Тендер - поставка дезинфицирующего средства для медицинского оборудования №267571678

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ТЗ.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть78 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Челябинская облМесто поставки (адрес):г. Челябинск, проспект Победы, дом 176 (склад)
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 01.03.2024 по 18.03.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с даннымиАукционная_документация_ДЕЗ._СР-ВА_ДЛЯ_МЕД._ОБОРУДОВАНИЯ_(2)

1

ВВЕДЕНИЕ

1. Документация о проведении открытого аукциона в электронной форме состоит из следующих

разделов:

Раздел 1 «Общие положения», в котором указана общая информация, необходимая участнику

закупки для последующего ознакомления с документацией о проведении открытого аукциона в

электронной форме, порядок разъяснения участникам закупки положений такой документации и

внесения в нее изменений;

Раздел 2 «Информационная карта проведения открытого аукциона в электронной форме»,

в котором содержится порядок и условия проведения открытого аукциона в электронной форме, в том

числе требования к участникам закупки, порядок подачи заявки на участие в открытом аукционе в

электронной форме, рассмотрения таких заявок и подведения итогов открытого аукциона в

электронной форме, порядок заключения договора, обеспечение исполнения договора;

Раздел 3 «Расчет начальной (максимальной) цены договора», в котором указана оценка

однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете Н(М)ЦД,

определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с формулами расчета:

- средняя арифметическая цена за единицу;

- среднее квадратичное отклонение;

- коэффициент вариации цен;

- средний расчет Н(М)ЦД по формуле.

Раздел 4 «Техническое задание», в котором указано описание предмета закупки указываются

функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные

характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки.

В случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак с использованием

слова «(или эквивалент)», за исключением случаев:

- несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости

обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.

Раздел 5 «Образцы форм документов», которые участник закупки должен заполнить,

оформить и предоставить Заказчику в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной

форме.

Раздел 6 «Проект договора», содержит существенные условия договора со следующими

приложениями, которые являются неотъемлемой частью договора:

- приложение №1 «Спецификация», заполняется в соответствии с прилагаемой формой (образцом);

- приложение №2 «Техническое задание», заполняется в соответствии с Разделом 4 «Техническое

задание» документации об аукционе в электронной форме и заявкой участника закупки, с которым

заключается Договор;

- приложение №3 «Акт приема-передачи товара по договору», заполняется в соответствии с

рекомендуемой формой (образцом);

- приложение №4 «Представители Заказчика и Поставщика», заполняется в соответствии с

рекомендуемой формой (образцом).

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая документация о проведении открытого аукциона в электронной форме

разработана в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также Положением о закупке для нужд

государственного учреждения, подведомственного Министерству здравоохранения Челябинской

области, утвержденного протоколом наблюдательного совета ГАУЗ «СП №1 г. Челябинск» и

размещенное в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Термины и определения, содержащиеся в настоящем Положении о закупке товаров,

работ, услуг, используются в понимании Федерального закона от 18 июля 2011 года

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих закупки товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, если иное понимание не следует из

Положения о закупке, товаров, работ, услуг.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд (далее –ЕИС) – совокупность указанной в части 3 статьи

4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,

2

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон

№ 44-ФЗ) информации, которая содержится в базах данных, информационных технологий и

технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение этой информации, а также

ее предоставление с использованием официального сайта в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» (http://www.zakupki.gov.ru).

1) Единая информационная система в сфере закупок (далее – ЕИС) - совокупность

информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» и содержащейся в базах данных, информационных

технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение

такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой

информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее

- официальный сайт) (www.zakupki.gov.ru);

2) Заказчик – Государственное автономное учреждение здравоохранения

«Стоматологическая поликлиника № 1 г. Челябинск»;

3) Комиссия - комиссия по осуществлению закупок;

4) НМЦД - начальная (максимальная) цена договора (цена лота);

5) Положение о закупке - Положение о закупке товаров, работ, услуг для о закупке для

нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая

поликлиника № 1 г. Челябинск», подведомственного Министерству здравоохранения

Челябинской области;

6) Продукция - товары, работы, услуги, приобретаемые на возмездной основе;

7) Федеральный закон № 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд»;

8) Регламент электронной площадки - документ оператора электронной площадки,

регламентирующий порядок проведения закупок на электронной площадке и деятельность

оператора электронной площадки по обеспечению проведения закупок в соответствии

с Федеральным законом № 223-ФЗ;

9) Субъект МСП - субъект малого и среднего предпринимательства;

10) Федеральный закон № 223-ФЗ - Федеральный закон от 18 июля 2011 года

№ 223- ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

11) Федеральный закон № 209-ФЗ - Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

12) Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий,

которые осуществляются Заказчиком, начиная с размещения извещения об осуществлении

конкурентной закупки либо с направления приглашения принять участие в определении

поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением договора. В случае, если

не предусмотрено направление приглашения принять участие в определении поставщика

(подрядчика, исполнителя) или размещение извещения об осуществлении конкурентной

закупки, определение поставщика (подрядчика исполнителя) начинается с принятия решения

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается

заключением договора;

13) Закупка - приобретение Заказчиком товаров, работ, услуг способами, указанными

в Положении о закупке. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами договора. В случае, если не

предусмотрено размещение извещения об осуществлении конкурентной закупки или

направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика,

исполнителя), закупка начинается с заключения договора и завершается исполнением

обязательств сторонами договора;

14) Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за

исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии

3

с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц,

находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько

физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе

индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей,

выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица,

являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022

года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным

влиянием»;

15) Электронный магазин - информационный ресурс в сети Интернет для осуществления

неконкурентных закупок;

16) Совокупный годовой стоимостной объем договоров - общий объем финансового

обеспечения для осуществления Заказчиком закупок в соответствии с Федеральным законом

№ 223-ФЗ в текущем году, в том числе для оплаты договоров, заключенных до начала

указанного года и подлежащих оплате в текущем году;

17) Закупка только у субъектов МСП - это закупка, участниками которой являются

только субъекты малого и среднего предпринимательства, в соответствии с подпунктом

2 пункта 21.1 Положения о закупке;

18) Сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса

объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия

(далее - сметная стоимость строительства) - это расчетная стоимость строительства,

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по

сохранению объектов культурного наследия, подлежащая определению на этапе

архитектурно-строительного проектирования, подготовки сметы на снос объекта

капитального строительства и применению в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного

кодекса Российской Федерации.

4

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Способ закупки

Обоснование способа закупки

Предмет закупки

2. Сведения о заказчике

Наименование

Открытый аукцион в электронной форме (далее – аукцион)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Расчет выполнен в соответствии с разделом 4 Положения о закупке для

нужд государственного учреждения, подведомственного Министерству

Челябинской области, утвержденного протоколом наблюдательного совета

ГАУЗ «СП №1 г. Челябинск» и размещенное в единой информационной

системе в сфере закупок в соответствии с требованиями Федерального

закона РФ от 18 июля 2011г. №223-ФЗ «О Закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц»

Поставка дезинфицирующего средства для медицинского оборудования

Место нахождения

Почтовый адрес

Контактное лицо

Государственное

автономное

учреждение

здравоохранения

«Стоматологическая поликлиника № 1 г. Челябинск» (ГАУЗ «СП № 1 г.

Челябинск»)

454008, область Челябинская, город Челябинск, проспект Победы, 176

454008, область Челябинская, город Челябинск, проспект Победы, 176

Белолипецкая Гюзелия Сагидулловна

Телефон

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Адрес электронной почты

3. Сведения о комиссии

Наименование

Место нахождения

Почтовый адрес

Телефон

Факс

Порядок работы комиссии

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единая комиссия по осуществлению закупок ГАУЗ «СП №1 г. Челябинск»

454008, область Челябинская, город Челябинск, проспект Победы, 176

454008, область Челябинская, город Челябинск, проспект Победы, 176

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

в соответствии с приказом главного врача ГАУЗ «СП №1 г. Челябинск»» от

24 декабря 2021г. №66

4. Сведения о предмете договора:

4.1

4.2

Предмет договора с

указанием количества

поставляемого товара,

объема выполняемых

работ, оказываемых услуг,

а также краткое описание

предмета закупки

Описание предмета

закупки

4.3

Место, условия и сроки

(периоды) поставки товара,

выполнения работы,

оказания услуги

4.4

Сведения о начальной

(максимальной) цене

договора, либо формула

цены и максимальное

значение цены договора,

либо цена единицы товара,

работы, услуги и

максимальное значение

цены договора

Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема

выполняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое описание предмета

закупки указан в Разделе 4 «Техническое задание» настоящей документации

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к

размерам, упаковке, отгрузке товара, указаны в Разделе 4 «Техническое

задание» настоящей документации

454008, область Челябинская, город Челябинск, проспект Победы, 176

(склад).

с момента подачи заявки в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, в

рабочие дни с 9:00 до 15:00 часов (время местное) в место доставки с

разгрузкой транспортного средства.

6 660,00 рублей (Шесть тысяч шестьсот шестьдесят рублей 00 копеек)

5

Согласно разделам▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПоложения о закупке для нужд государственного

учреждения, подведомственного Министерству Челябинской области,

утвержденного протоколом наблюдательного совета ГАУЗ «СП №1 г.

Челябинск» и размещенное в единой информационной системе в сфере

закупок в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 18 июля

2011г. №223-ФЗ «О Закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц»

5. Сведения об оплате товара, работы, услуги и порядке формирования цены договора

5.1

Порядок

формирования Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на

цены договора

транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату

налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые

Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по

Договору в соответствии с законодательством РФ.

5.2

Форма, сроки и порядок Аванс не предусмотрен. Заказчик оплачивает поставленные Товары по

оплаты товара, работы, безналичному расчету путем перечисления средств со своего счета на счет

услуги

Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта

приема-передачи товара на основании счета, счета-фактуры, товарные

накладные (при наличии).

6. Сведения об условиях проведения закупки

6.1

Форма, порядок, дата и

Порядок предоставления разъяснений положений извещения,

время окончания срока

документации о закупке, иных разъяснений:

предоставления

1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику посредством

участникам закупки

электронной площадки запрос о даче разъяснений положений извещения и

разъяснений положений

(или) документации о закупке.

извещения об

2. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в

осуществлении закупки,

части 2 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, Заказчик осуществляет

документации о закупке

разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает

их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой

закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе

не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос

поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи

заявок на участие в такой закупке.

3. Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке не

должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта

договора.

4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и

(или) документацию о закупке до наступления даты и времени окончания

срока подачи заявок на участие в закупке. В течение трех дней с даты

принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в

ЕИС. При этом срок подачи заявок на участие в закупке должен быть

продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных

изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке

такой срок составлял не менее половины срока подачи заявок на участие в

такой закупке, установленного Положением о закупке.

6.2

Срок и порядок принятия

1. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до наступления даты и

решения об отмене

времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. После

закупки (по одному или

наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в

более предмету (лоту)

закупке и до заключения договора Заказчик вправе отменить конкурентную

закупки)

закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого

решения. Решение об отмене конкурентной закупки, осуществляемой

закрытым способом, доводится до сведения участников такой закупки,

подавших заявки, в день принятия этого решения (при наличии у Заказчика

информации для осуществления связи с данными участниками).

3. В течение одного часа с момента размещения в ЕИС извещения об отмене

конкурентной закупки в электронной форме, оператор электронной

площадки размещает указанную информацию на электронной площадке,

4.5

Обоснование начальной

(максимальной) цены

договора

6

6.3

Срок и порядок внесения

изменений в извещение о

проведении аукциона в

электронной форме

6.4

Обеспечительные меры

заявки на участие в

электронном аукционе

6.5

Случаи и порядок возврата

и удержания обеспечения

заявки на участие в закупке

направляет уведомления об отмене конкурентной закупки в электронной

форме всем участникам конкурентной закупки в электронной форме,

подавшим заявки на участие в ней.

4. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с

частью 5 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ и до заключения

договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя,

подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой

силы в соответствии с гражданским законодательством.

Срок и порядок внесения изменений в извещение о проведении

аукциона в электронной форме:

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или)

документацию о закупке до наступления даты и времени окончания срока

подачи заявок на участие в закупке.

В течение трех дней с даты принятия указанного решения такие изменения

размещаются Заказчиком в ЕИС.

При этом срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен

таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до

даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке такой срок

составлял не менее половины срока подачи заявок на участие в такой

закупке, установленного Положением.

Порядок и сроки внесения таких изменений пунктами 6.17. Положения.

Если Заказчиком установлено требование обеспечения заявок, размер такого

обеспечения не может превышать пяти процентов НМЦД.

Если иное не предусмотрено документацией о закупке, обеспечение заявки

на участие в закупке может предоставляться участником закупки путем

внесения денежных средств на счет, указанный в документации о закупке,

или независимой гарантии, соответствующей требованиям, указанным в

пункте 11.16 Положения о закупке. Выбор способа обеспечения заявки на

участие в закупке из числа указанных в документации о закупке

осуществляется участником закупки.

В случае, если участником закупки в составе заявки представлены

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве

обеспечения заявки, и до даты рассмотрения заявок денежные средства не

поступили на счет, который указан Заказчиком в документации о закупке,

такой участник признается не предоставившим.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки,

возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем пяти

рабочих дней с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписание итогового протокола (за исключением победителя закупки и

участника закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номер);

2) подписание договора (участнику закупки, с которым заключается договор,

и участнику закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номер);

3) отмена закупки;

4) отзыв заявки на участие в закупке до окончания срока подачи заявок;

5) получение заявки на участие в закупке после окончания срока подачи

заявок;

6) отказ от заключения договора с участником закупки.

Возврат денежных средств в случаях, указанных в пункте 11.7 Положения о

закупке, Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не

осуществляется, взыскание по ней не производится.

Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в закупке не

производится, в случае уклонения или отказа участника закупки от

заключения договора, а также в случае не предоставления или

предоставления с нарушением условий, установленных Федеральным

законом № 223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения

исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки,

документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения

договора и срок его предоставления до заключения договора).

7

6.6

6.7

Адрес электронной

торговой площадки в сети

«Интернет», на которой

проводится закупка (при

осуществлении

конкурентной закупки в

электронной форме)

Сведения о приоритете

товаров российского

происхождения, работ,

услуг, выполняемых,

оказываемых российскими

лицами

Особенности

предоставления

приоритета товаров

российского

происхождения, работ,

услуг, выполняемых,

оказываемых российскими

лицами и расчет, и

минимальная доля закупок

товаров российского

происхождения, работ,

услуг, выполняемых,

оказываемых российскими

лицами.

Заказчик вправе в дополнение к способам обеспечения заявки,

перечисленным в пункте 11.4 Положения о закупке, предусмотреть в

документации о закупке иные способы обеспечения заявки в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации, требования и (или) порядок

их предоставления и возврата. При этом Заказчик должен соблюдать

требования, предусмотренные пунктом 11.1 Положения о закупке.

http://rts-tender.ru

Не установлено

1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения

конкурентных способов закупки устанавливается приоритет товаров

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым

иностранными лицами (далее - приоритет), в порядке, установленном

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925

«О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг,

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,

происходящим из иностранного государства, работам, услугам,

выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее - Постановление

№ 925).

2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг Заказчики

руководствуются постановлением Правительства Российской Федерации от

03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского

происхождения».

3. Заказчик выбирает способ закупки в соответствии с положениями раздела

4 Положения. При этом Заказчик не вправе совершать действия, влекущие за

собой ограничение конкуренции, необоснованное сокращение числа

участников закупки в виде создания преимущественных условий, в том

числе путем сокращения объема закупки, снижения НМЦД (максимального

значения цены договора, цены договора, заключаемого с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в целях искусственного

дробления закупки.

7. Требования к участникам такой закупки и перечень документов представляемых участниками такой

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям

7.1

Участник закупки

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических

лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения

и места происхождения капитала, за исключением юридического лица,

являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом

от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц,

находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или

несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника

закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного

участника закупки, за исключением физического лица, являющегося

иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля

2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под

6.8

8

иностранным влиянием».

7.2

Обязательные требования к К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

участникам закупки

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,

являющихся предметом закупки;

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки юридического

лица

или

индивидуального

предпринимателя

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке,

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу

решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм

исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и

сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки,

по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Участник такой закупки считается соответствующим установленному

требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об

обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному

заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного

в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции

единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера

юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления,

предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса

Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных

физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с

поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся

предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде

дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов,

под которым понимаются обстоятельства, при которых должностное лицо

Заказчика (руководитель Заказчика, член комиссии), его супруг (супруга),

близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец,

мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или не

полнородный (имеющий общих с должностным лицом Заказчика отца или

мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом Заказчика,

либо усыновитель этого должностного лица Заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве

индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом

коллегиального

исполнительного

органа,

учредителем,

членом

коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником

закупки;

9

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального

исполнительного органа, членом коллегиального органа управления,

выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося

участником закупки. Выгодоприобретателем является физическое лицо,

которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих

акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей,

превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале

хозяйственного товарищества или общества;

7) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе

участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе

учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не

имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно

(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем

десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо

долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале

хозяйственного товарищества или общества.

8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках,

установленных законодательством Российской Федерации.

9) участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с

Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за

деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

7.3

Дополнительные

При необходимости Заказчик вправе предъявить к участникам закупки

требования к участникам следующие дополнительные требования, за исключением случаев

закупки

осуществления закупки только у субъектов МСП:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей

(ресурсов), необходимых для обеспечения надлежащего и качественного

исполнения договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта выполнения работ или

оказания услуг.

Заказчик вправе предъявить к участникам закупки также иные требования, в

том числе:

1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

2) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ;

3) отсутствие фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения участником

закупки обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию

услуг по договорам, заключенным с Заказчиком, за последние 2 года,

предшествующие дате размещения в ЕИС извещения о закупке;

4) обладание участниками закупки исключительными правами на результаты

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора

Заказчик приобретает права на такие результаты;

5) обладание участником закупки правами использования результата

интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата

при исполнении договора;

6) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи

заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к

административной ответственности за совершение административного

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской

Федерации об административных правонарушениях.

8. Сведения о подаче заявок на участие в закупке

8.1

Порядок, дата начала, дата Срок подачи заявок: с 01 марта 2024г. по 18 марта 2024г.

и время окончания срока

Способ подачи заявок: в электронной форме на электронной площадке.

подачи заявок на участие в Порядок подачи заявок:

закупке

1. Заявка на участие в закупке в электронной форме направляется оператору

электронной площадки, указанной в документации о закупке, в сроки,

10

8.2

Срок и порядок отзыва,

изменения заявок на

участие в закупке

8.3

Требования к составу

первой части заявки на

участие в электронном

аукционе

установленные для подачи заявок в документации о закупке.

2. Если иное не предусмотрено Положением о закупке, заявка на участие в

закупке в электронной форме должна состоять из первой части, ценового

предложения и второй части. При этом все сведения и документы, входящие

в состав заявки на участие в закупке в электронной форме, должны быть

составлены на русском языке. Если какие-либо сведения или документы,

входящие в состав заявки, составлены на иностранном языке, участник

закупки обязан представить в составе соответствующей части заявки перевод

на русский язык, верность которого засвидетельствована в порядке,

установленном статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации о

нотариате.

3. Первая и вторая часть заявки на участие в конкурентной закупке должны

содержать информацию и документы, предусмотренные извещением и (или)

документацией о закупке.

4. В случае указания в заявке на участие в конкурентной закупке ценового

предложения, отличного от ценового предложения, указанного участником

закупки посредством программно-аппаратных средств электронной

площадки, оценка заявки осуществляется по ценовому предложению,

указанному посредством программно-аппаратных средств электронной

площадки.

5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в

электронной форме. В случае подачи участником закупки двух и более

заявок на участие в закупке в электронной форме при условии, что поданные

ранее этим участником заявки на участие в закупке не отозваны, все заявки

на участие в закупке этого участника возвращаются этому участнику.

6. В случае, если несколько юридических лиц либо несколько физических

лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне

одного участника закупки (коллективный участник закупки), то такие лица

не вправе участвовать в такой закупке самостоятельно или на стороне

другого участника закупки.

7. Подача заявок осуществляется с момента размещения в ЕИС извещения и

документации о закупке и прекращается вовремя и в день окончания срока

подачи заявок, установленные в документации о закупке. Прием заявок на

участие в закупке прекращается после наступления времени и даты

окончания срока подачи заявок на участие в закупке, установленного в

документации о закупке.

Порядок изменения и отзыва заявок:

Участник закупки в электронной форме, подавший заявку, вправе отозвать

данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания

срока подачи заявок на участие в закупке, направив об этом уведомление

оператору электронной площадки.

Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

1. Заявка на участие в закупке в электронной форме направляется оператору

электронной площадки, указанной в документации о закупке, в сроки,

установленные для подачи заявок в документации о закупке.

2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в

электронной форме. В случае подачи участником закупки двух и более

заявок на участие в закупке в электронной форме при условии, что поданные

ранее этим участником заявки на участие в закупке не отозваны, все заявки

на участие в закупке этого участника возвращаются этому участнику.

В случае, если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц

(в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне

одного участника закупки (коллективный участник закупки), то такие лица

не вправе участвовать в такой закупке самостоятельно или на стороне

другого участника закупки.

3. Подача заявок осуществляется с момента размещения в ЕИС извещения и

документации о закупке и прекращается вовремя и в день окончания срока

подачи заявок, установленные в документации о закупке. Прием заявок на

11

8.4

Требования к составу

второй части заявки на

участие в электронном

аукционе

8.5

Требования к содержанию,

форме, оформлению заявки

на участие в закупке

8.6

Требования к описанию

участниками такой закупки

поставляемого

товара,

который

является

предметом закупки, его

функциональных

характеристик

(потребительских свойств),

его количественных и

качественных

характеристик, требования

к описанию участниками

такой

закупки

выполняемой

работы,

оказываемой

услуги,

которые

являются

предметом закупки, их

количественных

и

качественных

характеристик

участие в закупке прекращается после наступления времени и даты

окончания срока подачи заявок на участие в закупке, установленного в

документации о закупке.

1. Если иное не предусмотрено Положением о закупке, заявка на участие в

закупке в электронной форме должна состоять из первой части, ценового

предложения и второй части. При этом все сведения и документы, входящие

в состав заявки на участие в закупке в электронной форме, должны быть

составлены на русском языке. Если какие-либо сведения или документы,

входящие в состав заявки, составлены на иностранном языке, участник

закупки обязан представить в составе соответствующей части заявки перевод

на русский язык, верность которого засвидетельствована в порядке,

установленном статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации о

нотариате.

2. В случае указания в заявке на участие в конкурентной закупке ценового

предложения, отличного от ценового предложения, указанного участником

закупки посредством программно-аппаратных средств электронной

площадки, оценка заявки осуществляется по ценовому предложению,

указанному посредством программно-аппаратных средств электронной

площадки.

1. Участники закупки готовят свои заявки на участие в закупке в

соответствии с требованиями, установленными в настоящей документацией.

2. Заявка на участие в закупке в электронной форме составляется путем

включения в нее информации с использованием программно-аппаратных

средств электронной площадки и документов в виде файлов. Такие

информация и документы должны быть подписаны усиленной

квалифицированной электронной подписью (далее – электронная подпись)

лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.

3. Документы оформляются в письменном виде, подписывается

уполномоченным представителем участника закупки и размещается на

электронной торговой площадке.

4. Заявка на участие в закупке подается оператору электронной площадки

форме в соответчики с Регламентом работы электронной торговой

площадки, на которой проводится запрос котировок в электронной форме.

5. Участники закупки несут ответственность

за предоставление

недостоверных сведений, в том числе сведений о стране происхождения

товара, указанных в заявке на участие в закупке

При описании поставляемого товара, в заявке на участие в аукционе должна

быть указана информация в отношении всех установленных в пункте 1

«Наименование и количество товара» Раздела 4 «Техническое задание

(Спецификация)» показателей товаров, с учетом следующей инструкции:

1. Наименование показателя (ей) указывается без изменений.

2. Единицы измерения, в том числе их части, указываются значением,

установленным в документации без изменений.

3.

Функциональные

характеристики

(потребительские

свойства),

технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные

характеристики (при необходимости) предмета закупки

4. Значения характеристик, которые заданы перечислением (через запятую,

союз «и») должны быть отражены в заявке в полном объеме.

5. Если при описании показателей Заказчик использует такие слова как: «не

более», «не менее», «не ранее»: участник закупки должен указать

конкретное значение показателя без использования указанных слов,

соответствующее установленным Заказчиком требованиям, при этом

крайние границы могут быть указаны в заявке участника закупки

включительно.

6. Показатели товаров, в отношении которых установлены знаки «±»: в

заявке на участие в аукционе, должны быть указаны без изменения.

7. Показатели товаров, при описании значений которых заказчиком

использованы слово «или», «либо» должны быть указаны конкретным

12

(одним)

значением

(видом,

величиной),

конкретной

(одной)

характеристикой товара.

8. Символы «многоточие», «тире», установленные между значениями

показателя, слова «от…до…», «диапазон» следует читать как

необходимость указания диапазона значений так, как это указано в

Техническом задании.

9. Показатели товаров, в отношении которых установлены значения, которые

не могут изменяться в заявке на участие в аукционе должны быть указаны

значением (ями), установленными документацией, без изменений.

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны

происхождения поставляемого товара не является основанием для

отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как

содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Указанные в настоящей документации и (или) приложениях к ней товарный

знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при

наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии),

полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии),

наименование страны происхождения товара

9. Сведения о порядке проведения закупки (этапов закупки), порядок подведения итогов закупки (этапов

закупки)

9.1

Дата и время, порядок

Не позднее 19 марта 2024г.

рассмотрения первых

1. Комиссия рассматривает первые части заявок на участие в аукционе в

частей заявок на участие в

электронной форме на соответствие требованиям, установленным

электронном аукционе

документацией о закупке в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Дата рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в

электронной форме устанавливается в документации о закупке. При этом

срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в

электронной форме не должен превышать трех рабочих дней с даты

окончания срока подачи таких заявок.

2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе

в электронной форме аукционная комиссия оформляет протокол, который

подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии ее членами

и не позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок

направляется оператору электронной площадки. Указанный протокол

размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня

подписания протокола.

3. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в

электронной форме должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола, сведения об объеме, цене закупаемых

товаров, работ, услуг, сведения о сроках исполнения договора;

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также

регистрационные номера заявок, дата и время регистрации каждой такой

заявки;

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том

числе:

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе в

электронной форме со ссылкой на положения документации о закупке,

которым не соответствует такая заявка;

в) решения каждого члена комиссии, итогового решения комиссии о

соответствии заявки на участие в аукционе в электронной форме

требованиям документации о закупке или об отклонении такой заявки;

4. причины, по которым аукцион в электронной форме признан

несостоявшимся, в случае его признания таковым.

5. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в

указанный в извещении и документации о закупке день. При этом днем

проведения аукциона в электронной форме является рабочий день,

следующий за днем окончания срока рассмотрения первых частей заявок на

13

9.2

Дата проведения аукциона

в электронной форме

9.3

Дата и время, порядок

рассмотрения вторых

частей заявок на участие в

электронном аукционе

участие в таком аукционе. Время начала проведения аукциона в электронной

форме устанавливается в соответствии со временем часовой зоны, в которой

находится Заказчик.

6. В аукционе в электронной форме вправе принимать участие только

участники закупки, чьи первые части заявок признаны соответствующими

требованиям документации о закупке.

В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок только

одна заявка на участие в аукционе в электронной форме признана

соответствующей требованиям документации о закупке, вторая часть такой

заявки направляется оператором электронной площадки Заказчику в течение

часа после размещения в ЕИС протокола рассмотрения первых частей заявок

на участие в аукционе в электронной форме. Результаты рассмотрения

заявки на участие в аукционе в электронной форме отражаются в протоколе

рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной

форме (итоговый протокол), который размещается Заказчиком в ЕИС не

позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола, и должен

содержать сведения, предусмотренные пунктом 13.18 Положения о закупке.

20 марта 2024г.

1. Подача ценовых предложений осуществляется на электронной площадке

в соответствии с Регламентом электронной площадки.

2. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены

договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной

форме и документации об аукционе в электронной форме, на величину в

пределах «шага аукциона».

3. Участники аукциона в электронной форме с использованием

программно-аппаратных

средств

электронной

площадки

подают

предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего

минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага

аукциона».

4. Участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение

о цене договора, равное текущему минимальному предложению о цене

договора, или превышающее текущее минимальное предложение о цене

договора, или равное нулю.

5. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений о

цене договора, составляющее 10 минут от начала проведения аукциона или

после поступления предложения о цене договора. Время, оставшееся до

истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется

автоматически после поступления предложения о цене договора. Если в

течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене

договора не поступило, аукцион автоматически завершается.

6. В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля,

аукцион проводится на право заключить договор. При этом аукцион

проводится путем повышения цены договора.

7. Во время проведения аукциона на электронной площадке должны быть

указаны все поданные предложения о цене договора и время их поступления,

а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене

договора.

8. В случае если при проведении аукциона не поступило ни одно

предложение о цене договора, аукцион в электронной форме признается

несостоявшимся.

Протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня

подписания протокола.

Не позднее 21 марта 2024г.

Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном

аукционе:

1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в

электронной форме на предмет их соответствия требованиям,

установленным документацией о закупке, и подводит итоги аукциона в

14

9.4.

Подведение итогов

электронного аукциона

электронной форме. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в

аукционе в электронной форме и подведения итогов аукциона в электронной

форме не может превышать трех рабочих дней с даты направления

оператором электронной площадки вторых частей заявок на участие в

аукционе в электронной форме.

2. В случае, если вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной

форме признана соответствующей требованиям документации о закупке,

Заказчик направляет соответствующему участнику закупки проект договора,

который составляется путем включения условий исполнения договора,

предложенных участником закупки в заявке, в проект договора,

прилагаемый к документации о закупке. Договор заключается по НМЦД или

по цене, согласованной с участником закупки и не превышающей НМЦД.

При этом такой участник закупки признается победителем аукциона и не

вправе отказаться от заключения договора.

1. При подведении итогов аукциона в электронной форме на основании

результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в

электронной форме и сведений о ценовых предложениях, в том числе о

ценовых предложениях, указанных в подпункте 8 пункта 13.11 Положения о

закупке, комиссия присваивает каждой такой заявке порядковый номер в

порядке уменьшения степени выгодности ценовых предложений,

предложенных соответствующими участниками аукциона в электронной

форме, и ценовых предложений, указанных в подпункте 8 пункта 13.11

Положения о закупке. Заявке на участие в аукционе в электронной форме, в

которой содержится наименьшее ценовое предложение, присваивается

первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся

одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер

присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок. При

присвоении порядкового номера заявкам на участие в аукционе в

электронной форме, поданным участниками закупки без ценовых

предложений, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие

в аукционе в электронной форме, которая поступила ранее других таких

заявок.

2. Если документацией о закупке предусмотрено, что победителями может

быть признано несколько участников закупки, то первый порядковый номер

присваивается нескольким заявкам на участие в аукционе в электронной

форме, содержащим наименьшие ценовые предложения. Число заявок на

участие в аукционе в электронной форме, которым присвоен первый

порядковый номер:

- должно равняться установленному документацией о закупке количеству

победителей, если число заявок на участие в аукционе в электронной форме,

соответствующих

требованиям

документации

о

закупке,

равно

установленному в документации о закупке количеству победителей или

превышает его;

- должно равняться количеству заявок на участие в аукционе в электронной

форме, соответствующих требованиям документации о закупке, если число

таких заявок менее установленного документацией о закупке количества

победителей.

3. Подведение итогов аукциона в электронной форме оформляется

протоколом рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в

электронной форме и подведения итогов аукциона в электронной форме

(итоговый протокол), который должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных заявок, а также регистрационные номера заявок,

дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения

степени выгодности предложенных соответствующими участниками

аукциона в электронной форме ценовых предложений, включая информацию

о ценовых предложениях участников закупки;

15

9.5

9.6

Критерии оценки и

сопоставления заявок на

участие в такой закупке

Порядок и требования

подачи участниками

аукциона в электронной

форме ценовых

предложений

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том

числе:

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке со ссылкой на

положения документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;

в) решения каждого члена комиссии, итогового решения комиссии о

соответствии заявки на участие в аукционе в электронной форме

требованиям документации о закупке или об отклонении такой заявки;

5) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке

исполнения договора;

6) причины, по которым аукцион в электронной форме признан

несостоявшимся, в случае признания его таковым.

4. Протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в

электронной форме и подведения итогов аукциона в электронной форме

подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

Указанный протокол размещается Заказчиком на электронной площадке и в

ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в

электронной форме подана только одна заявка, указанная заявка

рассматривается в порядке, установленном Положением о закупке.

Результаты рассмотрения заявки на участие в аукционе в электронной

форме, отражаются в протоколе рассмотрения единственной заявки на

участие в аукционе в электронной форме (итоговом протоколе), который

размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня

подписания такого протокола, и должен содержать сведения,

предусмотренные пунктом 13.18 Положения о закупке.

В случае, если такая заявка соответствует требованиям и условиям,

предусмотренным документацией о закупке, Заказчик направляет участнику

закупки, подавшему единственную заявку, проект договора, который

составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных

участником закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к

документации о закупке. Договор заключается по НМЦД или по цене,

согласованной с участником закупки и не превышающей НМЦД. При этом

участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.

Цена договора

Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его

участниками ценовых предложений с учетом требований, предусмотренных

разделом 13 Положения:

1. «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов НМЦД или

начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;

2. снижение текущего минимального предложения о цене договора

осуществляется на величину в пределах «шага аукциона»;

3. участник закупки не вправе подать ценовое предложение, равное ранее

поданному этим участником ценовому предложению или большее чем оно, а

также ценовое предложение, равное нулю;

4. участник закупки не вправе подать ценовое предложение, которое ниже,

чем текущее минимальное ценовое предложение, сниженное в пределах

«шага аукциона»;

5. участник закупки не вправе подать ценовое предложение, которое ниже,

чем текущее минимальное ценовое предложение в случае, если оно подано

этим участником закупки;

6. участник закупки вправе подать ценовое предложение независимо от

«шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных

подпунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнастоящего пункта Положения о закупке;

7. в случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена

договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор.

16

При этом такой аукцион проводится путем повышения размера платы за

право заключить договор на величину в пределах «шага аукциона»;

8. в случае, если участником закупки не подано ценовое предложение,

минимальным ценовым предложением такого участника закупки признается

НМЦД либо начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги.

9. При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время

приема ценовых предложений участников такого аукциона, составляющее

десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока

подачи ценовых предложений, а также десять минут после поступления

последнего ценового предложения. Время, оставшееся до истечения срока

подачи ценовых предложений, обновляется автоматически, с помощью

программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого

аукциона, после снижения НМЦД или поступления последнего ценового

предложения. Если в течение указанного времени ни одного более низкого

ценового предложения не поступило, такой аукцион автоматически, с

помощью программных и технических средств, обеспечивающих его

проведение, завершается.

В течение десяти минут с момента завершения аукциона в электронной

форме любой его участник вправе независимо от «шага аукциона» подать

ценовое предложение не ниже чем последнее минимальное ценовое

предложение с учетом требований, предусмотренных подпунктами 3 и 5

пункта 13.11 Положения о закупке.

10. В течение часа после завершения аукциона оператор электронной

площадки направляет Заказчику вторые части заявок участников аукциона в

электронной форме, в том числе участников, не участвовавших в аукционе

(не подавших ценового предложения).

9.7

Признание электронного

В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся,

аукциона несостоявшимся

Заказчик вправе провести новую закупку, в том числе заключить договор с

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с

подпунктом 38 пункта 17.1 Положения о закупке.

10. Сведения о порядке заключения и исполнения договора

10.1 Порядок заключения и

1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается с победителем

исполнения договора

закупки, а в случаях, предусмотренных пунктом 19.5 Положения о закупке, с

иным участником закупки не ранее чем через десять дней и не позднее чем

через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола,

составленного по результатам закупки.

При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику

при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор

при его заключении включается информация о стране происхождения

товара.

2. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в

соответствии с законодательством Российской Федерации заключения

договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий

(бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки

договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты

указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного

органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика,

комиссии, оператора электронной площадки.

2.1. В течение двух рабочих дней с даты размещения в ЕИС итогового

протокола Заказчик размещает на электронной площадке без своей подписи

проект договора, который составляется путем включения в проект договора,

прилагаемый к документации о закупке, условий его исполнения,

предложенных участником закупки, с которым заключается договор, в

заявке на участие в закупке.

2.2. В течение пяти рабочих дней после размещения Заказчиком на

электронной площадке проекта договора участник закупки, с которым

заключается договор, подписывает усиленной квалифицированной

электронной подписью указанный проект договора, размещает его на

17

электронной площадке вместе с документом, подтверждающим

предоставление обеспечения исполнения договора, если данное требование

установлено в документации о закупке, а также с документом,

подтверждающим внесение платы за право заключения договора, если при

проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля и

аукцион проводился на право заключить договор, либо размещает протокол

разногласий.

2.3. В течение пяти рабочих дней после размещения Заказчиком на

электронной площадке проекта договора участник закупки, в случае наличия

разногласий по проекту договора, размещает на электронной площадке

протокол разногласий, подписанный усиленной квалифицированной

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени

участника закупки, с использованием программно-аппаратных средств

электронной площадки и с учетом следующих правил:

- участник закупки вправе направить протокол разногласий не более одного

раза;

- участник закупки должен указать в протоколе разногласий замечания к

положениям проекта договора, не соответствующим извещению и

документации о закупке и (или) своей заявке на участие в закупке, с

указанием соответствующих положений данных документов;

- при урегулировании разногласий стороны не вправе нарушать общий срок

для заключения договора, предусмотренный разделом 19 Положения о

закупке.

2.4. В течение двух рабочих дней после размещения участником закупки на

электронной площадке протокола разногласий Заказчик рассматривает

протокол разногласий и без своей подписи размещает на электронной

площадке доработанный проект договора либо повторно размещает на

электронной площадке проект договора с указанием в отдельном документе

причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе

разногласий замечания.

2.5. В течение двух рабочих дней после размещения Заказчиком на

электронной площадке документов, предусмотренных пунктом 19.2.3.

настоящего Положения о закупке, участник закупки размещает на

электронной площадке подписанный усиленной квалифицированной

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени

участника закупки, указанный проект договора, а также документ и (или)

информацию, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения,

подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью

указанного лица.

2.6. В течение двух рабочих дней после размещения на электронной

площадке проекта договора, подписанного усиленной квалифицированной

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени

участника закупки, с которым заключается договор, и предоставления таким

участником соответствующего требованиям документации о закупке

обеспечения исполнения договора, Заказчик размещает на электронной

площадке

договор,

подписанный

усиленной

квалифицированной

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени

Заказчика, но не ранее чем через десять дней и не позднее чем через

двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола,

составленного по результатам закупки.

С момента размещения на электронной площадке подписанного Заказчиком

договора он считается заключенным.

3. Договор заключается после предоставления участником закупки, с

которым заключается договор, обеспечения исполнения договора,

соответствующего требованиям документации о закупке, извещения о

проведении запроса котировок (если требование о предоставлении

обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в

документации о закупке, извещении о проведении запроса котировок).

4. В случае, если участник закупки, с которым заключается договор, в срок и

18

10.2

Требование о

предоставлении

обеспечения исполнения

договора

в порядке, предусмотренные Положением о закупке, не предоставил

надлежащее обеспечение исполнения договора, либо не внес денежные

средства в размере предложенной участником закупки цены за право

заключения договора (если при проведении аукциона цена договора снижена

до нуля и аукцион проводился на право заключить договор), либо не

предоставил Заказчику подписанный договор и при этом не направил

Заказчику, в порядке, предусмотренном Положением о закупке, протокол

разногласий, такой участник признается уклонившимся от заключения

договора.

В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное

обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если

требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было

предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

5. В случае, если участник закупки, с которым заключается договор, признан

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор

с участником закупки, заявке на участие, в закупке которого в итоговом

протоколе присвоен следующий порядковый номер. В проект договора,

прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, Заказчиком

включаются условия исполнения данного договора, предложенные этим

участником. При этом Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

Участник закупки, с которым заключается договор в соответствии с абзацем

первым настоящего пункта, вправе подписать проект договора в порядке,

установленном Положением о закупке, либо отказаться от заключения

договора. Одновременно с подписанным договором этот участник обязан

предоставить обеспечение исполнения договора, если установление

требования обеспечения исполнения договора предусмотрено извещением и

(или) документацией о закупке. Этот участник считается уклонившимся от

заключения договора в случае, если при подписании договора не

предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора либо не внес

денежные средства в размере предложенной участником закупки цены за

право заключения договора (если при проведении аукциона цена договора

снижена до нуля и аукцион проводился на право заключить договор). Такой

участник признается отказавшимся от заключения договора в случае, если в

срок, установленный Заказчиком, он не подписал проект договора и не

направил протокол разногласий. В случае, если этот участник признан

уклонившимся от заключения договора или отказался от заключения

договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке

на участие, в закупке которого в итоговом протоколе присвоен следующий

порядковый номер. Заказчик вправе направить проект договора следующему

участнику закупки в порядке очередности присвоения порядковых номеров в

итоговом протоколе, в случае уклонения или отказа от заключения договора

участника закупки, заявке на участие, в закупке которого присвоен меньший

порядковый номер.

1. Исполнение договора может обеспечиваться, за исключением случая,

предусмотренного пунктом 20.9 Положения о закупке, банковской или

независимой гарантией, соответствующей требованиям, указанным в пункте

20.12 Положения о закупке, или внесением денежных средств на указанный

Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора определяется

участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

2. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается

договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для

заключения договора, такой участник считается уклонившимся от

заключения договора.

3. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе

предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное

соразмерно объему выполненных обязательств, предусмотренных

договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения

19

10.3

Антидемпинговые меры

при заключении договора,

если в ходе проведения

конкурентной закупки

победителем закупки была

снижена НМЦД на 25

(двадцать пять) и более

процентов

10.4

Случаи и порядок возврата

и удержания обеспечения

исполнения договора

10.5

Порядок изменения

договора

договора, а также изменить способ обеспечения исполнения договора из

числа способов, предусмотренных Положением о закупке.

4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения

договора, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем

семь рабочих дней с даты исполнения обязательств поставщика (подрядчика,

исполнителя) и при условии надлежащего исполнения обязательств по

договору. Возврат независимой гарантии в случае, указанном в настоящем

пункте Положения о закупке, Заказчиком предоставившему ее лицу или

гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

При наличии в документации о закупке, проекте договора требования об

обеспечении исполнения договора в документации о закупке дополнительно

должны быть предусмотрены антидемпинговые меры, а именно: если с

учетом всех переторжек ценовое предложение участника закупки, с которым

заключается договор, на 25% и более ниже НМЦД / начальной

(максимальной) суммы цен единиц товара, работы, услуги, установленной в

документации о закупке, такой участник закупки предоставляет обеспечение

исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер

обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке, но

не менее чем в размере аванса, если проектом договора предусмотрена

выплата аванса.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения

договора, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем

семь рабочих дней с даты исполнения обязательств поставщика (подрядчика,

исполнителя) и при условии надлежащего исполнения обязательств по

договору. Возврат независимой гарантии в случае, указанном в настоящем

пункте Положения о закупке, Заказчиком предоставившему ее лицу или

гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

Заказчик по согласованию с участником при исполнении договора в

соответствии с разделом 19 Положения вправе изменить:

1. количество товара, объем и (или) виды выполняемых работ, оказываемых

услуг по договору. При этом допускается изменение цены договора не более

чем на 10 процентов цены договора;

2. сроки исполнения обязательств по договору, предметом которого является

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,

сносу объекта капитального строительства, проведению работ по

сохранению объектов культурного наследия, в случае если необходимость

изменения сроков вызвана независящими от сторон договора

обстоятельствами, влекущим невозможность его исполнения, либо по вине

поставщика (подрядчика, исполнителя) не исполнен в установленный в

договоре срок, допускается однократное изменение срока исполнения

договора на срок, не превышающий срока исполнения договора,

предусмотренного при его заключении, при полной оплате поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) неустойки, начисленной Заказчиком (в случае

наличия просрочки и (или) иного нарушения условий договора поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) за совершение которого договором

предусмотрена ответственность в виде уплату неустойки);

3. цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 7 настоящего пункта

Положения о закупке;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской

Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

4. требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам

(потребительским свойствам) товара (материала, используемого при

выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по

сравнению с качеством и характеристиками товара (материала,

используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в

договоре. При этом, при исполнении договора, заключенного с участником

20

закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением

Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными

лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за

исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных

товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и

функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров

не должны уступать качеству и соответствующим техническим и

функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре;

5. сведения договора, не влияющие на его условия и не имевшие

существенное значение для формирования заявок, определения победителя,

формирования ценового или неценового предложения участниками закупки;

6. условия договора, заключенного с единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) по основаниям, предусмотренным пунктами

17.1 Положения о закупке;

7. цену договора, предметом которого является выполнение работ по

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта

капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов

культурного наследия цена которого составляет или превышает один

миллион рублей, если при исполнении заключенного договора возникли

независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность

его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в

проектную документацию. Предусмотренное настоящим пунктом изменение

осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого

изменения на основании решения Исполнительного органа Челябинской

области, осуществляющего функции и полномочия учредителя Заказчика и

при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока

исполнения договора и (или) цены договора более чем на тридцать

процентов. При этом в указанный срок не включается срок получения в

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности

положительного заключения экспертизы проектной документации в случае

необходимости внесения в нее изменений;

8. В случае, если при заключении и исполнении договора по результатам

конкурентной закупке изменяются количество, объем, цена закупаемых

товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с

указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со

дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация об

изменении договора с указанием измененных условий.

В случае если при заключении и исполнении договора по результатам

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),

проведенной в электронной форме, изменяются количество, объем, цена

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по

сравнению с указанными в протоколе обоснования цены договора,

заключаемого с единственным поставщиком, не позднее чем в течение

десяти дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается

информация об изменении договора с указанием измененных условий.

9. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке,

предусмотренном гражданским законодательством и договором.

10. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения

договора с участником закупки в следующих случаях:

1) в случае установления факта несоответствия участника закупки,

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги

требованиям документации закупки или предоставления участником закупки

недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке;

2) в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного

органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

3) в случае изменения законодательства Российской Федерации,

21

нормативных правовых актов, издание правовых актов органов

государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность

исполнения договора.

11. Решение об отказе от исполнения договора размещается Заказчиком в

ЕИС в день принятия этого решения.

12. При исполнении договора не допускается перемена поставщика

(подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, когда новый поставщик

(подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика

(подрядчика, исполнителя), с которым заключен договор, вследствие

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или

присоединения. При перемене поставщика (подрядчика, исполнителя) его

права и обязанности переходят к новому поставщику (подрядчику,

исполнителю) в том же объеме и на тех же условиях. Если при исполнении

договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика,

установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены,

переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных

заключенным договором.

22

Раздел 3 РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Информация о рыночных ценах за ед. изм., руб.

Предложение

№1

№

Предложение

№2

Наименование каждой

единицы товара, работы,

Кол-во

услуги, основные

Ед. изм

в

характеристики объекта

ед.изм.

закупки

Оценка однородности совокупности значений выявленных

цен, используемых в обосновании Н(М)ЦД

Предложение

Средняя

№3

арифметическая

цена за единицу

Среднее

квадратичное

отклонение

 ц

n

=

i 1

i



n 1

2

коэффициент

вариации цен V

(% )

(не

должен

превышать 33%)

V 



ц

 100

Н(М)ЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа

рынка)*

Расчет Н(М)ЦД по

формуле

v - количество (объем)

закупаемого товара

(работы, услуги);

n - количество значений,

используемых в расчете;

i - номер источника

ценовой информации;

ц i - цена единицы

НМЦК рын =

1

Дезинфицирующий

раствор "ID212" 2,5 л

DURDENTAL

шт

1

6700,00

6340,00

6940,00

6660,00000

301,993

4,534

v



n

6660,00



n

Цена за

единицу изм.

(руб.)

ц

i 1 i

6660,000

ИТОГО:

В результате проведенного расчета Н(М)ЦД составила:

6 660,00

Цена за

Н(М)ЦД с

единицу

учетом

изм. с

округления

округлени цены за единицу

ем (вниз)

(руб.)

до сотых

долей

после

запятой

(руб.)

6660,00

6 660,00

6 660,00

рублей

* При определении Н(М)ЦД Заказчиком применяется метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с разделом 26 Положения о закупке для нужд ГАУЗ "СП № 1 г. Челябинск», подведомственного Министерству

здравоохранения Челябинской области (РЕДАКЦИЯ № 3) утвержденного решением наблюдательного совета (Протокол №19 от 08.09.2023г.)

вывод: Расчет начальной (максимальной) цены контракта произведен с помощью стандартных функций Excel. Поскольку коэффициент

вариации меньше 33% использовались приведенные цены

Расчет Н(М)ЦД произвел: Помыкалова Д.М.

Дата: 23.11.2023г.

23

Раздел 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№

Наименование товара

п/п

1.

Дезинфицирующий раствор

"ID212" 2,5 л DURDENTAL

Технические характеристики

Дезинфицирующий раствор "ID212" 2,5 л DURDENTAL

Назначение:

- Средство ID 212 предназначен для одновременной предстерилизационной очистки и

дезинфекции стоматологического инструмента (зеркал, зондов, пинцетов, и.т.д.).

- Другой областью применения является очистка и дезинфекция вращающихся

инструментов, чувствительных к щёлочам и спиртам, как, например, изготовленные из

лёгких и цветных металлов (алюминия, латуни и т.д).

Действующие вещества:

- Алкилбензилдиметиламмония хлорид 9,4%,

- гуанидиновое соединение 0,1%

Свойства:

- Обладает бактерицидной (кроме туберкулоцидной), фунгицидной (в отношении

грибов рода Candida), вирулоцидной (в отношении вирусов гепатита В, гепатита С,

ВИЧ, аденовирусов, норовирусов) активностью.

- Обладает моющими свойствами.

- Не оказывает корродирующего действия.

- Отличная совместимость с инструментами, в состав которых входят резина/силикон

- Не содержит альдегидов

Применение:

Инструменты после использования немедленно погрузить в 2-4% рабочий раствор ID

212 (не допуская подсушивания).

Разъёмные инструменты погружают в разобранном виде, инструменты, имеющие

замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими несколько

рабочих движений.

Время воздействия составляет 30 минут.

По окончании времени экспозиции инструменты промыть проточной водой.

Срок годности средства: 4 года.

Характеристики:

- Название: ID 212

- Форма выпуска: Канистра 2,5 л.

- Производитель: Dürr Dental

- Страна: Германия

Химический состав:

- алкилбензилдиметиламмония хлорид,

- гуанидиновое соединение,

24

Единица

измерения

Количество

штука

1

- неионогенные поверхностно-активные вещества,

- щёлочные моющие компоненты,

- ингибиторы коррозии,

- бензилсалицилат и

- вспомогательные вещества.

2. Требования к качеству и безопасности товара, упаковке и маркировке, отгрузке:

2.1. Качество товара:

Качество Товара должно соответствовать международным/государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации

и подтверждаться действующими сертификатами соответствия Госстандарта РФ или декларацией, регистрационными удостоверениями МЗ РФ, оригиналы или

копии действующих вышеупомянутых документов должны быть оформлены в соответствии с требованиями для нормативных документов, на поставляемые

товары. При поставке Товара Поставщик может представить и другие документы, подтверждающие качество товара.

Товар должен быть новым и не подержанным, качественным и соответствовать целям, для которых Товар используется. Товар должен поставляться с полным

комплектом документации на русском языке, позволяющей обеспечить каждодневную работу, передаваемыми Заказчику Поставщиком одновременно с

Товаром.

Остаточный срок годности товара на момент поставки от срока, установленного производителем, должен быть не менее 12 месяцев.

2.2. Упаковка и маркировка:

При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения

целостности.

На упаковках каждой единицы Товара, в зависимости от вида Товара, должно быть хорошо читаемым шрифтом на русском языке указано: название Товара;

наименование организации - производителя Товара; номер серии и дата изготовления; способ применения; срок годности; условия отпуска; условия хранения, а

также иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального

обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

2.3. Требования к отгрузке товара:

Сроки поставки: с момента подачи заявки в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, в рабочие дни с 9:00 до 15:00 часов (время местное) в место доставки с

разгрузкой транспортного средства. Место доставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, область Челябинская, город Челябинск, проспект Победы, 176 (склад).

25

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ

ФОРМА 1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ –

ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Наименование; фирменное наименование (при

УКАЗАТЬ

наличии)

Идентификационный номер налогоплательщика

или

в

соответствии

с

законодательством

соответствующего

иностранного

государства

УКАЗАТЬ

аналог

идентификационного

номера

налогоплательщика (для иностранного лица)

Основной

государственный

регистрационный

УКАЗАТЬ

номер (для российского лица)

Дата регистрации юридического лица (для

УКАЗАТЬ

российского лица)

Код

по

Общероссийскому

классификатору

УКАЗАТЬ

предприятий и организаций (для российского лица)

Код причины постановки на учет в налоговом

УКАЗАТЬ

органе (для российского лица)

7.

Место нахождения

УКАЗАТЬ

8.

Почтовый адрес

УКАЗАТЬ

9.

Номер контактного телефона

УКАЗАТЬ

10.

Адрес электронной почты

УКАЗАТЬ

11.

Банковские реквизиты

УКАЗАТЬ

12.

13.

14.

14.

Непроведение ликвидации участника закупки и

отсутствие решения арбитражного суда о

признании участника закупки несостоятельным

(банкротом)

и

об

открытии

конкурсного

производства

Неприостановление

деятельности

участника

закупки в порядке, предусмотренном КоАП РФ, на

дату подачи заявки на участие в аукционе

Отсутствие решения арбитражного суда о

признании участника закупки (несостоятельным)

банкротом

и

об

открытии

конкурсного

производства;

Отсутствие у участника закупки недоимки по

налогам, сборам, задолженности и иным

обязательным платежам в бюджеты бюджетной

системы РФ (за исключением сумм, на которые

предоставлены

отсрочка,

рассрочка,

инвестиционный налоговый кредит в соответствии

с законодательством РФ о налогах и сборах,

которые реструктурированы в соответствии с

законодательством РФ, по которым имеется

вступившее в законную силу решение суда о

признании обязанности заявителя по уплате этих

сумм исполненной или которые признаны

безнадежными к взысканию в соответствии с

законодательством РФ о налогах и сборах) за

прошедший календарный год, размер которой

превышает 25% балансовой стоимости активов

26

Проводится/не проводится

Приостановлена/не приостановлена

Отсутствует/_____% от балансовой

стоимости активов

15.

16.

17.

18.

19.

20.

участника закупки по данным бухгалтерской

отчетности за последний отчетный период*

Отсутствие судимости за преступления в сфере экономики и(или) преступления,

предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за исключением лиц, у которых такая

судимость погашена или снята), а также неприменение наказания в виде лишения права

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые

связаны с оказанием услуг, являющейся объектом осуществляемой закупки, и

административного наказания в виде дисквалификации в отношении следующих лиц:

руководителя

Ф.И.О.

Отсутствует/Имеется

членов коллегиального исполнительного органа

лица, исполняющего функции единоличного

исполнительного органа

Ф.И.О.

Отсутствует/Имеется

Ф.И.О.

Отсутствует /Имеется

главного бухгалтера юридического лица

Ф.И.О.

Отсутствует/Имеется

Не привлечение участника закупки – юридического

лица в течение двух лет до момента подачи заявки

на участие в закупке к административной

ответственности за совершение административного

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28

КоАП РФ.

Отсутствие между участником закупки и

заказчиком конфликта интересов

Участник закупки не является офшорной

компанией;

Отсутствие сведений об участнике закупки в

реестре

недобросовестных

поставщиков,

предусмотренном Законом № 223-ФЗ

Отсутствие сведений об участнике закупки в

реестре

недобросовестных

поставщиков,

предусмотренном Федеральным законом от 05

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных

нужд», в том числе отсутствие в указанном реестре

сведений об учредителях, о членах коллегиального

исполнительного органа, о лице, исполняющем

функции единоличного исполнительного органа

участника закупки – юридического лица

Привлечен/не привлечен

Отсутствует/Имеется

Не является/является

Отсутствует/Имеется

Отсутствует/Имеется

* Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и

решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика

(подрядчика, исполнителя) не принято.

27

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ –

ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ

1.

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

2.

Паспортные данные:

2.1.

серия паспорта

УКАЗАТЬ

2.2.

номер паспорта

УКАЗАТЬ

2.3.

дата выдачи паспорта

УКАЗАТЬ

2.4.

орган, выдавший паспорт

УКАЗАТЬ

УКАЗАТЬ

6.

Идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии

с законодательством соответствующего иностранного государства

аналог идентификационного номера налогоплательщика (для

иностранного лица)

Основной

государственный

регистрационный

номер

индивидуального

предпринимателя

(для

российского

индивидуального предпринимателя)

Дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

(для российского индивидуального предпринимателя)

Место жительства

7.

Номер контактного телефона

УКАЗАТЬ

8.

Адрес электронной почты

УКАЗАТЬ

9.

Банковские реквизиты

УКАЗАТЬ

3.

4.

5.

10.

11.

12.

13.

14.

Отсутствие решения арбитражного суда о признании участника

закупки несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного

производства (для индивидуальных предпринимателей)

Неприостановление деятельности участника закупки в порядке,

предусмотренном КоАП РФ, на дату подачи заявки на участие в

аукционе (для индивидуальных предпринимателей)

Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,

задолженности и иным обязательным платежам в бюджеты

бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый

кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах,

которые реструктурированы в соответствии с законодательством

РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда

о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм

исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в

соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за

прошедший календарный год, размер которой превышает 25%

балансовой стоимости активов участника закупки по данным

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период* (для

индивидуальных предпринимателей)

Отсутствие у участника закупки судимости за преступления в сфере

экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289,

290, 291, 291.1 УК РФ (за исключением лиц, у которых такая

судимость погашена или снята), а также неприменение в

отношении него наказания в виде лишения права занимать

определенные

должности

или

заниматься

определенной

деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением

работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации

Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта

28

УКАЗАТЬ

УКАЗАТЬ

УКАЗАТЬ

УКАЗАТЬ

Проводится/не проводится

Приостановлена/не

приостановлена

Отсутствует/_____% от

балансовой стоимости

активов

Отсутствует/Имеется

Отсутствует/ Имеется

интересов

15.

16.

Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 223ФЗ

Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным

законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд», в том числе отсутствие

в указанном реестре сведений об учредителях, о членах

коллегиального исполнительного органа, о лице, исполняющем

функции единоличного исполнительного органа участника закупки

– юридического лица

Отсутствует/ Имеется

Отсутствует/ Имеется

* Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение

по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика,

исполнителя) не принято.

29

ФОРМА 2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ В

ОТНОШЕНИИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Изучив документацию о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на

поставку дезинфицирующего средства для медицинского оборудования (далее – Товар) и принимая

установленные в ней требования и условия, включая все условия заключаемого по результатам

аукциона в электронной форме договора, участник закупки выражает согласие на поставку Товара на

условиях документации о проведении аукциона в электронной форме.

СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЛЯЕМОМ ТОВАРЕ

№

п/п

Наименование

товара

1

2

Товарный знак (его

словесное

обозначение) (при

наличии), знак

обслуживания (при

наличии), фирменное

наименование (при

наличии), патенты

(при наличии),

полезные модели

(при наличии),

промышленные

образцы (при

наличии)

3

Наименование

страны

происхождения

товара*

Показатели

товара**

4

5

30

Конкретные

значения

показателей

товара,

соответствующие

значениям,

установленным в

Разделе 4

«Техническое

задание»

6

ФОРМА 3. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О

ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Запрос о разъяснении положений документации о проведении аукциона в электронной форме

Предмет договора

Сведения об участнике закупки

Наименование (Фамилия, Имя, Отчество)

Почтовый адрес

Контактное лицо

Телефон

Адрес электронной почты (указать

обязательно)

Положения документации (пункт,

раздел), которые требуют разъяснения

(должность)

Вопрос

(подпись, печать)

31

(Ф.И.О.)

ФОРМА 4. ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

(для участников – физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей)

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

г. Челябинск

«___»_________20___ г.

Субъект персональных данных,

_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

_____________серия__________ №___________ выдан________________________________________

(вид основного документа, удостоверяющий личность)

_______________________________________________________________________________________

(кем и когда)

проживающий (ая) по адресу _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе на обработку моих персональных данных

___________________________ расположенному по адресу: __________________________

в целях участия в закупочных процедурах в соответствии с Федеральным законом «О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к

физическому лицу (субъекту персональных данных), указанная в заявке на участие в запросе

котировок, в том числе: мои фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего

личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, идентификационный

номер налогоплательщика, номер страхового свидетельства государственного пенсионного

страхования, адреса фактического места проживания и регистрации по месту жительства, почтовые и

электронные адреса, номера телефонов,

Разрешаю Оператору производить с моими персональными данными любые действия (операции), а

именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),

использование, уничтожение, запись на электронные носители и их хранение, размещение Протоколов

конкурсных процедур, содержащие мои фамилию, имя, отчество и ИНН (при наличии) в сети

интернет в Единой информационной системе в сфере закупок в порядке, предусмотренном

Федеральным законом № 223-ФЗ. Обработка персональных данных может осуществляться как с

использованием средств автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях).

Согласие на обработку персональных данных действует с момента его предоставления в течение 5

лет после достижения целей обработки моих персональных данных, и может быть отозвано на

основании письменного заявления, поданного Оператору в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

Подпись субъекта персональных данных:

______________________

(фамилия, инициалы)

______________________

(подпись)

32

______________________

(дата)

РАЗДЕЛ 6. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _____

на поставку товаров

«___»__________ 2024г.

г. Челябинск

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1 г.

Челябинск» (ГАУЗ «СП №1 г. Челябинск»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Начальника

юридического отдела Белолипецкой Гюзелии Сагидулловны, действующего на основании

доверенности №1 от 09.01.2024г., с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем

«Поставщик», в лице ____________, действующего на основании ___________, с другой стороны,

здесь и далее именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный

закон о Закупках № 223-ФЗ) и Положением о закупке для нужд государственного учреждения,

подведомственного Министерству здравоохранения Челябинской области, утвержденного протоколом

наблюдательного совета ГАУЗ «СП №1 г. Челябинск», (далее – Положение о закупке Заказчика), по

результатам аукциона в электронной форме, объявленного извещением от __________ 20____г., в

соответствии с протоколом ______________________от «__»______20_____г. № __________,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Договором, осуществить поставку дезинфицирующего средства для медицинского оборудования

(далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) и Техническим заданием

(Приложение № 2), а Заказчик - обеспечить приемку и оплатить поставленный Товар по цене,

установленной условиями настоящего Договора.

1.2.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является его собственностью, не

заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. поставить Товар в строгом соответствии с условиями Договора в полном объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;

2.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в

соответствии с действующим законодательством;

2.1.3. обеспечить замену некачественного Товара на Товар надлежащего качества

в соответствующем количестве и в сроки, установленные в требовании Заказчика.

2.1.4. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к

предмету Договора для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

2.1.5. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара;

2.1.6. выполнять иные обязательства, предусмотренные положениями Договора.

2.2. Поставщик вправе:

2.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Договору;

2.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на

условиях, предусмотренных Договором.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы,

относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по

Договору;

2.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

2.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Договора.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных

Договором;

2.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

2.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

33

2.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки

Товара требованиям Договора;

2.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора;

2.4.6. отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать безвозмездного устранения

недостатков;

2.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Договору требованиям, установленным Договором.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после заявки

Заказчика путем телефонной, факсимильной связи или по электронной почте. В рабочие дни с 9:00 до

15:00 часов (время местное) в место доставки с разгрузкой транспортного средства.

3.2. Поставка Товара Заказчику осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, область Челябинская, город

Челябинск, проспект Победы, 176, склад (далее - Место доставки).

3.3. Перевозка Товара, все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением

грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком за свой счет собственными силами и

средствами или силами и средствами третьих лиц.

3.4. Поставляемый Товар должен сопровождаться сопроводительными документами,

указанными в разделе 6 настоящего Договора.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1.

Товар

должен соответствовать

требованиям,

установленным

действующим

законодательством Российской Федерации для данного вида Товара.

4.2. Товар должен быть допущен к применению на территории Российской Федерации и внесён

в Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники, что должно

подтверждаться регистрационными удостоверениями Министерства Здравоохранения Российской

Федерации при поставке Товара.

4.3. Качество и безопасность поставляемого Товара должны подтверждаться документами,

установленными законодательством для данного вида Товара.

4.4. Каждая партия товара в обязательном порядке должна сопровождаться декларациями о

соответствии или сертификатами качества, санитарно-эпидемиологическими заключениями, и/или

другими документами, характеризующими качество данного вида товара.

4.5. Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять на момент поставки не

менее 24 месяцев.

4.6. Поставщик отвечает за качество поставляемого Товара в течение всего срока годности

Товара при соблюдении Заказчиком требуемых условий хранения.

4.7. В случае выявления в течение срока годности Товара ненадлежащего качества, Заказчик

оформляет акт рекламации в письменной форме. Поставщик обязан осуществить замену Товара

ненадлежащего качества в срок, не превышающий 3 (три) рабочих дней с момента получения акта

рекламации.

4.8. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка

Товаров, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)

которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими

и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

4.9. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой или возвратом Товара ненадлежащего

качества без предъявления указанных расходов Заказчику.

5.

ТАРА И УПАКОВКА

5.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение

или порчу во время перевозки к Месту доставки.

5.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,

а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям.

6. ОФОРМЛЕНИЕ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ТОВАР

6.1. В момент поставки Товара Поставщик передает Заказчику полный пакет сопроводительных

документов, в который входит:

а) счет;

б) товарная накладная, подписанная со стороны Поставщика;

в) акт приема-передачи товара (рекомендуемая форма установлена в Приложение № 3);

г) копия регистрационного удостоверения на Товар;

д) документы, подтверждающие соответствие Товара, выданные уполномоченными органами

(организациями).

34

6.2. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания акта приема-передачи Товара

Поставщик предоставляет Заказчику счет-фактуру (при наличии).

6.3. На всех документах, перечисленных в подпунктах, а, б, в пункт 6.1 и в пункте 6.2 Договора,

обязательно должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты

оформления и подписания документов.

7.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в Месте доставки в два этапа.

7.2.1. Приемка Товара на первом этапе осуществляется в день поставки Товара и включает в

себя:

а) проверку номенклатуры, количества и комплектности поставленного товара на соответствие

Техническому заданию (приложение № 2) и Спецификации (приложение № 1);

б) проверку полноты оформления комплекта сопроводительных документов на соответствие

условиям Договора;

в) контроль соответствия упаковки Товара условиям Договора.

7.2.2. По результатам приемки товаров на первом этапе Заказчик подписывает товарную

накладную. Товарная накладная является документом, подтверждающим приемку Товара по

номенклатуре, количеству и комплектности.

7.3.1. Приемка Товара на втором этапе осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты

подписания товарной накладной и включает в себя:

а) проверку качества Товара на соответствие Техническому заданию (приложение № 2);

б) проверку правильности оформления комплекта сопроводительных документов на

соответствие условиям Договора.

7.3.2. По результатам приемки Товара на втором этапе Заказчик подписывает акт приемапередачи товара.

7.3.3. При обнаружении несоответствия Товара на втором этапе приемки Заказчиком

оформляется акт рекламации в письменной форме. Срок устранения Поставщиком несоответствий,

выявленных при приемке Товара на втором этапе, не должен превышать 5 (пять) рабочих дней с

момента получения акта рекламации. При этом весь Товар (вся партия Товара) считается не

поставленным до момента устранения нарушений, указанных в акте рекламации.

7.3.4. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания акта приемапередачи товара, Поставщик и Заказчик подписывают акт приема-передачи товара в порядке и сроки,

предусмотренные 7.1-7.3.3. Договора.

7.4. Представитель Поставщика, уполномоченный на участие в приемке Товара, должен иметь

оригинал или надлежаще заверенную копию доверенности.

7.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных

Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу Товара.

Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации.

8.

ЦЕНА ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

8.1. Цена Договора составляет _______________________

(сумма в рублях, цифрой и прописью)

рублей, в том числе НДС _______ % - ______ руб. (или НДС не облагается)1.

(размер процента) (сумма в рублях)

8.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за

исключением случаев, предусмотренных Положением о закупке Заказчика настоящим Договором.

8.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные

платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4. Аванс не предусмотрен. Заказчик оплачивает поставленные Товары по безналичному

расчету путем перечисления средств со своего счета на счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих

дней с даты подписания акта приема-передачи товара на основании счета, счета-фактуры, товарная

накладная (при наличии).

8.5. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие

1

Выбирается в зависимости от режима налогообложения Поставщика.

35

налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы

Российской Федерации Заказчиком.

9.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Исполнение договора, может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии,

выданной банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,

поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения договора, срок действия банковской

гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником

закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. При этом срок действия банковской

гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые

должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц.

9.2. В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о

закупке, проектом договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание

денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не

исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до

окончания срока действия банковской гарантии.

9.3. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,

предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на

осуществление банковских операций, «Поставщик» обязан предоставить новое обеспечение

исполнения Договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления «Заказчиком»

«Поставщика» о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого

обеспечения может быть уменьшен. За каждый день просрочки исполнения «Поставщиком»

указанного обязательства, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в

соответствии с разделом 10 настоящего Договора.

9.4. Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения договора в размере 5%

начальной (максимальной) цены договора в сумме 333,00 руб. (Триста тридцать три рубля 00

копеек).

Обеспечение исполнения Договора

предоставляется одновременно (или раньше) с

подписанным проектом Договора в течение срока, установленного для заключения Договора, в виде

безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45

Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный

Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются

операции со средствами, поступающими Заказчику по следующим реквизитам:

Реквизиты лицевого счета для учета операции со средствами, поступающими во временное

распоряжение «Заказчика» (данные счета для зачисления обеспечения Договора):

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника

№ 1 г. Челябинск» (ГАУЗ «СП №1 г. Челябинск»)

юрид. (факт.) адрес▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Челябинск, пр. Победы 176, тел.(факс)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4750

Банковские реквизиты:

Л/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть27ВР в Министерстве финансов Челябинской области

р/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

кор./сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Отделение Челябинск БАНКА РОССИИ//УФК по Челябинской области г. Челябинск

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В платежном поручении в поле 104 указать 510, а в назначении платежа указать: л/с

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьВР

9.5. В соответствии с ч. 2 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при снижении цены более чем на

25%, Поставщик должен увеличить размер обеспечения исполнения договора в полтора раза, либо

предоставить информацию подтверждающую добросовестность Поставщика.

9.6. «Поставщик» в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается

от предоставления обеспечения исполнения настоящего Договора, в том числе с учетом положений ст.

37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления информации, содержащейся в реестре

договоров, подтверждающей исполнение «Поставщиком» (без учета правопреемства) в течение трех

лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех Договоров, исполненных без применения

неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется «Поставщиком» до заключения

настоящего Договора. При этом сумма цен таких Договоров должна составлять не менее начальной

36

(максимальной) цены Договора, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о

закупке.

9.7. В ходе исполнения Договора «Поставщик» вправе изменить способ обеспечения исполнения

Договора и (или) предоставить «Заказчику» взамен ранее предоставленного обеспечения исполнение

Договора новое обеспечение исполнения Договора, размер которого может быть уменьшен в порядке

и случаях, которые предусмотрены ч.7.2 и 7.3. ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.8. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора (если

такая форма обеспечения исполнения Договора применяется «Поставщиком»), в том числе части этих

денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Договора в соответствии с

частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ осуществляется в течение 30 дней с даты

исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

9.9. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения Договора, внесенное в качестве

денежных средств, в счет уплаты начисленной суммы неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или

ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по настоящему Договору, в том числе за

нарушение Поставщиком сроков выполнения работ, выполнения Поставщиком работ ненадлежащего

качества, выполнения Поставщиком работ несоответствующих требованиям «Заказчика»

установленным настоящим Договором, в размере, не превышающем размер начисленной Поставщику

суммы неустоек (штрафов, пеней).

9.10. При изменении способа обеспечения «Заказчик» обязуется вернуть денежные средства,

внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, в полном объеме не позднее 30 дней с даты

предоставления «Поставщиком» Банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств по

Договору.

10.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему

Договору «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации, Федерального закона от «05» апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О договорной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

Постановлением Правительства Российской Федерации от «30» августа 2017 г. № 1042 «Об

утверждении Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего

исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

10.2. За каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Договором,

за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа

устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей (если цена Договора не превышает 3 млн.

рублей (включительно)).

10.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение «Заказчиком»

обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

10.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком»

обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения «Поставщика»

в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О договорной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Договором,

размер

штрафа

устанавливается

в

размере

____________

руб.

(___________________________ рублей _________ копеек) 1 процента цены Договора, но не более 5

тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

10.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком»

обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным

участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее

высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке,

установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от «30» августа 2017 г. №

1042, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, и

устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора: 10

процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора: 10

процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

10.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком»

обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер

37

штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в размере 1000 (одна тысяча)

рублей (если цена Договора не превышает 3 млн. рублей).

10.7. В случае просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств (в том числе гарантийного

обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или

ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Договором, «Заказчик»

направляет «Поставщику» требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Поставщиком» обязательства,

предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного

Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от

цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных

Договором и фактически исполненных «Поставщиком», за исключением случаев, если

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.9. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного

обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке,

установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов

10.10. Штрафы уплачиваются «Поставщиком» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента

предъявления «Заказчиком» письменной претензии об уплате штрафных санкций.

10.11.

В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных

Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Заказчиком»

обязательств, предусмотренных Договором, «Поставщик» вправе потребовать уплаты неустоек

(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,

предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного

Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной

трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение

«Заказчиком» обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения

обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке,

установленном Правительством Российской Федерации.

10.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение

«Поставщиком» обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

10.13. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок

начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, размер такого штрафа и порядок его

начисления устанавливается Договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.14. «Стороны» освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло

вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.15. Уплата штрафов не освобождает «Стороны» от исполнения обязательств, принятых на

себя по Договору.

11.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до

31 декабря 2024 года. Истечение срока действия Договора не освобождает виновную Сторону от

ответственности.

11.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за

исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

11.2.1. если возможность изменения условий Договора была предусмотрена документацией о

закупке и Договором:

- при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара,

объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги

и иных условий Договора;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество

товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются

предусмотренные Договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или

оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается

изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора

пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги

38

исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на

десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара,

объема работы или услуги Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены

единицы товара, работы или услуги. Цена единицы товара, работы или услуги должна определяться

как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество

товара, работы или услуги;

- при изменении сроков исполнения Договора.

11.2.2. поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и

функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по

сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,

указанными в Договоре.

11.3. Иные изменения и дополнения настоящего Договора возможны по соглашению Сторон в

рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения

оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к

Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в

силу с момента их подписания Сторонами.

11.4. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с

односторонним отказом одной из Сторон от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным

настоящим Договором и гражданским законодательством.

11.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего

Договора в следующих случаях:

11.5.1 поставка Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть

устранены в приемлемый для Заказчика срок;

11.5.2. неоднократное нарушение сроков поставки Товаров;

11.5.3. в иных случаях, установленных законодательство Российской Федерации.

11.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего

Договора в следующих случаях:

11.6.1. при невозможности дальнейшего финансирования Договора Заказчиком;

11.6.2. в иных случаях, установленных законодательство Российской Федерации.

11.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в

случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и

(или) поставляемый товар, выполняемая работа, оказываемая услуга не соответствуют установленным

в

извещении

об

осуществлении

закупки

и

(или)

документации

о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару, выполняемой работе,

оказываемой услуге или поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную

информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара, выполняемой работы,

оказываемой услуги таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

11.8. Расторжение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном частью 4.5 Положения

о закупке Заказчика.

12.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой

силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного

характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

12.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 12.1 настоящего Договора, каждая Сторона

должна не позднее 10-ти дней с момента наступления данного обстоятельства, известить о них в

письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а

также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

13.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Споры между Заказчиком и Поставщиком урегулируются в претензионном порядке. Срок

ответа на претензию – 14 (четырнадцать) календарных дней с даты ее получения. При неполучении

ответа на претензию в указанный срок обязанность о соблюдении претензионного порядка

урегулирования спора считается исполненной.

Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с

ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или

недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области.

13.2. В соответствии с условиями Договора любое уведомление, которое одна Сторона

направляет другой Стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса, электронного

письма с письменным подтверждением по адресу другой Стороны.

39

13.3. Настоящий Договор заключен в электронном виде с применением усиленной электронной

подписи Заказчика и Поставщика, дополнительно настоящий Договор может быть заключен в

печатном виде в двух экземплярах для Сторон, имеющих равную юридическую силу.

13.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. Приложения к Договору являются неотъемлемой частью Договора.

Приложения:

- приложение № 1 Спецификация;

- приложение № 2 Техническое задание;

- приложение № 3 Акт приема-передачи товара;

- приложение № 4 Представители Заказчика и Поставщика.

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

Государственное автономное учреждение

здравоохранения «Стоматологическая

поликлиника № 1 г. Челябинск» (ГАУЗ «СП №1

г. Челябинск»)

юрид. (факт.) адрес▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Челябинск, пр.

Победы 176, тел.(факс)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банковские реквизиты:

Л/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть27ПЛ; Л/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть27МС в

Министерстве финансов Челябинской области

р/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

кор./сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Отделение Челябинск БАНКА РОССИИ//УФК по

Челябинской области г. Челябинск

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Начальник юридического отдела

__________________ Белолипецкая Г.С.

40

Приложение 1

к Договору

от _________ 202_г. № ____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№

1

Наименование Товара

Ед. изм.

Кол-во

Цена, руб.

Сумма, руб.

ИТОГО:

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

Начальник юридического отдела

__________________ Белолипецкая Г.С.

__________ /_____________ /

Приложение 2

к Договору

от _________ 202_г. № _____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

*Заполняется в соответствии с Разделом 4 «Техническое задание» документации об аукционе в

электронной форме и заявкой участника закупки, с которым заключается Договор.

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

Начальник юридического отдела

__________________ Белолипецкая Г.С.

__________ /_____________ /

41

Приложение 3

к Договору

от _________ 202_г. № ____

Рекомендуемая форма (образец)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

ПО ДОГОВОРУ ОТ "__" __________ 202_г. № ____

Заказчик Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая

поликлиника №1 г. Челябинск» «ГАУЗ «СП № 1 г. Челябинск»), в лице

___________________________________________________, действующего на основании ___________,

с одной стороны и Поставщик (полное наименование) __________ в лице __________ (должность,

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании

__________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание

Акта), с другой стороны составили настоящий Акт о следующем:

1. Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар согласно Спецификации

(Приложение №1 к договору):

Наименование товара

Единица измерения

Количество в единицах

измерения

2. Стоимость: __________ (сумма прописью) руб. _____ коп., в том числе НДС _____% __________ (сумма прописью) руб. _____ коп. / без НДС

Приемка Товара произведена следующим образом:

а) проверка номенклатуры, количества и комплектности поставленного товара на соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Договору) и заявке Заказчика;

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов на

соответствие условиям Договора;

в) контроль соответствия упаковки товара условиям Договора;

г) проверка цены Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Договору).

д) проверка качества товара на соответствие Техническому заданию (приложение N 2 к

Договору).

Заключение Заказчика об итогах приемки и проведенной экспертизе:

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

1. Товарная Накладная от «__» __________ 20__ г. № ____;

4. Счет, счет-фактура от «__» __________ 20__ г. № ____;

Заказчик несет полную материальную ответственность за принятый Товар. С момента

подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят

к Заказчику.

От Поставщика:

__________________________

М.П.

«__» _____________ 20__ г.

От Заказчика:

__________________________

М.П.

«__» _____________ 20__ г.

42

Приложение 4

к Договору

от _________ 202_г. № ____

Представители Заказчика и Поставщика

1. Представители Заказчика:

ФИО

1

Хамитова Лилия

Зарвановна

должность

телефон

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

И.о. старшей

медицинской сестры

электронная почта

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2. Представители Поставщика:

ФИО

должность

телефон

1

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

__________ /_____________ /

__________ /_____________ /

43

электронная почта