащей действующему законодательству и условиям Договора.

Приемка Товара по качеству проводится Покупателем по сопроводительным документам согласно п. 5.5. Договора (сравнение паспортных данных с техническим заданием) при передаче Товара.

В случае, если в течение гарантийного срока будут обнаружены несоответствия Товара требованиям Спецификации, которые невозможно было установить при приемке Товара, то Покупатель в течение 10 календарных дней с момента обнаружения таких несоответствий имеет право предъявить Поставщику претензию. В случае претензии касательно качества товара вызов представителя Поставщика обязателен. От претензионной партии товара должно быть отобрано 3 образца-пробы Покупателем в присутствии представителей Поставщика. Пробы должны быть ими совместно опечатаны. Две пробы должны быть направлены для контрольного испытания компетентной нейтральной организацией, выбранной совместно Поставщиком и Покупателем. Результаты испытаний образцов, полученные компетентной организацией, будут окончательными и обязательными для всех участников. В случае неявки в согласованные Сторонами сроки представителя Поставщика по вызову Покупателя отбор проб осуществляется Покупателем с участием независимого сюрвейера. В случае уклонения Поставщика от выбора компетентной организации для испытания отобранных проб, такая организация выбирается по усмотрению Покупателя.

В случае признания претензии по качеству Товара Поставщик в дополнительно согласованные Сторонами сроки обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектности, в данном случае несет Поставщик.

Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

В случае недопоставки Товара в течение Срока поставки Покупатель вправе отказаться от принятия недопоставленной части Товара надлежащего качества.

По факту приемки Товара, соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента фактической передачи Товара, подписывает транспортную накладную, товарную накладную по форме ТОРГ-12 (либо УПД) и заверяет печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении Товара в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки Товара.

Подписание Покупателем (Грузополучателем) товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД) и транспортной накладной означает лишь фактическое получение Товара и не лишает Покупателя права заявлять требования относительно качества Товара.

ГАРАНТИЯ

Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не восстановленным).

Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иными документами, подтверждающими гарантию на Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора.

Гарантийный срок хранения Товара – не менее 12 месяцев со дня изготовления продукта. Остаточный срок годности при поставке - не менее 80% от срока, установленного производителем

Остаточный срок годности исчисляется с момента подписания товарной накладной формы ТОРГ-12 или УПД.

Несоответствующий Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления некачественного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в п. 5.1. Договора, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % (от общей стоимости непоставленного/недопоставленного в срок Товара) за каждый день просрочки.

В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик уплачивает штраф в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара.

В случае нарушения сроков оплаты Товара, предусмотренных п. 2.6. Договора, Покупатель выплачивает Поставщику пеню в размере 0,1 % от стоимости не оплаченного Товара, но не более 10% от цены Договора.

Стороны вправе потребовать сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора. Упущенная выгода не подлежит возмещению, совокупные убытки и неустойки не могут составлять более 10% от цены Договора.

Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

В случае несвоевременного исполнения обязательств Сторонами по проведению сверки расчетов по п. 2.9. Договора любая из Сторон имеет право потребовать от Стороны, по вине которой произошло нарушение, уплаты пени в размере 1000,00 (Одна тысяча) рублей РФ за каждый день нарушения обязательства.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

Стороны могут отказаться от исполнения настоящего Договора с обязательным погашением взаимной задолженности.

Настоящий договор может быть расторгнут:

9.3.1. По взаимному согласию Сторон.

9.3.2. Покупателем в одностороннем порядке в случаях:

- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товара.

- в случае события указанного в п. 2.3.1. Договора.

• Поставщиком в одностороннем порядке в случае:

- неоднократного нарушения сроков оплаты товара;

9.5. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий настоящего договора, информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

Поставщик обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по договору в одной из следующих форм:

- безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

- независимая гарантия;

- поручительство;

- в форме денежных средств путем их перечисления Покупателю.

Выбор формы обеспечения, из указанных в настоящем пункте, определяется Поставщиком самостоятельно.

В случае выбора Поставщиком обеспечения в форме безотзывной банковской гарантии, поручительства, независимой гарантии, они предоставляются Поставщиком по форме, представленной в приложениях №№ 5-7 к настоящему Договору.

• Поставщик в срок не позднее 20 дней с даты заключения Договора предоставляет Покупателю обеспечение исполнения обязательств по Договору в размере 5 (Пять) % от цены Договора, в сумме ___________ (____________) рублей ____ коп.

Срок действия обеспечения исполнения обязательств по Договору должен составлять срок исполнения обязательств Поставщика по Договору плюс 60 дней.

• Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по предоставлению (замене) обеспечения является основанием для приостановления Покупателем установленных Договором обязательств по оплате (при просрочке предоставления обеспечения обязательства по оплате переносятся на срок, соразмерный такой просрочке).
• В случае если просрочка предоставления обеспечения составляет более десяти (10) рабочих дней Покупатель вправе требовать расторжения Договора.
• В случае если до истечения срока действия Договора по каким-либо причинам обеспечение прекратило свое действие, перестало отвечать установленным настоящим Договором требованиям или гарант / поручитель перестал соответствовать требованиям, установленным для них Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления указанных событий, предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение.
• Обеспечение в форме денежных средств, перечисленных Покупателю, возвращается Поставщику Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения срока, установленного в п. 5.1./9.1. Договора, соответственно.
• Платеж по обеспечению должен быть осуществлен гарантом в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения гарантом соответствующего письменного требования бенефициара - Покупателя, указывающего на факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору с приложением доверенности лица, подписавшего требование.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

• Споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением договора, Стороны намерены разрешать путем предъявления письменных претензий

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поставщик: адрес электронной почты

Покупатель: адрес электронной почты

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

Оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организацией Госкорпорации «Росатом» и внешним контрагентом:

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поставщик: адрес электронной почты

Покупатель: адрес электронной почты

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) (вариант для внешнего контрагента - резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

(вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

либо

4) в Арбитражном суде г. Москве.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

(ФОРС-МАЖОР)

• Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
• Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.
• Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.
• Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
• В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О

СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

• Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю согласно Приложения № 8 к Договору (далее - Сведения, являются полными, точными и достоверными.
• При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.
• Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
• Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
• Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В рамках Договора осуществляет обмен и использование информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну; иные сведения ограниченного доступа должны поступать с пометкой коммерческая тайна/конфиденциально.

Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, определяющих совместную деятельность Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

- сторона вправе заключать и исполнять Договор;

- заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит
прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

• Каждая сторона настоящим гарантирует, что она не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни она сама, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Стороны, ее единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от ее имени, или лиц, которые ее контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Сторона незамедлительно информирует об этом другую Сторону.

Покупатель и Поставщик подтверждают, что условия настоящего подпункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Покупателем указанной в настоящем подпункте информации, а равно получение Поставщиком соответствующей информации о включении Покупателя, а также иных лиц, указанных в настоящем подпункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Поставщика от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Покупателем соответствующего письменного уведомления Поставщика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Стороны, а также иных лиц, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для этой Стороны.

• Все документы к настоящему договору могут быть переданы по электронной почте и имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен. Стороны предпринимают все меры, чтобы факсимильные экземпляры документов были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание передаваемого по факсу текста.
• После подписания настоящего Договора, все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, утрачивают юридическую силу.
• Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений настоящего Договора оплата, направление документов будет производиться по соответствующим реквизитам, указанным в разделе 16 Договора. В случае изменения платежных и/или отгрузочных реквизитов, а также юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты, Сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону. Все убытки, связанные с неправильным указанием платежных и иных реквизитов, указанных в Разделе 16 Договора, несет виновная Сторона.
• При наличие технической возможности и подключению Сторон к АО «ПФ «СКБ Контур» («Контур.Диадок»), настоящий договор может быть заключен Сторонами в соответствии со ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации путем обмена электронными документами (ЭДО), подписанными с использованием УКЭП представителя каждой из Сторон. Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение следующих электронных документов указанных в п. 2.8. Договора.

ЭДО осуществляется Сторонами в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и иными распорядительными документами, утвержденными уполномоченными органами РФ, и устанавливающими требования к формам документов для возможности применения ЭДО.

Положения настоящего условия не ограничивают Стороны в возможности подписания Договора, выставления и получения, указанных в настоящем разделе документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей Сторон, при возникновении такой необходимости. Обмен документами между сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством РФ.

• Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.
• Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по Договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим исполнением;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по Договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения Договора.

• Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Заказчиком при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.
• Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
• Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
• Неотъемлемой частью настоящего Договора является:

Приложение №1: Техническое задание

Приложение №2: Форма Двустороннего письма

Приложение №3: Форма Акта сверки расчетов

Приложение №4: Положения о добросовестности Контрагента

Приложение №5: Форма банковской гарантии

Приложение №6: Форма независимой гарантии

Приложение №7: Форма договора поручительства

Приложение №8: Сведения о цепочке собственников

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ТМЦ

Поставка гидроксида лития

Москва, 2024 г.

Техническое задание

на поставку товарно-материальных ценностей.

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору №_______________ от «__» _______ 2024г

ФОРМА Двухстороннего письма

Акционерное общество «Русатом Химия» (АО «Русатом Химия»), в лице директора Селезнева Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______ (____) в лице_______, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона» подписывают настоящее Двухстороннее письмо - подтверждение о нижеследующем:

В соответствии с пунктом 3.1 и 3.1.1. Договора Цена Товара устанавливается в китайских юанях рассчитывается по формуле: SMM*k (кроме того НДС 20%), где:

- SMM – 1/1000 (одна тысячная) от цены лития гидроксида согласно SMM (Shanghai Metal Market) позиции Lithium Hydroxide (56.5% Battery Grade) (CNY/mt) на дату подписания Договора, публикуется по ссылке https://www.metal.com/Lithium/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс пометкой Original. Стороны признают, что публикуемая по указанной ссылке цена отражает стоимость 1 тонны в китайских юанях.

- k – наценка поставщика,

и фиксируется на дату подписания Договора.

Исходя из вышеуказанного подхода к расчету, расчет цены представлен ниже:

Цена = Значение SMM* Значение k (кроме того НДС 20%)

Настоящее Двухстороннее письмо - подтверждение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента подписания.

От Покупателя От Поставщика

_________________/ ______________/ _________________/ ______________/

« » _____________2024 г. « » _____________2024 г.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

От Покупателя От Поставщика

_________________/ ______________/ _________________/ ______________/

« » _____________2024 г. « » _____________2024 г.

Приложение № 2 к Договору

№________________ от «__» _______ 2024г

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №. (ОБРАЗЕЦ) « »___________20___г.

г. ____________ Между____________________________________________ и __________________________________________

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на « »______20 г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Договору №_______________ от «__» _______ 2024г

Положения о добросовестности контрагента.

1. Контрагент по письменному требованию АО «Русатом Химия» в течение срока действия Договора, обязан предоставить АО «Русатом Химия» копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Контрагента, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом Контрагент в тот же срок дополнительно представляет АО «Русатом Химия»:

копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Контрагента не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;

копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Контрагента.

Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Контрагентом документов, перечисленных в настоящем пункте, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Контрагента, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

2. Контрагент гарантирует отсутствие признаков ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском в соответствии с п.12 Приложения №2 Концепции системы планирования выездных налоговых проверок, утвержденной приказом ФНС РФ от 30.05.2007 г. № ММ-3-06/3332.

От Покупателя От Поставщика

_________________/ ______________/ _________________/ ______________/

« » _____________2024 г. « » _____________2024 г.

Приложение №5

к Договору №_______________ от «__» _______ 2024г

ФОРМА ГАРАНТИИ

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №___

г. Москва «__» ___ 20___ года

1. ___ (наименование банка, реквизиты, место нахождения, лицензия ЦБ, ОГРН, ИНН КПП и пр.), именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице ___, действующего(й) на основании ___, по просьбе ___ (наименование Принципала, реквизиты, место нахождения), именуемого в дальнейшем «Принципал», дает в пользу ___ (наименование Бенефициара, реквизиты, место нахождения), именуемого в дальнейшем «Бенефициар», обязательство уплатить по первому письменному требованию Бенефициара денежную сумму в пределах ___ (___) рублей в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Договору _________ (далее – «Основное обязательство»).

2. Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом всех его обязательств перед Бенефициаром, включая предусмотренные Основным обязательством:

дополнительные и гарантийные обязательства (если такие обязательства предусмотрены Основным обязательством);

обязательства по возврату аванса;

обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов), начисленных с момента возникновения у Бенефициара права на их начисление,

обязательства по возмещению Принципалом убытков Бенефициара;

обязательства по предоставлению вместе с товаром гарантии качества производителя и гарантии качества Принципала на поставляемый товар (если такие обязательства предусмотрены Основным обязательством).

3. Настоящая Гарантия вступает в силу с «___» ____ 20__ г. и выдана на срок до «___» ____ 20__ г. включительно.

4. В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Принципалом обязательств, обеспеченных банковской гарантией, Бенефициар вправе представлять требование - на бумажном носителе или в форме электронного документа - об уплате денежных средств. Их размер определяется как цена Контракта, уменьшенная на сумму, которая пропорциональна объему фактически исполненных Принципалом обязательств по Контракту и оплаченных Бенефициаром. При этом объем требования не должен превышать размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в п. 1 настоящей гарантии.

Требование по настоящей Гарантии должно содержать ссылку на номер и дату настоящей Гарантии. В требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом Основного обязательства, а также указать реквизиты счета Бенефициара, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Бенефициару, на который Гарант должен перечислить истребованную Бенефициаром сумму.

Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (далее - требование по банковской гарантии) направляет гаранту следующие документы:

расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Основным обязательством, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Основного обязательства (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по настоящей гарантии (доверенность) (если требование по настоящей гарантии подписано лицом, не указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Бенефициара).

Требование Бенефициара и приложенные к нему документы должны быть получены Гарантом по адресу: ____________________ до окончания срока действия настоящей Гарантии.

5. Гарант осуществляет платеж по Гарантии или отказывает в платеже в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования Бенефициара. Мотивированный отказ направляется Гарантом Бенефициару и Принципалу.

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по Гарантии не ограничена суммой, на которую выдана Гарантия.

В случае неисполнения требования об уплате по настоящей Гарантии в установленный срок Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате по требованию Бенефициара, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока осуществления платежа по требованию Бенефициара, установленного предыдущим абзацем Гарантии.

Моментом исполнения обязательств Гаранта по Гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Бенефициара, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Бенефициару, указанный в его требовании.

В случае если Гарантом в срок 5 (Пять) рабочих дней не исполнено требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии, Гарант предоставляет Бенефициару право бесспорного списания причитающейся ему суммы порядке со счета Гаранта.

6. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана Гарантия, и уменьшается на суммы исполненных Гарантом своих обязательств по Гарантии.

7. Никакие изменения и дополнения, вносимые в Основное обязательство, не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей гарантии.

8. При перемене Бенефициара в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, права требования по настоящей Гарантии могут быть переданы Бенефициаром, с предварительным извещением об этом Гаранта.

9. Расходы, возникающие в связи с перечислением Гарантом денежных средств по настоящей Гарантии, несет Гарант.

10. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей Гарантии или в связи с ней, в том числе касающиеся ее исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению Арбитражным судом г. Москвы. Применимым правом является право Российской Федерации.

11. В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 45 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае предоставления Гарантии в качестве исполнения обеспечения Основного обязательства, Гарант и Принципал обязуются заключить договор предоставления банковской гарантии по обязательствам Принципала, возникшим из Основного обязательства при его заключении. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом, Гарантом или обеими сторонами положений, установленных настоящим пунктом, не освобождает Гаранта от обязательств, установленных Гарантией.

12. Настоящая Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

От Покупателя От Поставщика

_________________/ ______________/ _________________/ ______________/

« » _____________2024 г. « » _____________2024 г.

Приложение №6

к Договору №_______________ от «__» _______ 2024г

ФОРМА ГАРАНТИИ

Независимая гарантия

(Форма гарантии применяется, когда Гарантом выступает коммерческая организация, являющаяся организацией отрасли, валюта обеспечиваемых обязательств – российский рубль, Бенефициар является резидентом Российской Федерации) [1]

- Посмотреть таблицу с данными

______________________ (указывается наименование организации, чьи обязательства обеспечиваются Гарантом, реквизиты, место нахождения) (далее - Гарант) в лице ____________________, действующего на основании __________________, по просьбе _________________ (указывается наименование организации, чьи обязательства обеспечиваются Гарантом, реквизиты, место нахождения) (далее - Принципал) дает в пользу ________________(указывается наименование организации - кредитора, которой предоставляется гарантия) (далее - Бенефициар) обязательство уплатить по первому письменному требованию Бенефициара определенную настоящей независимой гарантией денежную сумму (далее - Сумма гарантии) по договору ________ (указывается наименование договора и его реквизиты (если договор заключен)/ наименование договора, номер и дата протокола определения победителя закупки, наименование закупки и т.д, (если договор не заключен) (далее - Основное обязательство), на следующих условиях:

1. Настоящая независимая гарантия (далее - Гарантия) обеспечивает исполнение Принципалом ___________ (указываются обязательства Принципала, которые требуется обеспечить в соответствии с условиями Основного обязательства)перед Бенефициаром, предусмотренн__ Основным обязательством.

2. Гарант по просьбе Принципала принимает на себя обязательство уплатить Бенефициару Сумму гарантии независимо от действительности Основного обязательства.

3. Сумма Гарантии составляет ____________________ (указывается сумма цифрами и прописью) рублей.

4. Сумма Гарантии должна быть выплачена __________(указываются обстоятельства, при наступлении которых Бенефициару выплачивается сумма Гарантии, (например, неисполнение гарантийных обязательств, неисполнение обязательств по договору, неисполнение обязательств по возврату аванса и т.д.)

5. Передача Бенефициаром прав по Гарантии другому лицу не допускается.

6. Гарантия может / не может (указывается в соответствии с условиями основного обязательства) быть отозвана или изменена Гарантом в одностороннем порядке в случае согласия Бенефициара.

(Условие о согласии Бенефициара добавляется если Гарантия может быть отозвана или изменена Гарантом в одностороннем порядке. При необходимости (с учетом наличия такого требования со стороны Бенефициара), условие может быть исключено)

7. Требование Бенефициара об уплате Суммы гарантии (далее - Требование) должно быть представлено Гаранту в письменной форме с приложением:

- документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего Требование по Гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность)

- расчета суммы, включаемой в Требование;

- _______________________________ (указываются иные документы в зависимости от обеспечиваемого обязательства).

8. Требование по настоящей Гарантии должно содержать ссылку на номер и дату настоящей Гарантии. В Требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом Основного обязательства, а также указать реквизиты счета Бенефициара, на который Гарант должен перечислить истребованную Бенефициаром сумму.

9. Требование Бенефициара должно быть получено Гарантом по адресу: ____________________ до окончания срока действия настоящей Гарантии.

10. Гарант осуществляет платеж по Гарантии или отказывает в платеже в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Требования Бенефициара.

11. Гарант вправе отказать Бенефициару в удовлетворении его Требования, если это Требование не соответствует условиям Гарантии либо представлено Гаранту по окончании срока действия Гарантии.

Гарант должен уведомить об этом Бенефициара и Принципала в срок, предусмотренный п. 10 Гарантии, указав причину отказа.

12. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по Гарантии ограничена суммой, на которую выдана Гарантия.

13. Моментом исполнения обязательств Гаранта по Гарантии является фактическое списание денежных сумм со счета Гаранта.

14. Расходы, возникающие в связи с перечислением Гарантом денежных средств по настоящей Гарантии, несет Гарант.

15. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии прекращается:

а) уплатой Бенефициару суммы гарантии;

б) окончанием срока, на который выдана Гарантия;

в) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии;

г) по соглашению Гаранта с Бенефициаром о прекращении этого обязательства.

16. Настоящая Гарантия регулируется и толкуется в соответствии с правом Российской Федерации.

17. (Вариант 1 включается если Бенефициар является организацией отрасли)

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящей Гарантии и возникающие в связи с ней, в том числе связанные с ее нарушением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Гарант: ____________;

Бенефициар: _________.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Гарант обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении Бенефициару, а в случае если арбитраж уже начат - также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Гарант несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Гарант принимает на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Арбитражное решение является окончательным и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Гарант и Бенефициар могут заключить соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

17. (Вариант 2 включается если Бенефициар не является организацией отрасли)

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящей Гарантии и возникающие в связи с ней, в том числе связанные с ее нарушением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Гарант: ____________;

Бенефициар: _________.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Гарант обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении Бенефициару, а в случае если арбитраж уже начат - также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Гарант несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Гарант принимает на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным и отмене не подлежит.

либо

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является окончательным;

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным и не подлежит оспариванию.

либо

4) в Арбитражном суде г. Москвы

18. Никакие изменения и дополнения, вносимые в Основное обязательство, не освобождают Гаранта от обязательств по Гарантии.

19. Гарантия вступает в силу с момента передачи ее Гарантом (указывается если Основным обязательством условие о вступлении Гарантии в силу не предусмотрено) / «____» ______ 20__г. (указывается дата вступления в силу Гарантии в соответствии с условиями Основного обязательства) и действует до «____» ______ 20__г. включительно (срок действия гарантии должен быть указан с учетом условий Основного обязательства).

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

От Покупателя От Поставщика

_________________/ ______________/ _________________/ ______________/

« » _____________2024 г. « » _____________2024 г.

Приложение №7

к Договору №_______________ от «__» _______ 2024г

ФОРМА ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ____________

г. Москва «___» _________ 20__ г.

_____________, именуемое в дальнейшем «Поручитель», в лице _______________________________, действующ__ на основании __________________, с одной стороны, и АО «Русатом Химия» (ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9605, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6,
115409, г. Москва, Вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, ш. Каширское,
д. 49 стр. 11), именуемое в дальнейшем «Кредитор» в лице директора Селезнева Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор поручительства (далее – «Поручительство») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В пределах, установленных п. 1.2 Поручительства, Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за ненадлежащее исполнение ______________________ (далее - Должник) его обязательств по Основному договору.

Основной договор – _____________________________ (указываются реквизиты договора), заключенный между Должником и Кредитором на поставку гидроксида лития технического сорта, с общей ценой договора _____________________________) рублей ________ копеек с учетом НДС.

1.2. Основанием ответственности Поручителя является неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником своих обязательств по Основному договору.

Поручительство действует с момента подписания до «___» ___________ 20__ г.

1.3. Поручитель согласен с тем, что в случае изменения Основного договора Поручитель продолжает отвечать перед Кредитором за исполнение Должником обязательств на измененных условиях.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Основному договору, Кредитор предъявляет к Поручителю составленное в соответствии с п. 2.3. Поручительства требование об исполнении Поручителем обязательств по Поручительству (далее – «Требование»).

Поручитель обязан по первому письменному обоснованному требованию Кредитора безоговорочно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения им требования рассмотреть его и уплатить Кредитору в полной мере требуемую сумму.

2.2. Датой оплаты Поручителем суммы обеспечения по Поручительству считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Кредитора.

2.3. Требование обязательно должно содержать:

дату составления (предъявления) требования;

основание предъявления требования (указание на неисполненное или исполненное ненадлежащим образом обязательство Должника по Основному договору с учетом п. 1.2 Поручительства и описание обстоятельств, явившихся основанием для предъявления требования);

расчет требуемой суммы на дату составления (предъявления) требования;

все необходимые и достаточные для перечисления требуемой суммы банковские реквизиты и иную необходимую информацию о Кредиторе.

Требование должно быть подписано уполномоченным представителем Кредитора и скреплено печатью Кредитора. При подписании требования представителем по доверенности к требованию прикладывается оригинал доверенности.

Кредитор вправе предъявить требование Поручителю до истечения срока, указанного в п. 1.2 Поручительства.

2.4. Для предъявления Кредитором требования к Поручителю достаточно факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником любого из обеспеченных обязательств по Основному договору, независимо от того, знал Поручитель о таком неисполнении или ненадлежащем исполнении или не знал. Право Кредитора на предъявление требования к Поручителю не обусловлено наступлением иных обстоятельств. Кредитор по письменному запросу Поручителя предоставляет Поручителю информацию о размере задолженности Должника по Основному договору, а также о порядке исполнения Должником своих обязательств по Основному договору.

2.5. Поручитель вправе отказать Кредитору в удовлетворении требования полностью или частично в случаях:

если требование не соответствует условиям Основного договора или п. 2.3 Поручительства;

если требование направлено Поручителю по истечении срока, указанного в п. 1.2 Поручительства;

если Поручителю до момента удовлетворения требования Кредитора стало известно, что обязательства Должника по Основному договору выполнены полностью.

2.6. К Поручителю, исполнившему обязательства Должника по Основному договору, переходят права Кредитора в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора.

После исполнения Поручителем всех обязательств должника по Основному договору, Кредитор обязан передать Поручителю все документы или их заверенные копии, удостоверяющие требование к Должнику, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса Поручителя.

2.7. Поручительство остается действительным в случае признания основного договора недействительным в части возврата всего полученного Должником по недействительной сделке.

2.8. В случае признания Основного договора незаключенной/недействительной сделкой по любым основаниям, в том числе на основании вступившего в законную силу решения суда, Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение обязательств Должника по возврату всего полученного по Основному договору.

2.9. В случае неисполнения требования об уплате по настоящему Поручительству в установленный в п. 2.1. срок Поручитель обязуется уплатить Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате по Требованию Кредитора, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока осуществления платежа по Требованию Кредитора.

ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

3.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Поручительство;

заключение и (или) исполнение Стороной Поручительства не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,

Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Поручительства (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

3.2. Поручитель настоящим гарантирует, что он не контролируются лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 N 1300 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 N 592", а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поручителя, его единоличных исполнительных органов, иных лиц действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поручитель незамедлительно информирует об этом Кредитора.

Поручитель и Кредитор подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Поручительства в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поручителем указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Кредитором соответствующей информации о включении Поручителя, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Кредитором от исполнения Поручительства. Поручительство считается расторгнутым с даты получения Поручителем соответствующего письменного уведомления Кредитора, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поручителя, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поручителя.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. В течении _____ дней с даты заключения договора Поручитель должен предоставить Кредитору заверенные копии следующих документов:

бухгалтерская отчетность за два последних отчетных года, с подтверждением представления в налоговый орган в установленном порядке;

учредительные документы Поручителя.

По письменному, с указанием обоснования, требованию Кредитора Поручитель обязан предоставить иные отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования или направить в адрес Кредитора мотивированный отказ.

Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью Поручителя и подписаны уполномоченным лицом Поручителя.

4.2. В рамках настоящего договора передается только общедоступная информация.

Каждая из Сторон при заключении и исполнении Поручительства обязуется сохранять конфиденциальность полученной от другой Стороны финансовой, коммерческой и другой информации и принимать все возможные меры к тому, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.

Передача информации третьим лицам, опубликование или разглашение информации осуществляется только по взаимному согласию Сторон, за исключением случаев, определенных законодательством Российской Федерации.

4.3. Поручитель гарантирует Кредитору, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поручителя, направленные с адреса электронной почты Поручителя _________________ на адрес электронной почты Кредитора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Поручитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Кредитору соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поручителя.

Поручитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку предоставленных Сведений Кредитором, а также на раскрытие Кредитором Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поручитель освобождает Кредитора от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Кредитору убытки, понесенные в связи с предъявлением Кредитору претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Поручитель и Кредитор подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Кредитора от исполнения Договора и предъявления Кредитором Поручителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поручителем соответствующего письменного уведомления Кредитора, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

4.4. Поручитель обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента наступления соответствующего события письменно уведомить Кредитора с приложением заверенных копий подтверждающих документов:

- об изменении своего юридического статуса, организационно-правовой формы, наименования, местонахождения, других реквизитов;

- о смене руководства, внесении изменений в учредительные документы и/или изменений в составе коллегиальных органов управления Поручителя;

- о принятии Поручителем или иным лицом решения о предстоящей реорганизации или ликвидации Поручителя, о возбуждении в отношении поручителя дела о несостоятельности (банкротстве);

- о наступлении каких-либо иных обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Поручителем условий Поручительства, и о мерах, принимаемых Поручителем для устранения обстоятельств, препятствующих выполнению условий настоящего поручительства.

4.5. Все уведомления и сообщения в рамках Поручительства должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и направляться любыми из способов, перечисленных в п. 4.6 Поручительства. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если их направление будет иметь соответствующее подтверждение.

4.6. Все уведомления и сообщения в рамках Поручительства считаются доставленными:

- при направлении сообщений/уведомлений в письменном виде по почте заказным письмом или заказной телеграммой с уведомлением о вручении, с курьерской доставкой, с использованием услуг агентства по экспресс-доставке отправлений или с вручением под расписку:

1) в дату, указанную организацией почтовой связи или агентством по экспресс-доставке в уведомлении о вручении сообщения/уведомления;

2) в дату, указанную Стороной-получателем на копии сообщения/уведомления при его вручении под расписку;

3) в дату отказа Стороны-получателя от получения сообщения/уведомления;

4) в дату, на которую сообщение/уведомление, направленное по почте заказным письмом или заказной телеграммой с уведомлением о вручении по адресу Стороны-получателя, указанному в настоящем Поручительстве, дополнительных соглашениях или в письменном уведомлении Стороны-получателя об изменении адреса для направления ей сообщения/уведомления, не вручено в связи с отсутствием адресата;

- при направлении посредством системы СВИФТ – с момента присвоения сообщению/уведомлению системой статуса «получено»;

4.7. Поручительство будет регулироваться и толковаться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Поручительство подписано в двух подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у Кредитора.

4.9. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поручитель: [адрес электронной почты]

Кредитор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

4.10. Поручитель уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией "Росатом" Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков" могут являться:

1) выставленные Кредитором и принятые Поручителем неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поручителем неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

3) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поручителем документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поручитель предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", могут быть использованы Кредитором при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним".

4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОРУЧИТЕЛЬ

________________________________________

Местонахождение/почтовый адрес: _____________________________

ИНН _____________________, ОГРН __________________, КПП _______________, ОКПО _________________

Расчетный счет ____________________,

в ___________________

кор. счет № ______________________

БИК __________________________

Телефон: __________________________,

e-mail: _______________________________

КРЕДИТОР

Акционерное общество «Русатом Химия»

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, ш. Каширское, д. 49 стр. 11

Тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 7000

e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9605,

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6

Р/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк ПАО Сбербанк г. Москва

К/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКВЭД 72.19

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

От Покупателя От Поставщика

_________________/ ______________/ _________________/ ______________/

« » _____________2024 г. « » _____________2024 г.

Приложение № 8 к Договору
от __________________ № _________

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ)

Лицо, с которым заключается договор: ________________________________________________________

наименование контрагента, с которым заключается договор

- Посмотреть таблицу с данными

_________________________________ ___ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П. (при наличии)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных контрагентом.

Форма 1.2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.

Форма 1.2 должна быть представлена контрагентом до заключения договора в двух форматах * и *.xls;

В столбце 2 контрагенту необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

В столбце 3 контрагенту необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

В столбце 4 контрагентом указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

В столбце 5 контрагенту необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

Столбец 6 контрагентом заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть77. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

Столбец 8 заполняется согласно образцу.

Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 4, 5 настоящей инструкции.

В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

Столбец 13 заполняется в порядке пункта 9 настоящей инструкции.

В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

Раскрытие информации о бенефициарах осуществляется в рамках исполнения поручений Правительства Российской Федерации и не связано с термином «бенефициарный владелец», применяемым в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Образец заполнения таблицы сведений о цепочке не является исчерпывающим списком либо эталоном полностью раскрытой цепочки собственников, знак «…» обозначает необходимость раскрытия цепочки до конечных собственников (бенефициаров).

Здесь и далее текст пояснений, указанный в скобках и выделенный курсивом, а также текст настоящей и иных сносок, а также иная информация, относящаяся к порядку заполнения формы, при заполнении договора исключаются. ↑

Техническое_задание

Приложение № 3

к Договору поставки

от «__» ______ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ТМЦ

Поставка гидроксида лития

Москва, 2024 г.

Техническое задание

на поставку товарно-материальных ценностей.

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ Наименование

п/п

товара

Основные технические

Ед.

характеристики товара

измер.

По физико-химическим показателям

гидроксид лития должен

соответствовать

нормам:

Массовая доля гидроксида лития

(LiOH), %, не

менее – 53;

Массовая доля примесей, %, не более:

CO3 –0,8;

Na+K – 1;

Ca – 0,06;

Mg – 0,01;

Гидроксид

Al – 0,05;

лития

1

кг

технического Fe – 0,01;

Si – 0,04;

сорта

Pb – 0,01;

Cl – 0,04;

SO4 - 0,1;

Cu – 0,001;

Cr – 0,001;

Ni – 0,001;

Mn – 0,001;

NO3 – 0,02;

PO4 – 0,02;

B – 0,001;

Органика – 0,02.

Допускается толеранс (-10%; +0%).

Кол-во

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Срок

поставки

В течение 90

календарных

дней с даты

заключения

договора

Место

поставки

Гарантийный

срок

Код ОКПД2

Россия, г.

не менее 12

Новосибирск,

месяцев с

ул. Богдана

даты

Хмельницкого, изготовления

94

20.12.19.130

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Остаточный срок годности при поставке – не менее 80% от срока, установленного

производителем.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Транспортная маркировка по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс нанесением манипуляционного знака

«Беречь от влаги», «Верх», «Не кантовать», а также знак опасности класса 8 по ГОСТ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Едкое вещество», «Гидроокись лития шифр группы 8212».

На тару наносится маркировка:

1. Наименование производителя

2. Наименование продукта

3. Номер партии

4. Масса нетто

5. Масса брутто

6. Дата изготовления

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Герметичная упаковка в биг-бэги, массой нетто не более 1000 кг, на поддонах.

Товар поставляется в таре (упаковке), гарантирующей его сохранность при погрузке,

перевозке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации и вручную.

Тара, упаковка являются невозвратными.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с условиями договора

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке товаров

При поставке Товара на каждую партию должны поставляться следующие документы:

а) документы о качестве Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные

копии сертификатов качества или паспортов качества)

б) счет на оплату

в) транспортная накладная

г) упаковочный лист

д) паспорт безопасности химической продукции на русском языке;

е) счет-фактуру, товарную накладную по форме ТОРГ-12 или УПД (Универсальный

передаточный документ) в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для

Поставщика).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортные средства должны быть сухими и чистыми.

Груз должен иметь приспособление для безопасной выгрузки из транспорта

Товар транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки

опасных грузов, действующим на данном виде транспорта.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Продукт хранится в упакованном виде в крытых сухих складских помещениях, в

условиях, исключающих конденсацию влаги на поверхности упаковки

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Избегать попадания на влажную кожу, слизистые и в глаза. Не вдыхать (раздражающее

действие), исключать проглатывание (умеренное токсическое действие).

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Товар должен соответствовать требованиям раздела 1.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№

п/п

1

Сокращение

РФ

Расшифровка сокращения

Российская Федерация