Тендер - Закупка химического реактива формалин концентрированный №243063165

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ДОЭА_Формалин.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть65 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Орловская облМесто поставки (адрес):Орловская обл, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 03.04.2023 по 11.04.2023Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на определение исполнителя для осуществления закупки химический реактив формалин концентрированный.

Заказчик: бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Орловское бюро судебно-медицинской экспертизы»

Орёл – 2023 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Информационная карта документации об аукционе в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к документации об аукционе в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

Форма 1

Первая часть заявки

на участие в аукционе в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Изучив документацию об аукционе в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора

на_________________(указывается предмет договора)____________________________________-№ извещения ________________________ , принимая установленные в ней требования и условия аукциона, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты, сообщает о согласии заключить договор и поставить товар(ы), /выполнить работы/оказать услуги (выбрать нужное)для БУЗ Орловской области «ОБСМЭ» на условиях, предусмотренных извещением и документацией, включая все условия проекта договора, и направляет настоящую заявку.

- Посмотреть таблицу с данными

Форма 2

Вторая часть заявки

на участие в аукционе в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

Фирменный бланк участника

Изучив документацию об аукционе в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора

на_________________(указывается предмет договора)____________________________________ -№ извещения ________________________ , принимая установленные в ней требования и условия аукциона, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты, __________________________________________________________________________

(наименование участника закупки (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц)

сообщаем о согласии заключить договор и поставить товар(ы)/выполнить работы/оказать услуги (выбрать нужное), для ГАУЗ «Брянская городская больница № 4»на условиях, предусмотренных извещением и документацией, включая все условия проекта договора, согласно первой части заявки.

Подтверждает соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, а именно:

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный

представитель)

(Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П. (для юридических лиц)

Форма 3

Анкета Участника

- Посмотреть таблицу с данными

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем достоверность всех данных, указанных в анкете.

______________________ _______________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

В строке 17 указывается уполномоченное лицо участника процедуры закупки для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором закупки.

4.Заполненная участником процедуры закупки анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

Техническое задание

Код ОКПД 2:

20.14.61.000 Соединения с альдегидной функциональной группой; - Посмотреть таблицу с данными
Остаточный срок годности на дату фактической поставки товара: - Посмотреть таблицу с данными
Обоснование формирования начальной максимальной цены гражданско-правового договора на закупку химических реактивов формалин концентрированный для нужд БУЗ Орловской области «ОБСМЭ».
Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора установлена в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.13 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на товары, являющиеся предметом аукциона, так как данный метод является приоритетным для определения и обоснования НМЦК. В соответствии с п. 3.7.1. вышеуказанного нормативного акта Заказчиком были направлены соответствующие запросы о предоставлении ценовой информации Поставщикам товаров, являющихся предметом закупки, осуществлен поиск ценовой информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками, исследованы информационные сайты. В соответствии с п.3.19. Заказчик использовал цены, предлагаемые тремя различными Поставщиками.
Полученная информация представлена в нижеследующей таблице: - Посмотреть таблицу с данными
* Начальная максимальная цена гражданско-правового договора сформирована заказчиком в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)". Данный приказ не учитывает, что применение утвержденных формул определения начальной максимальной цены гражданско-правового договора может привести к формированию цены гражданско-правового договора и цены за единицу товара с дробными значениями (количество знаков после запятой превышает 2). Программное обеспечение не позволяет проводить операции с такими значениями, поэтому Заказчиком принято решение о применении округления таких показателей.Документы, подтверждающие результаты проведения мониторинга, хранятся у Заказчика.
ПРОЕКТ
Договор №_____
Закупка химических реактивов формалин концентрированный
г. Орел «___» ___________ 2023 г.
БУЗ Орловской области "Орловское бюро судебно-медицинской экспертизы"
(наименование заказчика)
именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании
(основания деятельности Заказчика)
с одной стороны, и
(наименование организации-поставщика или индивидуального предпринимателя)
именуемый(ая) в дальнейшем «Поставщик», в лице
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании
(основания деятельности Исполнителя)
с другой стороны, здесь и далее именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон №223-ФЗ); и ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОРЛОВСКОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ», утвержденного «29» декабря 2022 года, размещенного в ЕИС 30.12.2022 года №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 (далее по тексту – Положение о закупке); на основании Протокола от «___»________2023 года №______, по результатам аукциона в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства объявленного Извещением «___»________2023 года №______, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем::
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Заказчику _____________________________ (далее Товар), для нужд БУЗ Орловской области «ОБСМЭ» в количестве и в соответствии со Спецификацией на поставку товара, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора согласно Приложению № 1, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Срок поставки одной партией, в течение 7 рабочих дней с момента подписания Договора.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена Договора составляет:
(указать цифрами и прописью в рублях)
включая НДС в сумме (либо при наличии в соответствии с налоговым законодательством оснований для освобождения от уплаты НДС приводится ссылка на соответствующие нормы права и указываются соответственно слова «НДС не облагается» или «освобождено от уплаты НДС» или «НДС равен нулю»):
(указать цифрами и прописью в рублях)
2.2. При снижении в результате торгов общей цены лота, цена на каждую позицию, указанную в спецификации, не должна быть больше НМЦ по каждой позиции.
2.3. В цену Договора включается стоимость Товара, а так же иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе расходы на доставку, погрузку, разгрузку (Подъем или спуск до складского помещения), страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
2.4. Оплата за Товар производится по безналичному расчету, в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара, без авансового платежа, по факту поставки товара и необходимой сопроводительной документации: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки Товара, сопроводительных документов, счёта-фактуры на поставленный Товар, либо УПД (универсальный передаточный акт).
2.5. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5, 2.6 договора.
2.6. Допускается уменьшение цены договора на поставку товара без изменения объема.
2.7. Уменьшение объема поставляемых товаров не более чем на 10 процентов от первоначального объема такой Продукции, указанного при заключении договора. При этом Заказчик обязан уменьшить цену договора соответственно уменьшаемому объему поставляемых товаров.
2.8. По требованию любой стороны производится сверка взаиморасчетов .
2.9. Источником финансирования Заказчика по Договору являются средства бюджетных учреждений (средства от приносящей доход деятельности).
3. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Своевременно поставить товар в сроки, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, произвести все виды погрузочно-разгрузочных работ и представить все необходимые документы.
3.1.2. Поставить товар в количестве и ассортименте, указанном в спецификации (Приложение № 1 к Договору).
3.1.3. Одновременно с передачей товара передать Заказчику следующую документацию:
- товарно-сопроводительные документы;
-гарантийные талоны Производителя и Поставщика;
- другие документы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором в отношении поставляемого товара.
3.1.4. Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый в рамках настоящего договора, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями Договора.
3.2.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Договора.
3.2.3.Своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3.2. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
3.4.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
3.4.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.
3.4.4. Отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества и некомплектного товара, а если такой товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товара, либо до его замены.
4 . СРОКИ, ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМА ТОВАРА
4.1. Поставщик, своими силами и за свой счет, поставляет товар по адресу: г. Орел, ул. Цветаева, д 15а. Поставка Товара должна быть осуществлена в часы работы Заказчика, а именно с 8:00 до 15:30 с понедельника по пятницу включительно. Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате доставки Товара не менее чем за 3 дня.
4.2. Датой поставки является дата доставки товара Заказчику в адрес, указанный в п. 4.1 настоящего договора.
4.3. При осуществлении приемки Товара Заказчик обязан осмотреть Товар в строгом соответствии с порядком, предусмотренным Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, и Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, и ст. 513 ГК РФ по сопроводительным документам на Товары (накладные, счет, счет-фактура и т.п.).
4.4. Поставщик гарантирует качество и комплектность поставляемого им Товара.
4.5. Приемка поставленного товара осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения акта приема-передачи.
На момент передачи товара заказчику товар должен принадлежать поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.
4.6. При приемке товара уполномоченный представитель заказчика проверяет, обеспечена ли сохранность товара при перевозке, соответствует ли количество поставленного товара условиям настоящего договора, заявке заказчика, соответствуют ли наименования товара и маркировки на нем данным, указанным в транспортном документе.
4.7. Товар поставляется в таре и упаковке в соответствии с нормативными документами по стандартизации. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара — международным стандартам упаковки. Каждая упаковка должна содержать инструкции-вкладыши на русском языке (технической документацией). Упаковка и тара должны обеспечивать защиту товара от повреждений при перевозке, защиту от коррозии, обеспечивать температурный режим и другие нормируемые параметры условий транспортировки и хранения, исключить перемещение товара внутри тары (упаковки) при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки (тары).
4.8. Количество поступившего товара при приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах, и соответствовать тому количеству товара, которое определено настоящим договором.
Приемка поставленного товара осуществляется с обязательным участием представителей поставщика и заказчика включает в себя:
- проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями настоящего контракта;
- проверку соблюдения поставщиком условия о поставке товара, предусмотренного настоящим договором.
- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки;
- проверка наличия документов, подтверждающие качество товара в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки (тары).
4.9. По факту приемки товара уполномоченным представителем заказчика подписывается акт приема-передачи товаров, либо оформляется мотивированный отказ от подписания данного документа с указанием причин отказа или сроков их устранения.
4.10. Моментом исполнения обязательств поставщика по поставке товара по настоящему договору считается факт передачи товара поставщиком уполномоченному представителю заказчика, что подтверждается актом приема-передачи товаров.
5. ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО ТОВАРА
5.1. Поставщик гарантирует, что товар новый (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободен от любых прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге или под иным обременением, а также гарантирует, что к заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.
5.2. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки.
Поставляемый товар должен соответствовать характеристикам товара, указанным в Приложении №1 к договору.
5.3. Гарантийный срок составляет не менее 2 месяцев. На товаре должна быть проставлена дата изготовления.
5.4. В случае если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты или поломки всего товара или его частей заказчик обязан известить об этом поставщика и в письменном виде в течение 7 дней с момента их обнаружения. Поставщик обязан устранить обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в течение 10 дней со дня получения письменной информации о дефекте. В случае возникновения необходимости замены товара, сроки замены оговариваются сторонами дополнительно и оформляются в письменной форме. Срок гарантийного обслуживания на замененный товар отсчитывается от даты его замены. В случае замены части товара гарантийный срок на такую часть не может быть меньше срока гарантии на товар в комплекте. Сервисное обслуживание оборудования осуществляется через авторизованные сервисные центры.
5.5. Поставщик не несет никакой ответственности за дефекты товара, связанные с использованием товара не по назначению, нарушением условий эксплуатации согласно требованиям ТУ производителей товара или инструкции.
5.6. Дефектный товар возвращается поставщику за его счет после поставки нового товара.
5.7. В период гарантийного срока поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕНОСТИ И РИСКА СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ
6.1. Право собственности на товар переходит от поставщика к заказчику с момента подписания товарной /товарно-транспортной накладной заказчиком.
6.2. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения товара, являющегося предметом контракта, несет поставщик или заказчик в зависимости от того, кто из них обладает правом собственности на Товар в момент случайной гибели или случайного его повреждения.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
7.1. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в размере 3% начальной (максимальной) цены Договора – ____ руб.
7.2. Исполнение договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты МСП, может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям, указанным в пункте 7.3. настоящего договора или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.
В случае выбора обеспечение исполнения Договора в виде внесения денежных средств, участник перечисляет денежные средства на реквизиты:
БУЗ Орловской области «ОБСМЭ»
Департамент Финансов Орловской области (бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Орловское бюро судебно-медицинской экспертизы» л/с 20546Ц98120)
Расчетный счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Наименование банка получателя: Отделение Орел Банка России//УФК по Орловской области г. Орел
Кор. счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
ИНН / КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 /▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01
КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10
Назначение платежа:
указать номер извещения, присвоенный оператором электронной площадки.
номер извещения _______)
Факт перечисления денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платёжным поручением с отметкой банка об оплате (оригинал документа). В назначении платежного поручения победителем указывается наименование договора, в качестве обеспечения которого вносятся денежные средства, а в случае, если договор заключается с физическим лицом (в том числе индивидуальным предпринимателем), то наименование (Ф.И.О.) лица.
7.3. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов МСП, должна соответствовать следующим требованиям:

независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

независимая гарантия должна содержать:
а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
б) перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ;

должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов МСП, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

не должна содержать условие о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией;

должна содержать обязанность гаранта об уплате Заказчику неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии, в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия;

независимая гарантия должна соответствовать форме и требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.

7.4. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов МСП, требованиям, предусмотренным статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.

7.5. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

7.6. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное соразмерно объему выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора, а также изменить способ обеспечения исполнения договора из числа способов, предусмотренных Положением о закупке.

7.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем семь рабочих дней с даты исполнения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) и при условии надлежащего исполнения обязательств по договору. Возврат независимой гарантии в случае, указанном в настоящем пункте договора, Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

7.8. Обеспечение исполнения договора распространяется, в том числе на обязательства Поставщика по уплате пени, штрафов, предусмотренных договором, а также по возмещению убытков, причиненных Заказчику, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщика своих обязательств по договору.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору и предъявления Заказчиком соответствующих требований об уплате пени, штрафов, Заказчик вправе удержать суммы начисленных и неоплаченных Поставщиком пени, штрафов из денежных средств, перечисленных Поставщиком Заказчику в качестве обеспечения исполнения договора, или обратиться с требованием об их уплате по независимой гарантии. В случае, если размер начисленных Поставщику пени, штрафов превышает сумму обеспечения исполнения договора, Заказчик вправе обратиться за взысканием оставшихся сумм пени, штрафов в судебном порядке.

7.9. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Договоре.

8. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Изменение условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) уменьшение цены договора на поставку товаров без изменения объема.

2) уменьшение объема поставляемых товаров не более чем на 10 процентов от первоначального объема такой Продукции, указанного при заключении договора. При этом Заказчик обязан уменьшить цену договора соответственно уменьшаемому объему поставляемых товаров.

3) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

4) в случае изменения сроков договора.

8.2. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

8.4. При исполнении договора (за исключением случаев, в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей, нормативных правовых актов устанавливающими ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, для целей осуществления закупок могут быть определены случаи, при которых заказчик при исполнении договора не вправе допускать замену товара или страны происхождения товара) по согласованию заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр договоров, заключенных заказчиком.

8.5. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

8.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

8.8. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

8.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным извещением о проведении закупки, требованиям к участникам закупки, к товарам, работам, услугам или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика или соответствии товара, работы, услуги.

8.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в договоре было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

8.13. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.14. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.15. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа составляет 1000,00 рублей.

9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере, определённом Заказчиком, но не менее чем одна трёхсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

9.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа составляет 10 % от суммы договора –______ рублей.

9.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.6. Применение штрафных санкций (уплата неустойки) не освобождает Стороны от исполнения принятых по договору обязательств.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств, по согласованию Сторон, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1.Споры, возникшие при исполнении Договора, регулируются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий 14 календарных дней с момента вручения. При полном или частичном отклонении претензии, при неполучении ответа на претензию в установленный срок заинтересованная сторона вправе обратиться в арбитражный суд Орловской области. При полном или частичном удовлетворении претензии сторона, получившая претензию, обязана приложить к ответу копии документов, подтверждающих факт её удовлетворения.

11.2.Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа.

11.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.4. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении своих юридических и почтовых адресов, номеров телефонов и факсов, а также об изменении своих банковских и иных реквизитов не позднее трёх дней с даты их изменения.

11.5.Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством.

11.6. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

12. СРОК И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения обязательств Договора обеими сторонами, но не позднее «__» _______ 2023 года.

12.2. Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

13.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

13.2. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

13.3. Настоящий Договор составлен на русском языке, в электронной форме и подписан электронными подписями Сторон.

13.4. Приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью:

1). Приложение № 1: «Спецификация»;

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № _____

от _____________ 20___г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными