Тендер - Поставка двуоксиси углерода №268911816

Описание Заказчик Лоты

Описание тендера:	Поставка двуоксиси углерода (с результатом)
Сумма контракта:	3 200,00 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа:	20.03.2024
Окончание:	09.04.2024 14:00:00
Тендер №:	268911816
Тип:	Малая закупка Тендерная аналитика
Закон	44-ФЗ
Отрасль:	Химия / Химические элементы и соединения
Возможные отрасли:	Химия
ОКПД2:	(201112110) Диоксид углерода (газ углекислый)
Регион:	Северо-западный ФО / Ленинградская область / Приозерск
Регион поставки:	Северо-западный ФО / Ленинградская область / Приозерск
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: Поставка двуоксиси углерода
Цена контракта: 3 200,00 RUB

№	Название	Цена	Цена за ед.	Количество	Ед. измерения
1	Двуокись углерода ВС (40л/24 кг) Соответствует требованиям ГОСТ 8050-85	3200	3200	1	ШТ

Получить демо-доступ

Скачать документацию

Смотреть все тендеры на химические элементы и соединения в Приозерска

Задать вопрос по тендеру:

Документация

проект.doc

29 КБ

20.03.24 00:00

Действующая

Скачать все файлы

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Приозерская межрайонная больница» (ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице врио главного врача Тарасова Виктора Сергеевича, действующего на основании Устава и распоряжения КЗЛО от 10 мая 2023 года № 27, и______________________________________________________________, в лице________________________________, действующего ________________и в порядке, предусмотренном пунктом 4 части 1статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), заключили настоящий контракт (далее - Договор) о нижеследующем:

Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку закупаемых или производимых Поставщиком товаров (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение N 1 к Договору).
1.3. Поставка Товара осуществляется по адресу: Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35, склад заказчика.

Цена Товара
2.1. Общая стоимость Товара, указанного в п.п. 1.1. настоящего Договора составляет ___________(_______________) рублей ___ копеек, в том числе НДС _________ рублей 00 копеек.
КВР 244 КОСГУ 341 КВФО 7 (0901).
2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и иные расходы, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.4 Договора.
2.4. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения, предусмотренного Договором количества Товара и иных условий Договора.

Обязанности Сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Договора.

3.1.2. Осуществить в установленные настоящим Договором сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству. В случае соответствия Товара параметрам количества, ассортимента и качества – подписать сопроводительные документы (в т.ч. товарную накладную).

3.2. Поставщик обязан:

Передать Покупателю Товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

Поставить Товар пригодный для целей Покупателя и соответствующий требованиям нормативно-технической документации в количестве и ассортименте, согласованными Сторонами.

Обеспечить Покупателя документами, указанными в п. 4.2. настоящего Договора.

Принять от Покупателя Товар ненадлежащего качества, недостатки которого были выявлены в течение сроков предъявления требований, связанных с недостатками товара, определенных законодательством РФ для товаров данного вида.
4. Качество Товара
4.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с договором, является новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по договору, не имеет дефектов, связанных с материалами или функционированием при штатном использовании Товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к договору). Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
Качество товара, его технические и функциональные характеристики (потребительские свойства), установленные на него гарантийные сроки и сроки годности должны подтверждаться соответствующими документами, в том числе от производителей, оформление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации для данного вида товара (сертификаты и/или декларации о соответствии (для товаров, подлежащих обязательной сертификации), паспорта на изделия, санитарно-эпидемиологические заключения, инструкции и/или руководства о товаре и т.д.).
Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю.
Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям, а также обеспечивающей сохранность Товара при его перевозке и при последующем хранении Покупателем. Внешняя упаковка должна быть заводской, которая бы обеспечивала сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами транспорта (при необходимости иметь светонепроницаемую защиту и упакованы в тару, которая предохраняет от различного рода повреждений, попадания света, проникновения в неё избыточной влажности и т.д., и т.п.). Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних дефектов и следов вскрытия.
В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества или его недостатков, которые не могли быть обнаружены в процессе приемки, Поставщик обязуется заменить некачественный Товар на качественный в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления Покупателем о замене Товара. О невозможности устранения недостатков Товара, поставки недостающего Товара, замены некачественного Товара или Товара ненадлежащего ассортимента, Поставщик сообщает Покупателю в письменном виде (в том числе путем направления уведомления по факсу).
В случае обнаружения неустранимых недостатков, а также при невозможности Поставщиком осуществить устранение недостатков, допоставить Товар, осуществить замену некачественного или Товара ненадлежащего ассортимента, Поставщик осуществляет возврат уплаченных Покупателем денежных средств за этот Товар в течение 5 (пяти) банковских дней с момента поступления требования Покупателя об их возврате. Требование о возврате денежных средств оформляется Покупателем в форме Претензии и направляется в адрес Поставщика после получения уведомления Поставщика о невозможности осуществить устранение недостатков и несоответствий.

Порядок доставки и приемки Товара

Поставка товара осуществляется одной партией в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора. Поставка товара должна быть осуществлена силами и средствами Поставщика. Точная дата и время доставки товара согласовываются Поставщиком с Заказчиком не менее чем за 1 рабочий день. Поставка Товара осуществляется с 9.00 до 15.00 (обед с 13.00 до 14.00) в рабочие дни Заказчика.

Прием поставленного Товара по количеству и качеству производится Заказчиком на основании счета, счета-фактуры (при наличии), товарной накладной, документов, подтверждающих качество Товара, в том числе сертификаты и другие удостоверения.

При приеме Товара Заказчик проверяет его соответствие качеству, требованиям и сведениям, обусловленным в настоящем Договоре, в транспортных и сопроводительных документах.

Датой поставки партии Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной на поставляемый Товар.

В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете Товара в процессе его приема-передачи будет обнаружено несоответствие количества, ассортимента или брак Товара, Заказчик в присутствии представителя Поставщика делает соответствующие отметки в накладной, а также Сторонами подписывается акт о браке/недостаче.

Заказчик имеет право не принимать некачественный Товар.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит Покупателю в момент подписания товарной накладной.

Порядок расчетов
6.1. Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях РФ, путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания товарной накладной, акта приема-передачи товара.
6.2. Основанием для оплаты Товара является счет, счет-фактура (при наличии) и подписанная товарная накладная.
6.3. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после списания банком денежных средств с расчетного счета Покупателя.
6.4. Авансирование не предусмотрено.

Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании письменного требования Сторон.

7.3. Ответственность Поставщика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.3.2. За ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, поставщик (исполнитель, подрядчик) выплачивает покупателю штраф в размере, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года № 1042.

7.4. Ответственность Покупателя:

7.4.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4.2. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе взыскать с покупателя штраф в размере, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года № 1042.

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.7. Выплата неустойки не освобождает Стороны от обязанностей, предусмотренных Договором.

7.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

7.10. К обстоятельствам, указанным в п. 7.9. Договора относятся: война и военные действия, восстания, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и иные события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности.

7.11. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. В случае, когда Сторона не сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться на него.

7.12. Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения требований п.7.11. настоящего Договора, продлевает срок исполнения Договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.

7.13. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 30 календарных дней, Стороны определяют дальнейшую юридическую судьбу Договора.

Порядок разрешения споров

Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

В случае не урегулирования Сторонами споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Санкт – Петербурга и Ленинградской области.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2024 г.

9.2. Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, или по взаимному соглашению Сторон.

10. Заключительные положения

10.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде подписанных Сторонами дополнительных соглашений и вместе с приложениями являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

10.4. Вся документация, связанная с настоящим Договором, может передаваться Сторонами по техническим средствам связи (факс, телекс, электронная почта и т.п.) с обязательным представлением оригинала документа. Датой получения документа считается следующий рабочий день после дня отправки этого документа по техническим средствам связи.

10.5. Приложения к данному Договору:

1). Спецификация;

2). Акт приема-передачи товара (рекомендуемая форма).

Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № _____

от « » 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору №

от « » 2024 г.

АКТ

приема-передачи товара

_________________________________, в лице___________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Приозерская межрайонная больница» (ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице врио главного врача Тарасова Виктора Сергеевича, действующего на основании Устава и распоряжения КЗЛО от 10 мая 2023 года №27, с другой стороны (в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона»), составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с п. 1.1 Договора № _____от «__»_________2024 года Поставщик передает, а Заказчик принимает Товар следующего ассортимента и количества:

- Посмотреть таблицу с данными

Стоимость Товара поставленного в соответствии с условиями Договора составляет __________________ (________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС ( ____%) (___________) рублей ____ копеек (если НДС не подлежит уплате, то указать: «НДС не облагается в соответствии со ст.___ НК РФ»).

2. Принятый Заказчиком товар обладает качеством и ассортиментом, соответствующим требованиям Договора. Товар поставлен в установленные в Договоре сроки. Заказчик не имеет никаких претензий к принятому товару.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора между Сторонами.

- Посмотреть таблицу с данными

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №259450966 НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИЛЬВАМО КОРПОРЕЙШН РУС" объявляет тендер: Реализация таллового масла - Светогорск	Запрос предложений #259450966	См. док.	6 дней 07.12.2023 09.06.2024
Тендер №269085338 НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕТОГОРСКИЙ ЦБК" объявляет тендер: Карбонат кальция Руслайм М-90 98,5% CaCO3 сухой Мел аморфный	Не определен #269085338	См. док.	1 день 22.03.2024 04.06.2024
Тендер №269085346 НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕТОГОРСКИЙ ЦБК" объявляет тендер: Карбонат кальция Руслайм М-60 98,5% CaCO3 сухой Мел аморфный	Не определен #269085346	См. док.	1 день 22.03.2024 04.06.2024
Тендер №273028302 Общество с ограниченной ответственностью "АВАНТРЕЙДХИМ" объявляет тендер: Лигнин гидролизный, нефтесорбент Применяется для очистки от нефти или нефтепродуктов поверхности водоемов, нефтяных и буровых, шламовых амбаров, а также ликвидации замазученых или...	Не определен #273028302	375 000	238 дней 21.05.2024 27.01.2025
Тендер №273284865 ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА" объявляет тендер: Поставка запасных частей для автомобилей для нужд ЛОГБУ "Сланцевский ДИВВиТ" в 2024 году.	Электронный аукцион #273284865	15 862 Обеспечение контракта: 5%	1 час 24.05.2024 03.06.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №268911661 Поставка реактивов для проведения цитогенетических исследований (с результатом)	Электронный аукцион #268911661	117 109 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 20.03.2024 28.03.2024
Тендер №268911518 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК объявляет тендер: закупка химических реактивов	Не определен #268911518	413 333	срок истек 20.03.2024 27.03.2024
Тендер №268911507 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А. БОЧВАРА" объявляет тендер: О запросе технико-коммерческого предложения химической продукции	Анализ цен #268911507	См. док.	срок истек 20.03.2024 26.03.2024
Тендер №268910630 закупка химических реактивов (с результатом)	Единственный поставщик #268910630	568	срок истек 20.03.2024 -
Тендер №268910030 Поставка материалов для производства мебели и в целях трудоустройства осужденных согласно спецификации (Приложение №1) (с результатом)	Единственный поставщик #268910030	24 000	срок истек 12.03.2024 12.03.2024

Тендеры из региона Приозерск

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №268911686 Оказание услуг по централизованной охране, экстренном вызове наряда вневедомственной охраны (с результатом)	Малая закупка #268911686	80 339	срок истек 20.03.2024 22.03.2024
Тендер №268910862 Оказание услуг по организации питания больных находящихся на лечении в ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ" (с результатом)	Электронный аукцион #268910862	2 999 858 Обеспечение заявки: 29 999	срок истек 20.03.2024 28.03.2024
Тендер №268910318 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛСР. БАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ" объявляет тендер: Поставка стрелочных переводов и материалов верхнего строения пути для нужд АО "ЛСР. Базовые" (с результатом)	Запрос предложений #268910318	См. док.	срок истек 20.03.2024 22.04.2024
Тендер №268910314 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛСР. БАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ" объявляет тендер: Выполнение работ по дефектации, ремонту, изготовлению и монтажу в корпус судна теплохода Невский-30 деталей винторулевого комплекса, подруливающего устройства нужд АО «ЛСР. Базовые»	Запрос предложений #268910314	См. док.	срок истек 20.03.2024 28.03.2024
Тендер №268910288 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛСР. БАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ" объявляет тендер: Литье 2 квартал (Боровинка)	Запрос предложений #268910288	См. док.	срок истек 20.03.2024 27.03.2024

Тендер - Поставка двуоксиси углерода №268911816

Оглавление

Похожие тендеры

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Тендеры из региона Приозерск