Тендер - Поставка чистящего средства №271190399

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

ДОГОВОР №

на поставку товаров для нужд автономного учреждения

г. Челябинск «____»___________20___г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15 г. Челябинска» (МАОУ «СОШ №15 г. Челябинска»), в лице директора Торяник Ольги Вячеславовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и, ________________________________________________________________ действующего на основании _____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор на поставку товаров для нужд учреждения (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить для столовой школы посуду (далее - Товар), наименование, количество и характеристики которой указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик принять и оплатить Товар на условиях, определенных Договором.

1.2. Поставщик обязуется осуществлять поставку Товара Заказчику по адресу: г. Челябинск, ул. Ширшова, 9. Время поставки – рабочие дни с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 15-00. Дата и время поставки Товара должны быть согласованы заранее по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьне менее чем за один рабочий день. разгрузка до склада производится силами поставщика

1.3. Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий, предъявляемым такого рода продукции, на территории Российской Федерации. Поставляемый Товар должен соответствовать стандартам качества, действующим на территории Российской Федерации.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик:

2.1.1. Вправе контролировать ход выполнения поставки Товара Поставщиком.

2.1.2. Вправе требовать от Поставщика документацию, связанную с исполнением настоящего Договора.

2.1.3. Осуществляет приемку и оприходование поставляемого Товара по количеству и качеству в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Производит оплату стоимости поставки Товара в соответствии с настоящим Договором.

2.2. Поставщик:

2.2.1. Поставка товара осуществляется специально предназначенным или специально оборудованным для таких целей транспортным средством по предварительным заявкам Заказчика в соответствии с графиком поставки (Приложение №2 к настоящему договору). Лицо, сопровождающее продукты, должно иметь личную медицинскую книжку, установленного образца.

В день доставки Товара Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству упаковок Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара.

Для проверки поставленного Товара в части соответствия Товара условиям настоящего Договора Заказчик проводит экспертизу.

Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты или экспертные организации.

В рамках экспертизы поставленного Товара на соответствие условиям настоящего Договора Заказчиком своими силами или с привлечением независимых экспертов или экспертных организаций не реже 1 раза в 3 месяца в течение срока поставки, может проводить исследования Товара на предмет качества и безопасности, в том числе фальсификации Товара.

Заказчик вправе для проведения экспертизы Товара осуществлять выборочную проверку качества и безопасности Товара до 100 процентов от количества партии каждого наименования Товара для подтверждения его соответствия условиям настоящего Договора в момент передачи Товара Заказчику

Выборочная проверка качества и безопасности Товара осуществляется в течение сроков, установленных настоящим Договором для приемки Товара.

Товар на период проведения экспертизы находится у Заказчика.

По результатам проведенной экспертизы Товара, в том числе выборочной проверки качества и безопасности Товара, Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий настоящего Договора, а также об отсутствии или наличии нарушений в части качества и безопасности Товара.

В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий настоящего Договора, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям настоящего Договора, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

При отсутствии претензий относительно количества Товара, комплектности, упаковки Товара, комплекта, качества и безопасности Товара, в том числе на основании заключения по результатам экспертизы, проведенной путем выборочной проверки качества и безопасности Товара, Заказчик подписывает документ о приемке товарную накладную или универсальный передаточный документ в течении 7 рабочих дней со дня получении документов.

В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Договораа, в том числе требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и безопасности Товара Заказчик отказывается от приемки такого Товара и составляет мотивированный отказ от подписания документ о приемке с указанием перечня выявленных нарушений условий настоящего Договора (далее - мотивированный отказ).

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы поставленного Товара экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Договора, в том числе требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и безопасности Товара Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика устранить выявленные нарушения (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Заказчика мотивированного отказа. Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного Товара оформляется соответствующей товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или универсального-передаточного документа в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий настоящего Договора Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

К документу о приемке настоящей части, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

2.2.2. Осуществляет предпродажную подготовку Товара перед выдачей его Заказчику.

2.2.3. Передает Заказчику Товар и необходимые документы счет, счет-фактуру, накладную, акт приема-передачи, сертификаты на поставляемую продукцию.

2.2.4. Обеспечивает качество Товара в течение гарантийного срока, установленного настоящим Договором.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена поставляемого Товара по настоящему Договору составляет( ) рубль копеек, без НДС.

Цена Договора включает в себя цену Товара без НДС, затраты по перевозке, доставке Товара, погрузочно-разгрузочные работы, а также уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора за исключением случаев:

1) если возможность изменения условий Договора была предусмотрена документацией о закупке и Договором;

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий Договора;

б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный Договором объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем оказываемых услуги не более чем на десять процентов. При этом, по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Договора пропорционально дополнительному объему услуг, исходя из установленной в Договоре цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема услуг стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы услуги.

3.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Поставщика.

3.4. Оплата по договору производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней по факту поставки Товара на основании товарной накладной, счета-фактуры и подписания акта сдачи-приемки Товара.

4. Срок и условия поставки Товара

4.1. Товар передается Поставщиком Заказчику в течение 5 (пять) рабочих дней от даты заключения настоящего Договора.

4.2. Поставщик вместе с Товаром предоставляет Заказчику на поставленный Товар счет, счет-фактуру, накладную.

4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента получения Товара от Поставщика согласно товарной накладной.

4.4. Товар передается свободным от прав и притязаний третьих лиц. Поставщик обязан компенсировать Заказчику убытки, возникшие вследствие заявления прав на Товар третьими лицами, а также в случае помещения Товара под арест (или иной режим, исключающий его свободное использование) в результате действий третьих лиц, заявляющих свои права на Товар.

5. Приемка по количеству, ассортименту, комплектности и качеству

5.1. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям установленных настоящим Договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

5.2. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование, количество, стоимость Товара за единицу и сумма с НДС (если предусмотрен), номер и дата Договора. Поставщик предоставляет с каждой партией инструкции по применению на русском языке. При указании цены и суммы Поставщик должен использовать денежный формат в рублях, указывать два знака после запятой.

5.3. Отказ Заказчика от переданного Товара возможен в случае несоответствия поставленного Товара условиям настоящего Договора и Спецификации (Приложение № 1к Договору), о чем Сторонами составляется акт. В случае необоснованного отказа представителя Поставщика от подписи акта, об этом делается в нем отметка.

5.4. Приемка Товара осуществляется представителем Заказчика. При приемки товара передается сертификаты на весь товар.

5.5. При приемке Товара Заказчиком Товар должен быть осмотрен им в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки на предмет соответствия условиям настоящего Договора.

5.6. В случае поставки Товара, не соответствующего Спецификации (Приложение № 1 к Договору)и отсутствии сертификата на товар Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты.

5.7. В случае необходимости замены товара, не соответствующего Спецификации (Приложение № 1 к Договору), Заказчик направляет Поставщику претензию о замене Товара. Срок замены Товара составляет 7 (семь) рабочих дней с момента получения претензии Поставщиком.

5.8. По итогам устранения недостатков Стороны составляют акт об устранении недостатков.

6. Тара и упаковка

6.1. Товар поставляется в стандартной заводской упаковке, предохраняющей его от повреждений при транспортировке и хранении.

6.2. Маркировка товара должна быть разборчивой, легко читаемой, нанесенной на товар в доступном для осмотра без разборки с применением инструмента месте. Маркировка наносится на товар и на его упаковку и содержит следующую информацию: наименование товара (тип, марка, модель); наименование и/или товарный знак изготовителя; наименование страны-изготовителя; серийный номер (при наличии); информацию о сертификации; единый знак обращения на рынке (при наличии); месяц и год изготовления (при наличии).

7. Гарантии

7.1. В случае обнаружения дефектов или неисправностей Товара в течение гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 7 (Семи) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика, устранить обнаруженные дефекты и неисправности путем замены Товара.

7.2. Дефектный Товар, взамен которого поставлен новый, возвращается Поставщику по его просьбе и за его счет.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1000 (одна тысяча) рублей (если цена Договора не превышает 3 млн. рублей включительно).

8.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

8.8. Штрафы начисляются за неисполнения или ненадлежащего исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором:

а) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде 10% цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы 1000 (одна тысяча) рублей (если цена Договора не превышает 3 млн. рублей)

8.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.10. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе провести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

8.11. Штрафные неустойки уплачиваются Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком письменной претензии об уплате штрафных санкций.

8.12. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по Договору.

8.13. При выявлении нарушений в качестве товара, поставщик несет административную и уголовную ответственность согласно действующему законодательству.

8.14. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. Срок действия и порядок расторжения Договора

9.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания Сторонами, и действует до 31.12.2024.

9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Изменение существенных условий настоящего Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных пунктом 6статьи 161Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Договором (п. 6 ч. 1. ст. 95 Федерального закона о контрактной системе).

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его вступления в силу, заключения, изменения, исполнения, нарушения, прекращения, расторжения или действительности, подлежат рассмотрению в Арбитражным суде Челябинской области или в отделении Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ в городе Челябинске в соответствии с применимыми правилами и положениями Международного коммерческого арбитражного суда. Обязателен претензионный порядок. Срок рассмотрения претензий – 10 (десять) календарных дней с момента получения.

11. Прочие условия

11.1. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.

11.2. Стороны обязаны в десятидневный срок сообщить в письменном виде новые реквизиты в случае их изменения.

11.3. Все остальные вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- Спецификация (Приложение № 1).

2. Адреса, банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к договору №________________

от «___» _____________ 2024г.

Спецификация

на поставку для нужд автономного учреждения

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272516704 ПАО "ЧМК" объявляет тендер: ЗАГОТОВКИ ДЛЯ СТАНКА ЭКОНОМОС	Не определен #272516704	См. док.	7 дней 14.05.2024 03.06.2024
Тендер №272908700 Поставка бытовой химии	Запрос котировок #272908700	40 521	18 часов 20.05.2024 27.05.2024
Тендер №272937156 Средства дезинфекционные	Электронный аукцион #272937156	11 914 Обеспечение контракта: 5%	1 день 20.05.2024 28.05.2024
Тендер №272981766 Поставка бытовой химии (МС)	Запрос котировок #272981766	170 702	1 день 21.05.2024 28.05.2024
Тендер №273008095 Средства дезинфекционные	Электронный аукцион #273008095	31 476 Обеспечение заявки: 315	2 дня 21.05.2024 29.05.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271190363 Қуқон минтақавий темир йул узели объявляет тендер: Эмульсия акриловая, Краска эмаль, Краска эмаль, Краска эмаль, Краска эмаль, Зарядное устройство для аккумуляторных батареек	Отбор #271190363	67 900 000	срок истек 19.04.2024 26.04.2024
Тендер №271190341 Электронный аукцион на поставку мыла жидкого для нужд ГБУЗ ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ (закупка на единицу продукции) (с результатом)	Электронный аукцион #271190341	250 000 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 1 250	срок истек 19.04.2024 02.05.2024
Тендер №271190289 Электронный аукцион на поставку дезинфицирующих средств для нужд ГБУЗ «ДСП № 52 ДЗМ» (с результатом)	Электронный аукцион #271190289	598 040 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 5 980	срок истек 19.04.2024 27.04.2024
Тендер №271189999 Поставка дезинфицирующих средств (с результатом)	Электронный аукцион #271189999	4 500 000 Обеспечение заявки: 45 000	срок истек 19.04.2024 27.04.2024
Тендер №271189973 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Средство концентрированное для мытья посуды "Ника-Супер", 5 кг (с результатом)	Запрос предложений #271189973	6 782	срок истек 19.04.2024 23.04.2024

Тендеры из региона Челябинск

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271190378 Поставка картриджей и блоков фотобарабанов для нужд Седьмого кассационного суда общей юрисдикции	Электронный аукцион #271190378	367 812 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 19.04.2024 02.05.2024
Тендер №271190213 Доставка груза по маршруту: 454006, Челябинская область, г Челябинск, ул Российская, д. 1 — 346413, Ростовская обл, г Новочеркасск, ул Машиностроителей, д. 7А. Номер: NZS317226	Электронный аукцион #271190213	118 006	срок истек 19.04.2024 19.04.2024
Тендер №271190029 Поставка лекарственного препарата Бемипарин натрия (с результатом)	Электронный аукцион #271190029	484 281	срок истек 19.04.2024 27.04.2024
Тендер №271190010 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГИИ И ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ" объявляет тендер: Оказание услуг по метрологическому обеспечению (с результатом)	Электронный аукцион #271190010	975 035	срок истек 19.04.2024 06.05.2024
Тендер №271189961 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 104 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" объявляет тендер: Поставка продуктов питания (фрукты, овощи, бакалея) (с&n...	Единственный поставщик #271189961	400 000	срок истек 19.04.2024 26.04.2024