Тендер - Поставка газов технических №273045741

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Обоснование_НМЦК

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена договора, установленная Заказчиком,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двести пятнадцать тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 61 копеек

Описание_объекта_закупки

Спецификации

- Посмотреть таблицу с даннымиИНСТРУКЦИЯ_по_приемке_баллонов_и_технических_газов

Приложение №2

к договору №____ от _____

ИНСТРУКЦИЯ

по приемке баллонов и технических газов

Общие положения

Настоящая Инструкция разработана для корректной организации работы по взаимодействию между организацией Поставщика по данному договору и Заказчиком с целью правильного учета, выборки, поставки, приемки транспортных баллонов и технических газов.

Порядок поставки

Поставщик осуществляет перевозку, погрузку, разгрузку и экспедирование грузов собственным специализированным транспортом по установленному маршруту, который предварительно согласовывается Сторонами, и исключительно на основании заявки Заказчика.

Забор баллонов осуществляется по списку и порядку определенных в заявке Заказчика. Забор может происходить с одной или нескольких точек загрузки на территории Института.

Возврат баллонов осуществляется по списку и порядку определенных в соответствующей заявке Заказчика, которая ранее оформлялась на забор данных баллонов. Поставщик заблаговременно должен уведомить Заказчик о предстоящей поставке не менее чем за три рабочих дня.

Все действия сторон оформляется Актами приемки-передачи, которые подписываются уполномоченными должностными лицами Сторон.

Поставщик осуществляет заправку специализированной многооборотной тары Заказчика (баллоны), отвечающей требованиям государственных стандартов и иных соответствующих нормативных документов. Заправка осуществляется в баллоны с исправным вентилем и отсутствием дефектов корпуса (трещины, вмятины).

После осуществления заправки Поставщик обеспечивает вывоз заправленной специализированной многооборотной тары (баллонов) в адрес Заказчика в соответствии с пунктом 2.3.

При заборе и возврате баллонов Стороны осуществляют проверку:

Наличие обязательную атрибутику (проверка внешнего вида по следующим пунктам):

• наличие защитного колпака. Башмака (см. п.2.2);
• данные на сферической части (см. п.2.3);
• соответствие цвета баллона требованиям ТР ТС032/2013 (Таблица 1);
• соответствие штуцера роду газа (горючие газы должны иметь штуцер с левой резьбой).
  • Каждый стандартный баллон емкость более 12 л должен иметь в верхней части резьбовое кольцо для навинчивания защитного колпака, а в нижней части башмак, придающий баллону устойчивость в вертикальном положении. Предохранительный колпак служит для защиты запорного вентиля от механических повреждений при транспортировке и предотвращения попадания на него пыли и грязи. Чтобы под колпаком не скапливался газ, при неплотностях запорного вентиля, в стенках колпака предусматриваются два сквозных отверстия. Эти же отверстия служат для пломбировки баллона при транспортировке.
  • На верхней сферической части каждого баллона должны быть выбиты и отчетливо видны следующие данные:
• товарный знак изготовителя;
• номер баллона;
• фактическая масса порожнего баллона, кг;
• дата (месяц, год) изготовления и год текущего (последнего) освидетельствования;
• рабочее давление Р, МПа (кгс/см 2 );
• пробное гидравлическое давление Р пр , МПа (кгс/см 2 );
• вместимость баллонов, л: для баллонов вместимостью до 12 л включительно - номинальная; для баллонов вместимостью от 12 до 55 л включительно - фактическая с точностью до 0,3 л; для баллонов вместимостью свыше 55 л - в соответствии с НД на их изготовление;
• клеймо ОТК изготовителя круглой формы диаметром 10 мм (за исключением стандартных баллонов вместимостью свыше 55 л); номер стандарта для баллонов вместимостью свыше 55 л. Высота знаков на баллонах должна быть не менее 6 мм, а на баллонах вместимостью свыше 55 л - не менее 8 мм.
  • Масса баллонов, указывается с учетом массы нанесенной краски, кольца для колпака и башмака, если таковые предусмотрены конструкцией, но без массы вентиля и колпака.
  • На баллонах вместимостью до 5 л или с толщиной стенки менее 5 мм паспортные данные могут быть выбиты на пластине, припаянной к баллону, или нанесены эмалевой или масляной краской.
  • Наружная поверхность баллонов должна быть окрашена в соответствии с таблицей 1.
  • Боковые штуцера вентилей для баллонов, наполняемых водородом или другим горючим газом, должны иметь левую резьбу, а боковые штуцера вентилей, наполняемых кислородом или другими негорючими газами, должны иметь правую резьбу.
  • Каждый вентиль баллона для горючего газа должен быть снабжен заглушкой, навертывающейся на боковой штуцер.
  • При приёмке технического газа от сторонней организации выполняется проверка закрытия баллонного вентиля и проверка давления в баллонах. Расчет объемов принятого газа производится в соответствии с пунктами 2.12, 2.13 настоящей Инструкции.

Таблица 1 «Окраска и нанесение надписей на баллоны»

- Посмотреть таблицу с данными

*Примечание. На баллоны наносится дополнительная надпись «ПИЯФ» и краткое указание эксплуатирующего подразделения или номер корпуса.

• Заказчик предоставляет Поставщику специализированную многооборотную тару (баллоны) для заправки на следующий день после подачи заявки.
• Замена многооборотной тары (баллонов) Поставщиком не допускается.
• Факты неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по контракту подробно фиксируются посредством фотосъемки и (или) видеозаписи (видеосъемки):
• При необходимости, фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) приемки поставляемого товара осуществляет должностное лицо Заказчика, и в случае выявления нарушений делает отметку в заключении.
• Перед началом видеозаписи (видеосъемки) ответственное за видеозапись (видеосъемку) лицо Заказчика озвучивает фамилию, имя, отчество и должность(ти), присутствующего(их) ответственного(ых) лица (лиц) за приемку товара, информацию о дате, месте и времени видеозаписи (видеосъемки).
• Полученные в ходе приемки фото- и (или) видеоматериалы
  в обязательном порядке должны содержать отметку о дате, времени фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки).
• При изготовлении фото- и (или) видеоматериалов допускается использование любых общедоступных цифровых форматов записи фото- или видеофайлов (jpeg, png, tif, Mpeg4, avi и иных).
• Фото- и (или) видеоматериалы являются подтверждением фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств
  по контракту.
• В случае обнаружения дефектов баллона услуги считается нарушением условий договора и не засчитываются в счет выполненных обязательств по контракту до момента его восстановления или полной замены.

Качество и характеристики товара

Качество и характеристики товара должны соответствовать обязательным требованиям, установленным законодательством РФ, нормативными правовыми актами, техническими регламентами, государственными стандартами, техническими условиями и т.п. к услугам такого рода, а также требованиям и условиям заключенного государственного контракта. При оказании услуг Поставщик предоставляет Заказчику документы о качестве товара (паспорт качества, сертификат соответствия, декларацию о соответствии и т.п.).

Поставщик осуществляет заправку специализированной многооборотной тары Заказчика (баллоны), отвечающей требованиям государственных стандартов и иных соответствующих нормативных документов. Заправка осуществляется в баллоны с исправным вентилем и отсутствием дефектов корпуса (трещины, вмятины).

При эксплуатации специализированной многооборотной тары Заказчик выполняет требования и правила по ее обслуживанию.

Требования_к_заявке

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ, СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ.

1. В соответствии с частью 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ к участникам закупки установлены следующие единые требования:

1.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: - предоставление документов, предусмотренных пп. н) п. 2.1 настоящих требований.

1.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства

1.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

1.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

1.5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

1.6. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

1.7. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

1.8. отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

1.9. участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

1.10. участник закупки не является иностранным агентом;

1.11. отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

2. В соответствии с частью 1.1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ к участникам закупки установлено следующее требование: требование об отсутствии в предусмотренном 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ.

3. В соответствии с частями 2 и 2.1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ к участникам закупки установлены следующие дополнительные требования: не установлены.

4. Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ: не установлены.

5. Для участия в закупке заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ, должна содержать:

5.1. информацию и документы об участнике закупки:

5.1.1. решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5.1.2. документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ: не требуется

5.1.3. декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;

5.1.4. реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

5.2. предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

5.2.1. с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

5.2.2. наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ;

5.2.3. документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

5.2.4. иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;

5.2.5. предложение участника закупки о цене контракта (за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ);

5.2.6. предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ);

5.2.7. информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

5.3. При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки:

5.3.1. информация о товаре, предусмотренная подпунктами "а" и "б" пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Информация, предусмотренная подпунктом "а" пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком;

5.3.2. информация, предусмотренная подпунктами "а" и "г" пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, не включается в заявку на участие в закупке в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА

УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

При описании объекта закупки установлены показатели (характеристики), позволяющие определить соответствие товаров, установленным заказчиком требованиям.

При этом установлены требования:

- к максимальным и/или минимальным значениям показателей;

- альтернативным значениям показателей;

- требования к показателям, значения которых не могут изменяться.

К числовым значениям в рамках настоящей инструкции относятся значения, имеющие единицу измерения. Участник обязательно должен указать единицы измерения числовых значений (при наличии).

Конкретное значение показателя – единственное значение, указываемое участником закупки в соответствии с правилами инструкции, без использования слов и/или символов, указывающих на минимальность и/или максимальность значения показателя.

Диапазон конкретных значений показателя – интервал значений, указываемый участником закупки в соответствии с правилами инструкции. При указании диапазона конкретных значений показателя, участник закупки должен указать конкретное значение нижней границы диапазона и конкретное значение верхней границы диапазона.

В случае, если конкретные показатели товара будут сопровождаться словами «должен», «должна», «должны», «должно», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «требуется», «должно быть», «преимущественно» которые не позволят конкретизировать значения товаров, такие заявки участников будут отклонены как несоответствующие требованиям документации, как содержащие неконкретные значения показателей товара.

Значения, заключенные в круглые скобки, «(…)», являются не изменяемым, указываются участником в неизменном виде. Правило об указании показателя в неизменном виде является приоритетным.

Показатели, сопровождающиеся словосочетанием «не более», являются максимальными значениями, это означает, что участник должен указать одно конкретное значение показателя равное исходному значению или одно конкретное значение показателя меньше исходного значения, при этом словосочетание «не более» не должно содержаться в заявке участника.

Показатели, сопровождающиеся словосочетанием «не выше», являются максимальными значениями, это означает, что участник должен указать одно конкретное значение показателя равное исходному значению или одно конкретное значение показателя меньше исходного значения, при этом словосочетание «не выше» не должно содержаться в заявке участника.

Показатели, сопровождающиеся символом «≤», являются максимальными значениями, это означает, что участник должен указать одно конкретное значение показателя равное исходному значению или одно конкретное значение показателя меньше исходного значения, при этом символ «≤» не должен содержаться в заявке участника.

Показатели, сопровождающиеся словом «менее», являются максимальными значениями, это означает, что участник должен указать одно конкретное значение показателя меньше исходного значения, при этом слово «менее» не должно содержаться в заявке участника.

Показатели, сопровождающиеся словом «ниже», являются максимальными значениями, это означает, что участник должен указать одно конкретное значение показателя меньше исходного значения, при этом слово «ниже» не должно содержаться в заявке участника.

Показатели, сопровождающиеся словом «до», являются максимальными значениями, это означает, что участник должен указать одно конкретное значение показателя меньше исходного значения, при этом слово «до» не должно содержаться в заявке участника.

Показатели, сопровождающиеся символом «

Показатели, сопровождающиеся словосочетанием «не менее», являются минимальными значениями, это означает, что участник должен указать одно конкретное значение показателя равное исходному значению или одно конкретное значение показателя больше исходного значения, при этом словосочетание «не менее» не должно содержаться в заявке участника.

Показатели, сопровождающиеся словосочетанием «не ниже», являются минимальными значениями, это означает, что участник должен указать одно конкретное значение показателя равное исходному значению или одно конкретное значение показателя больше исходного значения, при этом словосочетание «не ниже» не должно содержаться в заявке участника.

Показатели, сопровождающиеся символом «≥», являются минимальными значениями, это означает, что участник должен указать одно конкретное значение показателя равное исходному значению и одно конкретное значение показателя больше исходного значения, при этом символ «≥» не должен содержаться в заявке участника.

Показатели, сопровождающиеся словом «более», являются минимальными значениями, это означает, что участник должен указать одно конкретное значение показателя больше исходного значения, при этом слово «более» не должно содержаться в заявке участника.

Показатели, сопровождающиеся словом «выше», являются минимальными значениями, это означает, что участник должен указать одно конкретное значение показателя больше исходного значения, при этом слово «выше» не должно содержаться в заявке участника.

Показатели, сопровождающиеся словом «от», являются минимальными значениями, это означает, что участник должен указать одно конкретное значение показателя больше исходного значения, при этом слово «от» не должно содержаться в заявке участника.

Показатели, сопровождающиеся символом «>», являются минимальными значениями, это означает, что участник должен указать одно конкретное значение показателя больше исходного значения, при этом символ «>» не должен содержаться в заявке участника.

Если требование к минимальному и максимальному значению показателя установлено в представленном порядке «не менее… и не более…», «более… и менее…», «не более…, не менее…», участник закупки указывает одно конкретное не интервальное значение показателя, находящееся внутри диапазона значений.

Если требование к минимальному и максимальному значению показателя сопровождается словами «от… до…», либо разделено символом «-», участник закупки указывает одно конкретное не интервальное значение показателя, входящее в заданный диапазон, установленный в описании объекта закупки, исключая крайние значения, а в случае если указано, что значение определяется в диапазоне, при этом требование к минимальному и максимальному значению показателя разделено символом «-», то участник должен указать диапазон значения показателя шире установленного (значение нижней границы должно быть указано менее установленного, значение верхней границы должно быть указано более установленного).

Сведения о значении показателя, сопровождаемое предлогом «до», являются неизменными в случае, если указанное значение относится к указанию температуры.

В случае установления альтернативных вариантов значения показателя, с применением символа «/», потребностям Заказчика удовлетворяет один, любой из вариантов таких значений, т.е. участник указывает одно конкретное значение, без использования символа «/». Показатели, имеющие символ «/» в составе единицы измерения, указываются в неизменном виде.

В случае установления альтернативных вариантов значения показателя, с применением символа «;» участник указывает один, любой из вариантов таких значений без использования символа «;».

В случае установления требования к вариантам значения показателя с применением знака «\», это означает, что потребностям Заказчика одновременно удовлетворяют все перечисленные значения т.е. участник в заявке, указывает все значения в неизменном виде.

В случае установления альтернативных вариантов значения показателя, с применением слова «или», потребностям Заказчика удовлетворяет один, любой из вариантов таких значений, т.е. участник указывает одно конкретное значение, без использования слова «или».

В случае установления заказчиком требования к значению показателя с использованием символа "±", участник указывает одно конкретное значение равное, уменьшенное или увеличенное с учетом отклонения, без использования символа "±".

Минимальное и/или максимальное требование, установленное к размерам при их перечислении через знак «х» следует читать как требование конкретизировать каждый размер, в соответствии с правилами инструкции.

При указании сведений о конкретных показателях товара, участник закупки обязан указать единицы измерения показателей.

Все другие слова, словосочетания, символы, устанавливают требования к значениям показателей, которые не могут изменяться и указываются в неизменном виде.

Все товарные знаки, указанные в извещении, сопровождаются словами «или эквивалент», параметры эквивалентности определяются заказчиком в требованиях к товарам, если данные требовании к товарам не установлены в приложениях к описанию объекта закупки, эквивалентные значения показателей данного товара устанавливаются в соответствии с паспортами (либо иной технической документацией) производителя товара.

Изменение участником закупки наименования показателя (характеристики) товара не допускается.

Наименование страны происхождения товаров указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 21.05.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000026

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Ленинградская обл,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Гатчина, микрорайон Орлова роща, д. 1, НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.61 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

2157.82 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе устанавливается статьей 44 Федерального закона № 44-ФЗ

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

64734.48 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению устанавливается статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

12 месяцев с момента подписания Сторонами документа о приемке, оформленного в электронном виде в системе ЕИС

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 ПД газы технические

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

2 ИНСТРУКЦИЯ по приемке баллонов и технических газов

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к заявке

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены ПД_газы_технические_17.05 Федеральное государственное бюджетное учреждение

Договор № _______

г. Гатчина Ленинградской области «___» ________ 2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

1. ​ Предмет договора

Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику газы технические (далее – товар) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего договора, его наименование, цена и количество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) установлены в Спецификации на товар (Приложение № 1 договора).

Сроки, условия поставки и порядок приемки товара

Срок (период) поставки товара по договору: 22 рабочих дня с момента заключения договора.

Поставка товара осуществляется партиями силами и средствами Поставщика по адресу, указанному в п. 2.2. настоящего договора, а также в соответствии с инструкцией по приёмке баллонов и технических газов (Приложение № 2 договора).

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Гатчина, микрорайон Орлова роща, д. 1, НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ.

Заправка газом производится в емкости Заказчика (баллоны). Обмен или замена баллонов запрещается. Доставка до складов Заказчика, разгрузка и внутреннее перемещение по территории и складским помещениям осуществляется силами и средствами Поставщика.

На момент передачи Заказчику товара, последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

​Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате и времени поставки товара. Такое уведомление направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до момента поставки товара, с указанием даты и номера договора посредством электронной и/или факсимильной связи.

Заказчик оказывает содействие в получении Поставщиком (его представителем) всех необходимых и достаточных документов/разрешений на проезд/провоз товара на территорию Заказчика.

Приемка товара осуществляется в присутствии представителей Заказчика и Поставщика, только при наличии надлежащим образом оформленной доверенности у представителя Поставщика на осуществление действий по передаче товара и подписания всех необходимых документов, связанных с передачей товара. Возможна односторонняя приемка товара в случае доставки товара транспортной компанией. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

Оформление и обмен документами осуществляется на основании п. 13 и п. 14 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в Единой информационной системе в сфере закупок zakupki.gov.ru (далее – ЕИС). Срок формирования Поставщиком документа о приемке в ЕИС составляет не более 3 (трех) рабочих дней с даты передачи товара. Документ о приемке поставленного товара считается подписанным с момента его подписания Заказчиком усиленной электронной подписью Заказчика или лица, имеющего право действовать от имени Заказчика в ЕИС.

В случае, если к закупке применяется национальный режим в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Поставщик обязан при формировании документа о приемке поставленного товара в ЕИС приложить информацию о стране происхождения или информацию о производителе товара.

При формировании в ЕИС документа о приемке Поставщик указывает точное (конкретное) наименование поставляемого товара: указывает товарный знак (при наличии); модель, артикул, сорт, марку или иной идентификационный знак. При отсутствии идентификационных знаков необходимо указать основные характеристики: тип, размер, объем, производитель, материал, цвет или иные отличенные параметры данного конкретного товара.

При поставке более одной позиции товара в коробке (ящике и т.д.) Поставщик вкладывает в нее опись вложения с указанием номера позиции Спецификации на товар (Приложение № 1 договора).

Приемка товара производится по его фактическому наличию. Количество, качество и технические характеристики товара должны соответствовать условиям Договора, а также данным, содержащимся в сопроводительных и расчетных документах.

Приемка товара по количеству производится в течение 5 (пяти) рабочих дней, приемка товара по качеству производится в течение 7 (семь) рабочих дней после приемки товара по количеству. Одновременно с приёмкой товара по качеству производится проверка комплектности товара, а также соответствия тары, упаковки, маркировки условиям договора.

Приемка товара по количеству тарных мест, внешнему виду упаковки проводится в день доставки по документу о приемке, оформленному и подписанному Поставщиком в электронном виде в системе ЕИС. При необходимости, по решению Поставщика оформляется товарно-транспортная накладная по форме №1-Т. В случае доставки Товара транспортной компанией Заказчик подписывает транспортную накладную в день передачи Товара и возвращает два экземпляра (один экземпляр - Поставщику, второй - транспортной компании).

При обнаружении повреждения упаковки (тары) Товара, наличии иных признаков порчи Товара, а также в случае несоответствия Товара сведениям, указанным в товарно-транспортной накладной по форме №1-Т, Заказчик обязан сделать соответствующую отметку в товарно-транспортной накладной и потребовать от транспортной компании составление коммерческого акта. При не основательном отказе транспортной компании от составления коммерческого акта, Заказчик обязан в соответствии с действующим на транспорте правилами обжаловать данный отказ. Приемка Товара приостанавливается и производится в соответствие с требованиями настоящего раздела. Отсутствие указанных документов или некоторых из них не приостанавливает приемку товара. В этом случае приемка проводится по фактическому наличию товаров и составляется акт в произвольной форме, где указывается, какие документы отсутствуют.

Приемка товара по качеству проводится по документу о приемке, оформленному и подписанному Поставщиком в электронном виде в системе ЕИС и сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемого товара (упаковочный лист, сертификат соответствия (декларация соответствия) и т.п.).

При приемке товара по качеству Поставщик предоставляет Заказчику следующие сопроводительные документы:

- документы о сертификации товара или аналогичные документы;

- счет, счет-фактуру;

- иные документы, относящиеся к товару.

Отсутствие сопроводительных документов, удостоверяющих качество и комплектность товара, или некоторых из них, является основанием для приостановления приемки.

Заказчик обязан провести экспертизу для проверки поставленных товаров, предусмотренных договором, в части соответствия условиям договора. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договора, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

​В случае поставки товара, не соответствующего по количеству, качеству, комплектности, тары (упаковки), маркировки товара условиям договора, Заказчик принимает такой товар на ответственное хранение и незамедлительно направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания документа о приемке, оформленного в электронном виде в системе ЕИС. В мотивированном отказе Заказчик указывает сведения о том, каким условиям договора о количестве, качестве, комплектности, таре (упаковке), маркировке не соответствует конкретный товар. Мотивированный отказ от подписания документа о приемке товара направляется Заказчиком Поставщику в течение срока приемки товара по количеству и качеству.

Поставщик в течение срока, указанного в мотивированном отказе обязан за свой счет поставить товар в требуемом количестве, заменить товар ненадлежащего качества, а также доукомплектовать некомплектный товар, либо заменить его комплектным, поставить товар в таре (упаковке), с маркировкой, соответствующими условиям договора. При отсутствии мотивированного отказа или в случае несоблюдения порядка его составления Поставщик признается надлежащим образом, исполнившим обязательства по поставке товара, и Заказчик не вправе в дальнейшем заявлять претензии по наименованию, ассортименту, количеству поставленного Товара.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара, представители Заказчика учитывают отраженные в заключении по результатам экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

Расходы, связанные с принятием товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на товар надлежащего качества и комплектности, несет Поставщик.

Право собственности, а равно риск случайной гибели или случайного повреждения на товар переходит от Поставщика к Заказчику только после осуществления приемки товара по качеству и подписания документов о приемке, оформленных в электронном виде в системе ЕИС.

Первичные учетные документы должны быть составлены Поставщиком по унифицированным формам, утвержденным, согласно законодательству Российской Федерации, правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти, а документы, формы которых не унифицированы, должны соответствовать требованиям Приказа Минфина России от 31.03.2018 N 64н. Обязательные реквизиты первичных документов приведены в Федеральном законе «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ.

Обязательства по поставке товара считаются исполненными с момента подписания всех документов о приемке, оформленного в электронном виде в системе ЕИС, электронными подписями с обеих сторон в Единой информационной системе в сфере закупокzakupki.gov.ru.

Цена договора и порядок оплаты товара

Цена договора составляет ________ (_______) рублей __ копеек, в том числе НДС (-) %.

Цена договора является твердой и устанавливается на весь срок действия договора, включает в себя стоимость товара, стоимость доставки товара по адресу, указанному Заказчиком, затраты, связанные с погрузкой и разгрузкой товара, перемещением внутри помещений, а также все подлежащие уплате налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Заказчик уменьшит сумму, подлежащую уплате Поставщику на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Все суммы, подлежащие уплате Сторонами по договору или в связи с ним, должны быть уплачены одной Стороной в российских рублях банковским переводом на счет другой Стороны, указанный в договоре.

Оплата по настоящему договору производится Заказчиком по факту поставки каждой партии товара за счет средств субсидии в течение 7 (семи) рабочих дней, после окончания приемки товара по количеству и качеству, на основании предоставленных Поставщиком счета и счета-фактуры, при наличии подписанного Сторонами документа о приемке, оформленного в электронном виде в системе ЕИС. Источник финансирования – средства бюджетных учреждений.

Датой осуществления платежа Заказчиком является дата списания денежных средств на соответствующую сумму, подлежащую уплате по договору, с лицевого счета Заказчика.

Права и обязанности Сторон

Заказчик вправе:

Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором.

​Привлечь к проведению экспертизы результатов, предусмотренных договором, экспертов, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Предъявлять Поставщику претензии относительно соответствия переданного товара условиям договора, в том числе относительно качества переданного товара как в период исполнения обязательств Поставщиком по договору, так и в течение гарантийного срока.

Требовать от Поставщика уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Заказчик обязан:

Оказывать содействие в получении Поставщиком (его представителем) всех необходимых и достаточных документов/разрешений на проезд/провоз товара на территорию Заказчика, и в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения договора сообщить Поставщику фамилию, имя, отчество контактного лица. Уведомление может быть направлено Поставщику посредством электронной и/или факсимильной связи.

Провести экспертизу для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора.

Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе их приемки.

Принять поставленный товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора.

По требованию Поставщика уплатить неустойку за просрочку исполнения обязательства, предусмотренного разделом 5 настоящего договора.

Заказчик обязан возвратить Поставщику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора (если такая форма обеспечения исполнения договора применяется Поставщиком в течение 15 (пятнадцати) дней с момента исполнения Поставщиком своих обязательств по договору.

В случае изменения реквизитов, в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить об этом Поставщика.

Поставщик вправе:

Требовать своевременной оплаты поставленного товара.

​Требовать от Заказчика уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательства по оплате товара.

Привлекать независимых экспертов для определения соответствия качества товара условиям договора.

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Поставщик обязан:

Своевременно и надлежащим образом поставить товар, представить Заказчику сопроводительные и первичные документы, которые должны соответствовать требованиям установленным разделом 2 договора. ​

По согласованию с Заказчиком выполнять гарантийные обязательства поставленного товара на территории Заказчика.

В течение гарантийного срока своими силами и средствами, устранять недостатки товара, а в случае, если недостатки не могут быть устранены, заменить товар ненадлежащего качества на товар, соответствующий условиям договора в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента письменного уведомления Поставщика о возникших недостатках.

Оплатить по требованию Заказчика неустойку, а также возместить убытки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, в соответствии с разделом 5 настоящего договора.

Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и режима, действующие на территории Заказчика и в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения договора сообщить Заказчику фамилию, имя, отчество контактного лица. Уведомление может быть направлено Заказчику посредством электронной и/или факсимильной связи.

В случае изменения реквизитов, в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить об этом Заказчика.

Ответственность Сторон

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

В случае просрочки исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком (исполнителем, подрядчиком), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.8-5.11 договора):

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения Поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим разделом договора, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

За неисполнение условия о привлечении к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (при наличии в договоре такого условия) штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного договором.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного настоящим договором, начисляется пеня, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком (исполнителем, подрядчиком), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.

Стороны решили считать существенным нарушением условий договора:

- нарушение сроков поставки товара более чем на 10 (десять) календарных дней;

- невыполнение требований Заказчика об устранении несоответствий товара (по количеству, качеству, комплектности, ассортименту и другим параметрам) условиям договора в установленный срок.

Сведения о Поставщике (исполнителе, подрядчике) в случае расторжения договора по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора в связи с существенным нарушением Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора включаются в реестр недобросовестных Поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Установленная договором неустойка может быть удержана Заказчиком из средств оплаты по договору и/или из денежных средств, внесенных Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в качестве обеспечения исполнения договора (если такая форма обеспечения исполнения договора применяется Поставщиком (исполнителем, подрядчиком)).

При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

Обеспечение исполнения условий договора

Исполнение договора обеспечивается предоставлением Поставщиком независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере _______ (_____________________) рубля ____ копеек, что составляет 30 (тридцать) % от итоговой цены договора.

В случае заключения договора по результатам определения Поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предусмотренный настоящей частью размер обеспечения исполнения договора, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», устанавливается от цены, по которой в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается договор, но не может составлять менее чем размер аванса.

Участник закупки, с которым заключается договор по результатам определения Поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», освобождается от предоставления обеспечения исполнения договора, в том числе с учетом положений статьи 37 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также от предоставления обеспечения гарантийных обязательств, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения договора в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения договора. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Способ обеспечения исполнения договора определяется Поставщиком самостоятельно.

Договор заключается после предоставления обеспечения исполнения договора Поставщиком, с которым заключается договор.

В случае обеспечение исполнение договора предоставлением независимой гарантии устанавливаются следующие требования:

Независимая гарантия должна быть безотзывной.

Независимая гарантия должна быть выдана банком или другой финансовой организацией, включенной в перечень, в соответствии с требованиями статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Срок действия независимой гарантии должен превышать срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц.

Независимая гарантия должна содержать:

- условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика, соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

- сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику при ненадлежащем исполнении принципала обязательств по договору;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении;

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии;

Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

Заказчик, в случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, обязан возвратить Поставщику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, в срок 15 (пятнадцать) календарных дней с момента исполнения Поставщиком своих обязательств по договору (если такая форма обеспечения исполнения договора применяется Поставщиком).

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

Размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». За каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Положения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» об обеспечении исполнения договора не применяются в случае заключения договора с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением.

Гарантии качества товара

Товар должен быть новым, ранее не использованным и соответствовать требованиям нормативных документов, устанавливающих требования к данным видам товаров. Товар должен соответствовать техническим и функциональным характеристикам, указанным в Спецификации на товар (Приложение № 1) и производителем товара в технической документации, передаваемой вместе с товаром. Качество товара, который согласно Постановлению Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений впостановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» подлежит обязательной сертификации/декларированию соответствия, подтверждается сертификатом соответствия/декларацией о соответствии (документы передаются вместе с товаром).

Поставщик гарантирует, что товар соответствует своему целевому назначению, требованиям нормативных документов, пожарных и иных норм, а также требованиям международных нормативных правовых актов, установленных для данного вида товара, санитарно-эпидемиологическим требованиям (в том числе критериям безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиеническим и иным нормативам), установленным в нормативных правовых актах.

Объем предоставления гарантии качества распространяется на весь товар, указанный в Спецификации. Срок предоставления гарантии качества товара – 12 месяцев с момента подписания Сторонами документа о приемке, оформленного в электронном виде в системе ЕИС. Товар должен быть поставлен с расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности. В случае если в течение гарантийного срока обнаружено, что Поставщик передал Заказчику товар ненадлежащего качества, Заказчик вправе требовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков товара. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара, а именно: обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, Заказчик вправе требовать замены такого товара на товар надлежащего качества. Заказчик извещает Поставщика о ненадлежащем исполнении договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков товара путем направления Поставщику уведомления об обнаружении недостатков товара.

Поставщик в течение гарантийного срока, обязан в согласованные с Заказчиком сроки, но не более чем в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента обращения Заказчика, без дополнительной оплаты устранить обнаруженные недостатки, либо в течение 10 (десяти) календарных дней заменить товар (его комплектующие) ненадлежащего качества на новый товар (его комплектующие). При этом гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков или замены товара с оформлением соответствующего акта.

Транспортные расходы, связанные с гарантийным обслуживанием, несет Поставщик.

Документы по гарантийному обслуживанию должны содержать следующие сведения: сведения об условиях гарантии, порядок и сроки осуществления гарантийного ремонта, условия технической поддержки. Документы по гарантийному обслуживанию передаются вместе с товаром.

Стороны вправе привлечь независимых экспертов для определения качества товара. Если в заключение экспертов будет установлено, что качество товара не соответствует условиям договора, Спецификации на товар, все расходы по оплате услуг независимых экспертов несет Поставщик.

Упаковка и маркировка

​Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения и соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными актами к упаковке и транспортировке данного вида товара. Упаковка должна быть заводской и отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

Товар должен быть маркирован в соответствии со стандартами маркировки изготовителя.

Порядок изменения и расторжения договора

Договор может быть изменен или расторгнут в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и гражданским законодательством.

Возможен односторонний отказ от исполнения договора в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального законам Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия договора осуществляется путем заключения сторонами в письменной форме дополнительных соглашений, к договору которые должны быть подписаны лицами, надлежащим образом на то уполномоченными, и являются неотъемлемой частью договора.

Изменение условий договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По соглашению сторон возможно снижение цены договора в ходе его исполнения без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора.

По предложению Заказчика и соглашению сторон возможно увеличение предусмотренного договором количества товара не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренного договором количества поставляемого товара не более чем на десять процентов.

Споры и разногласия

Все споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего договора, Cтороны урегулируют путём переговоров, либо в претензионном порядке.

Под претензионным порядком в рамках настоящего договора понимается обязанность Cтороны по договору в случае наличия возражений по исполнению или неисполнению другой Cтороной обязательств по договору направить ей для обязательного рассмотрения письменную претензию, содержащую указание на характер допущенных другой Cтороной нарушений обязательств, мотивированную ссылку на условия договора или положения действующего законодательства Российской Федерации, срок для устранения соответствующего нарушения обязательств.

​Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Все неурегулированные споры, касающиеся исполнения данного договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Форс-мажорные обстоятельства

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, обстоятельств, которые не зависят от воли сторон, включая: пожар, наводнение, землетрясение, диверсию, военные действия и другие обстоятельства (далее - обстоятельства непреодолимой силы), если они непосредственно повлияли на исполнение обязательств Сторон.

При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 10.1. договора, любая из Сторон должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по договору.

Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на подобные обстоятельства, если только действие этих обстоятельств не препятствовало отправке такого сообщения.

Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 10.1. договора и их последствия продолжают действовать более 30 (тридцати) дней, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения договора.

Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по договору Стороны, обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их аффилированными лицами, работниками или посредниками требований законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем, действующих на территории Российской Федерации, и воздерживаться от действий/бездействий которые могут быть прямо или косвенно квалифицированы как коррупционные правонарушения в терминах договора и антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

К коррупционным правонарушениям в целях настоящего Договора относятся, в том числе прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, получение / дача взятки, коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц, органов и организаций, для оказания влияния на их решения, действия/бездействие с целью получения или сохранения каких-либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, для бизнеса или для третьих лиц (далее – Коррупционное правонарушение).

В случае возникновения при исполнении обязательств по договору у одной Стороны обоснованного предположения или реальных оснований полагать, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника (ов) другой Стороны, его аффилированных лиц или посредников в связи с совершением Коррупционного правонарушения либо иной достоверной или дающей основание предполагать информации о совершении (планировании) Коррупционного правонарушения, такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме, в том числе и по электронной почте (далее – Уведомление) по адресам, указанным в договоре.

В письменном Уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение или нарушение каких-либо иных положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

После письменного Уведомления, Сторона, его направившая, имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения письменного подтверждения от другой Стороны, что Коррупционное правонарушение не произошло или не произойдет. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного Уведомления.

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящей статьи договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящей статьей договора действий, Сторона, направившая Уведомление, при получении достоверной информации о совершении Коррупционного правонарушения и/или неполучении письменной информации об итогах рассмотрения направленного Уведомления и/или письменного подтверждения, что Коррупционное правонарушение не произошло или не произойдет, вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а также вправе потребовать от неё возмещения убытков, причиненных расторжением договора или возникших в результате такого расторжения. ​

Срок действия договора

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

Неисполненные сторонами обязательства по настоящему договору не прекращаются по истечении срока исполнения договора.

Прочие условия договора

Настоящий договор составлен на _____ (________) листах и подписан электронной подписью (ЭП) обеих Сторон на электронной торговой площадке _______ по адресу: __________.

Отношения Cторон, неурегулированные в тексте настоящего договора, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

Сторона обязуется обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету договора, и ставших им известными в ходе исполнения договора.

Все письма, в том числе заявления, извещения, уведомления и претензии, иные письменные документы, которыми Стороны обмениваются в ходе исполнения договора, могут направляться Сторонами друг другу любыми средствами связи при условии наличия подтверждения, что указанная корреспонденция исходит от Стороны договора, а также, посредством электронного документооборота.

К договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация на товар;

Приложение № 2 – Инструкция по приемке баллонов и технических газов;

Реквизиты и подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на товар

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

ИНСТРУКЦИЯ

по приемке баллонов и технических газов

- Посмотреть таблицу с данными